ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πύργος, 02/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: 88829/2149 Ταχ. ∆/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Μανωλοπούλου 47 : 27100 : 26213-60420 : Π.Σουδενιώτη – Α.Μιχαλοπουλου – Κ.Αλτάνη : 26213-60417-415-425 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27.11.1995) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄) δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/28- 09-1999.) 3) Την υπ’ αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, περί αναπροσαρμογής του χρηματικού ποσού του άρθρου 41 του Ν.∆. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρω. 4) Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 5) Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α'/15.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών του ∆ημοσίου» και την εγκύκλιο Π1/4232/12.09.2007 για την εφαρμογή του. 6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ. 87Α'/7.6.2010). 7) Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής» , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 8) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 9) Την Υπ. αριθμό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010) «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παράγραφος 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 1 of 33 --

10) Τις διατάξεις του Ν. 3886/21010, «∆ικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ. 178Α΄/8.9.10). 11) Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ. 225Α΄/27.12.2010 12) Το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 §14 σύμφωνα με το οποίο «Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του ∆ήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». 13) Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 463/τ’Β/26-02-2013 περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 14) Την υπ’ αριθμό 220/2013 (24η συνεδρίαση στις 04.12.2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας με την οποία «Ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο ∆ράσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και επικαιροποίησε τον καταρτισθέντα και εγκριθέντα Προϋπολογισμό έτους 2014, ο οποίος καταρτίσθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 30844/31.07.2013 Κ.Υ.Α.», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την 156282/14895/23.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 15) Την υπ’ αριθμ. 237/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος ∆ήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, για το έτος 2014. 16) Την υπ΄ αριθμ. 313/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την καταπολέμηση κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος ∆ήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, για το έτος 2014. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ: ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (Μανωλοπούλου 31- 4ος όροφος- τμήμα Προμηθειών ) 27100 Πύργος 22/04/2014 Τρίτη 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 22/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισμού. Οι προσφορές ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 2 of 33 --

κατατίθενται στο τμήμα Προμηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονομικού – Μανωλοπούλου 31- 27100 Πύργος, το αργότερο μέχρι την Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν. Σε κάθε περίπτωση :
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) που παραλαμβάνουν, από άποψη πληρότητας, και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές που θα δημοσιευτούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης με βεβαιωμένη την γνησιότητα της υπογραφής της.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας (Μανωλοπούλου 47 – Πύργος, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26213-60417-415-425 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.
Ο προϋπολογισμός ορίζεται στις 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.∆.Ε. του έτους 2014 και συγκεκριμένα τον φορέα 151 και τον Κ.Α.Ε. 1219.01 της Π.Ε. Ηλείας. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Γενικά 1.1 Ορισμοί Ανάδοχος: Ο ανάδοχος που κηρύσσεται μειοδότης με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, όταν υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το σύνολο του προγράμματος για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Αναθέτουσα αρχή: Στο παρόν κείμενο της παρούσης και της σύμβασης είναι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Αντικείμενο του ∆ιαγωνισμού: Η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης ενεργειών στα πλαίσια του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. 1.2 Υποβολή φακέλου Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 22/04/2014 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 10:00 π.μ. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 3 of 33 --

Οι προσφορές κατατίθενται σε δύο αντίτυπα [επί ποινή αποκλεισμού], μέσα σε ένα φάκελο (το ένα με την ένδειξη Πρωτότυπο και το άλλο Αντίγραφο). Σε περίπτωση διαφοροποίησης τα περιεχόμενα του Πρωτοτύπου υπερισχύουν του Αντιγράφου. Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή αποκλεισμού]. Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου» «Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» : ● ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ • ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ● ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ● ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμό *********************** ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ **** Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται -επί ποινή απορρίψεως – σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, που τοποθετείται επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά". Στην προσφορά, ο προσφέρων θα αναγράφει την τιμή σε ΕΥΡΩ για τα έργο του συνόλου της καταπολέμησης χωρίς Φ.Π.Α. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει τους όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι μειοδότες οι οποίοι θα αναδειχθούν από τον διαγωνισμό αυτό, πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας μέσα σε (είκοσι) 20 μέρες από την ανακοίνωση σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης στο όνομά τους του διαγωνισμού, για την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.∆. 118/07. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆. 118/07. Προσφορά χωρίς την προσήκουσα εγγύηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Με ποινή να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δυο αντίγραφα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Προσφορές εκπρόθεσμες δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται. Μη αποδοχή όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού. 1.3 Προϋπολογισμός – Τιμή Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς για το σύνολο του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει [επί ποινή αποκλεισμού] τον προϋπολογισμό του έργου. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 4 of 33 --

