Σύμβαση για την "Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετού στήριξης τριών (3) μαρμάρινων προεδριών και τοποθέτηση τριών (3) καλυμμάτων στα ανοίγματα του ελληνιστικού αγωγού της ορχήστρας στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας"

Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κομοτηνή, 10-09-14 Αριθ. Πρωτ. 4415 Αρχαιολογικό Μουσείο Α. Συμεωνίδη 4 691 00 Κομοτηνή Πληροφορίες: Μ. Πανδρευμένου Τηλ. 25310 22411, φαξ 21517 e-mail ithepka@culture.gr ΕΡΓΟ: «Εργασίες ανάδειξης-διαμόρφωσης αρχαίου θεάτρου και έρευνας –συντήρησης Ιερού ∆ιονύσου στη Μαρώνεια» Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ευρώ 84.501,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) Για την ανάθεση της εργασίας «Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετού στήριξης τριών (3) μαρμάρινων προεδριών και κατασκευή και τοποθέτηση τριών (3) καλυμμάτων στα ανοίγματα του ελληνιστικού αγωγού της ορχήστρας στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας» Στην Κομοτηνή σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. μεταξύ: ΑΦΕΝΟΣ της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στην Κομοτηνή, στην οδό Α. Συμεωνίδη 4, ΤΚ 69100 και εκπροσωπείται νόμιμα από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας κα Χρυσούλα Καραδήμα, Αρχαιολόγο με βαθμό Β΄, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του Βασιλείου Μαρκάκη, Συντηρητή Έργων Τέχνης που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ανακρέοντος 48 Τ.Κ. 157 72 Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 106670937, ∆.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό ∆ημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετού στήριξης τριών (3) μαρμάρινων προεδριών και κατασκευή και τοποθέτηση τριών (3) καλυμμάτων

-- 1 of 10 --

Σελίδα 2 στα ανοίγματα του ελληνιστικού αγωγού της ορχήστρας στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας» για τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013» του έργου «Εργασίες ανάδειξης- διαμόρφωσης αρχαίου θεάτρου και έρευνας- συντήρησης Ιερού ∆ιονύσου στη Μαρώνεια», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 1. στη με αρ. πρωτ. 1/2014 ∆ιακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής 2. στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου 3. στην κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: • Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (άρθρο 40, παρ. 2 και 3) • Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΕΟΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-01-2004 (ΦΕΚ 180/τ.Β/30- 01- 2004) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ» • Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/A/16-3-2007) • Το Π∆ 118/07 (ΦΕΚ 150/A/ 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του ∆ημοσίου» • Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/A/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» • Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» • Το αρ. 43 παρ. 5 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» • Το Π.∆. 118/25-06-2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο

-- 2 of 10 --

Σελίδα 3 Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως», Άρθρο 2, «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» • Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/19659/685/3.11.2010 Απόφαση έγκρισης της μελέτης συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου Μαρώνειας Νομού Ροδόπης 4. στην με αρ. 4045/20-08-14 ( Α∆Α: ΩΓΛΒΓ-1ΥΠ) απόφαση κατακύρωσης και ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω εργασίας, με τους εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα: ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι «Η κατασκευή και η τοποθέτηση σκελετού στήριξης τριών (3) μαρμάρινων προεδριών καθώς και η κατασκευή και τοποθέτηση τριών (3) καλυμμάτων στα ανοίγματα του ελληνιστικού αγωγού της ορχήστρας στο αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας», για τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013» του έργου «Εργασίες ανάδειξης- διαμόρφωσης αρχαίου θεάτρου και έρευνας- συντήρησης Ιερού ∆ιονύσου στη Μαρώνεια», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη ∆ιακήρυξη 1/2014 και στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της Σύμβασης απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. 3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εγκατάσταση και οριστική παραλαβή του εξοπλισμού ή για μεγαλύτερο εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρει στην Προσφορά του, εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη λειτουργία και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών (τόσο ως μεμονωμένα υλικά, όσο και ως ολοκληρωμένα συστήματα) και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για τη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων ή έχουν εγκατασταθεί πλημμελώς. ΑΡΘΡΟ 2 Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει: i) Nα κατασκευάσει αρχικά ένα ξύλινο υπόδειγμα με επικάλυψη από κόντρα πλακέ που θα προσαρμοστεί με ακρίβεια στο υφιστάμενο περίγραμμα του αυθεντικού τμήματος του κοίλου και βάσει αυτού θα κατασκευαστεί στο εργαστήριο ο σκελετός που ακολούθως θα τοποθετηθεί επί τόπου.

-- 3 of 10 --

Σελίδα 4 ii) Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τεχνική έκθεση εφαρμογής, στην οποία θα παρουσιάζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την προσάρτηση των κατασκευών στο μνημείο ώστε να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη αυτού από τυχόν φθορές. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, να εξασφαλίσει την παρουσία ειδικευμένου συντηρητή- αναστηλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, με την καθοδήγηση του οποίου θα διασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση των εργασιών και η ακεραιότητα του μνημείου, να διαθέσει υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ∆ημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύμβασης, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με τη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. 5. Στις εργασίες κατασκευής περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και χρήση σκαλωσιάς, αν απαιτηθεί, ως υποχρέωση του Αναδόχου και χωρίς επιπλέον δαπάνη. 6. Οι μεταφορές προς και εντός του αρχαιολογικού χώρου έως τις θέσεις που θα υποδεικνύονται κατά περίπτωση από την Εφορεία θα γίνουν με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. 7. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα οχήματα που απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 8. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής, που θα εκτελούν ταυτόχρονα εργασίες στο μνημείο, να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 9. Ο Ανάδοχος, αμέσως μόλις υπογράψει την σύμβαση θα πρέπει να διαμορφώσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εργοταξίου. Τις εγκαταστάσεις αυτές θα διατηρήσει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. 10. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου. Μέχρι την παραλαβή του έργου, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ. που ανήκει σ’ αυτόν ή σε τρίτον, έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κλπ. χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση.

-- 4 of 10 --

Σελίδα 5 11. Απαγορεύεται η παραμονή ή αποθήκευση στους χώρους του εργοταξίου μηχανημάτων ή υλικών του αναδόχου ή των τυχόν υπεργολάβων του τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο έργο. 12. Πριν από την παραλαβή ο Ανάδοχος θα απομακρύνει κάθε εγκατάσταση, μηχάνημα, πλεονάζον υλικό, εργαλείο κλπ. από το χώρο του έργου έτσι ώστε με την παραλαβή ο χώρος να παραδοθεί απόλυτα καθαρός. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί αμέσως και αναντίρρητα κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και των επιβλεπόντων του έργου σχετικά με την έκταση και το είδος των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και την πιθανή απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου αυτών. 13. Στον όρο Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος νοούνται όλα τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου για την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στην περιοχή που αυτό εκτελείται, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες λόγω θορύβου ή άλλης ενόχλησης που προξενείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές. 14. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και συντήρηση του έργου θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού. 15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 16. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια,, κλπ. 17. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 18. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 19. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ 3997015259 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία 4/9/2014 συνολικού ύψους 8.000 Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού

-- 5 of 10 --

Σελίδα 6 οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Π∆ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα οριστικής Παράδοσης του έργου και παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία. 2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενο στο άρθρο 5 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.∆.118/2007, β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 4 Τίμημα - Τρόπος πληρωμής 1) Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της εργασίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης 68.700,00 € (εξήντα οχτώ χιλιάδες, επτακόσια Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 23%. 2) ∆εν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 3) Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια. 4) Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών καθώς και τη ροή της χρηματοδότησης. Αναλυτικά, πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν: α) Μετά την κατασκευή και τοποθέτηση του σκελετού στήριξης των τριών (3) μαρμάρινων προεδριών της ελληνιστικής φάσης καθώς και την τοποθέτηση των προεδριών στο σκελετό αυτό. β) Μετά την κατασκευή και τοποθέτηση των τριών (3) καλυμμάτων προστασίας στα ανοίγματα του ελληνιστικού αγωγού της ορχήστρας. 5) Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύουν την παρούσα ∆ιακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρακτικό παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κ.λπ. εξόδων μεταφοράς κ.α. 6) Για την κάθε τμηματική πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Τιμολόγιο του Αναδόχου β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα έδρας και έργου του Αναδόχου σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 7) Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική

-- 6 of 10 --

Σελίδα 7 βεβαίωση. Επίσης παρακρατείται 0,10% επί του καθαρού ποσού υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στη καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείτα με την πρώτη πληρωμή. ΆΡΘΡΟ 5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας Μετά την παράδοση των κατασκευών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 3 της παρούσας, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης ποσού 3% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των τελικών πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ. ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εκτέλεσης - Προθεσμίες 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια μέσα στο χρονοδιάγραμμα που θα θέσει η Α.Α. και σύμφωνα με την υπόδειξη της ομάδας επίβλεψης του έργου. 2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να εκτελέσει την ανατιθέμενη εργασία. 3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του ∆ημοσίου (Π∆ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΆΡΘΡΟ 7 Παραλαβή Εργασιών - Προθεσμίες 1. Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/02-01-2014 (Α∆Α: ΒΙ65Γ-ΤΥΓ) απόφαση της ΙΘ΄ ΕΠΚΑ, η οποία συντάσσει πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των εργασιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί. 3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των προμηθειών ή/και των εργασιών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται

-- 7 of 10 --

Σελίδα 8 αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 4. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.∆. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 8 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 7 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 9 Απαγόρευση Υποκατάστασης Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. ΆΡΘΡΟ 11 Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά ∆ικαιώματα 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2. Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στη ΙΘ΄

-- 8 of 10 --

Σελίδα 9 Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και δεν δεσμεύει τη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 12 1. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. 1 /2014 ∆ιακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 3. Η εκ μέρους της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. 4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΆΡΘΡΟ 13 ∆ωσιδικία – Εφαρμοστέο ∆ίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω πέντε (5) πρωτότυπα τα τέσσερα (4) παραμένουν στην ΙΘ΄ΕΠΚΑ και ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος. Καθαρό Ποσό: 68.700,00 € Ποσό Φ.Π.Α.: 15.801,00 € Συνολικό Ποσό: 84.501,00 € Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΙΘ΄ ΕΠΚΑ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Χρυσούλα Καραδήμα Αρχαιολόγος με βαθμό Β΄ Μαρκάκης Βασίλειος Συντηρητής Έργων Τέχνης

-- 9 of 10 --

Σελίδα 10

-- 10 of 10 --