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης ενεργειών στα πλαίσια του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος, βάσει της υπ’ αριθμ. 313/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Προσφορά η οποία δεν αναφέρει με σαφήνεια το ποσό, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ποσών, η Επιτροπή δικαιούται να κρατήσει την πιο συμφέρουσα για την Αναθέτουσα αρχή τιμή, χωρίς να απορρίψει την προσφορά, εφόσον συμφωνεί ο υποψήφιος ανάδοχος. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και συγκεκριμένα: Οι προμηθευτές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τους προμηθευτές : • Την κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. • Χαρτόσημο 2% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. • Ο.Γ.Α. 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου • Παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν.4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων. • Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου. Για την εξόφληση του ποσού της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Κατά την πληρωμή του παραστατικού θα παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου 55 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος.(Ν.2238/94). 1.4 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Παραλαβής του ∆ιαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 313/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Όλοι οι παρευρισκόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς, επίσης, και των στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και μονογράφει τα δικαιολογητικά. Για εκείνους που πληρούν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, μονογράφει και τα φύλλα του Πρωτοτύπου καθώς και την οικονομική προσφορά. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο έλεγχου των προσφορών. Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις προσφορές, χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. 1.5 Ενστάσεις 1 Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, ως εξής: • Κατά του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 5 of 33 --

• Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν, κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός • Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. • Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη μονιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 2, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική του απόφαση το αργότερο σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας. 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 3. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 1.6 Υπογραφή Σύμβασης Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών θα κοινοποιηθεί σε αυτόν που αναδείχτηκε μειοδότης, ο οποίος (ή οι οποίοι) πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, φέροντας μαζί του νέα εγγυητική επιστολή (καλής εκτέλεσης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλης αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο προς το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), για την κανονική εκτέλεση και έγκαιρη εκτέλεση των υπηρεσιών και εργασιών που απαιτούνται. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του εκπίπτει υπέρ της Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 1.7 Εγγύηση Ο ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή για ποσό ίσο με το 10% του προϋπολογισμού (χωρίς το Φ.Π.Α.). ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 6 of 33 --

1.8 Εφαρμοστέο ∆ίκαιο - ∆ιαιτησία 1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύμβασης. 2. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα δικαστήρια της Πάτρας σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 3. ∆εν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 4. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως ολοκληρώσεως του έργου από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους για μικρότερο διάστημα. 5. Αντικείμενο του έργου Η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης ενεργειών στα πλαίσια του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 2 Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου Η Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου αποτελείται από πρόσωπα ορισμένα με σχετικές αποφάσεις. Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η επιστημονικοτεχνική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ενεργειών του έργου, ώστε να πραγματοποιηθεί ορθολογική διαχείριση του πληθυσμού των κωνωποειδών, να αντιμετωπιστεί συστηματικά και συνολικά το πρόβλημα της όχλησης από τα κωνωποειδή και παράλληλα να επιτευχθεί η πρόληψη και η προστασία της δημόσιας υγείας από τις μεταδιδόμενες από αυτά ασθένειες. Επιπροσθέτως η εν λόγω Επιτροπή θα ελέγχει αν τα σκευάσματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος είναι τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων). ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην «∆ιαχείριση Κωνωποειδών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας», που να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου της διαχείρισης των κωνωποειδών. Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι δυνάμενοι να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είναι: 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που ασκούν επιτήδευμα στην Ελλάδα νόμιμα, προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το έργο. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 7 of 33 --

2. Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπήκοοι – μελών της ΕΕ και των κρατών– μελών της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ εγκατεστημένων στα κράτη – μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, έχουν συσταθεί με την Νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του ΕΟΧ, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της ΕΕ και ΕΟΧ, ή σε Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τη Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σε κάθε περίπτωση προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το έργο. 3. Ενώσεις των ανωτέρω: στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί Συμβολαιογραφική Πράξη στην οποία θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση του έργου. Στη Συμβολαιογραφική Πράξη θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, που ρητώς θα έχει ορισθεί νόμιμος εκπρόσωπος ενός εκάστου αντίκλητος δεκτικός παραλαβής δικογράφων και πάσης φύσεως εισαγωγικών της δίκης εγγράφων ως και δικογράφων ένδικων μέσων μετά των προσδιορισμών τους. Ομοίως να προβαίνει ο επικεφαλής εταίρος σε ρητή δήλωσή του ότι εγγυάται για την νόμιμη εμπρόθεσμη σύμφωνη με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση και για κάθε αστική αξίωση της αναθέτουσας αρχής και των ωφελουμένων ∆ήμων. Ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 4. Επιπρόσθετα για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει: Να διαθέτει αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητα και σημαντική εμπειρία στη διενέργεια αντίστοιχων έργων. Ειδικότερα δεν θα γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει με επιτυχία παρόμοια σε έκταση έργα. Ως παρόμοια νοούνται έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας, που να περιλαμβάνουν το σύνολο των δράσεων που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων που έχουν συσταθεί πρόσφατα, τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται από τουλάχιστον έναν (1) από τους συστήνοντες το Νομικό Πρόσωπο. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση Ένωσης, Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας. Κάθε υποψήφιο φυσικό πρόσωπο ή σχήμα προσφερόντων μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το παραπάνω έργο της παρούσας προκήρυξης με την υποχρέωση να καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο σε ένα σχήμα προσφερόντων της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό στις κάτωθι περιπτώσεις. Ούτω για να μη αποκλεισθεί απαιτείται αποδεδειγμένα. 1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση δικαστική, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του. Τη μη συνδρομή τούτων, υποχρεούνται έκαστος να την αποδεικνύει δια ∆ημοσίων εγγράφων. 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 8 of 33 --

σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη δημοσίων έργων και συμμετοχής σε προκηρύξεις διαγωνισμών. 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπός ή αλλοδαπός μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. 4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. 5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής. 6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τις εργοληπτικές οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένος. 7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τους ημεδαπούς παρόχους. 8. Τεχνική ικανότητα: Να μπορεί να αποδείξει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 της παρούσας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. • Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενώπιον δικαστικής και διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του στην οποία πέραν των λοιπών θα δηλώνει ότι δεν προβλέπεται έκδοση τοιούτων εγγράφων και πιστοποιητικών στην χώρα του. • Σε περίπτωση Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας όλοι οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για κάθε έναν συμμετέχοντα και εάν ένας από αυτούς αποκλεισθεί από το διαγωνισμό εξαιτίας ενός από τους λόγους αυτούς, η υποβληθείσα προσφορά της Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας αποκλείεται από το διαγωνισμό και δεν αξιολογείται. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 9 of 33 --

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Μετέχοντες - Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στους τελευταίους έξι μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών (επί ποινή αποκλεισμού). 2) Για τις περιπτώσεις 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 5 της παρούσας υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν1599/1986 (Α΄75) , όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 5 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής, ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιους πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς. iv) ότι το τυχόν ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια νόμιμου ορίου ανεκτελέστου. 3) Τα επίσημα έγγραφα που αφορούν τις υποπεριπτώσεις (1), (2) και (5) του άρθρου 6 της παρούσας θα προσκομισθούν από τον τελικό μειοδότη (ανάδοχο) πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση του έργου στον αμέσως επόμενο, κατά σειρά μειοδοσίας, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής. ∆ικαιούνται δε σε αποζημίωση εύλογη και σύμφωνη με τις εκ της υπαίτιας συμπεριφοράς του μειοδότη η αναθέτουσα ύψους 500€ ποσόν ανάλογο με την καθυστέρηση του έργου και την εντεύθεν ανάπτυξη των προνυμφών κωνωποειδών, με υπόχρεο τον πλειοδότη ή τους με κοινή δήλωση κοινοπρακτούντες συνεταίρους κλπ πλειοδότες. 4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (επί ποινή αποκλεισμού). 5) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, όπου αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Άρθρο 4. 6) Σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συμβολαιογραφική Πράξη όπου θα δηλώνεται η πρόθεση συμμετοχής στην ένωση και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους, με τις ως άνω δεσμεύσεις. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 10 of 33 --

7) Υπεύθυνη δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού), όπου θα αναφέρεται: α. ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς, β. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, την οποία έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, γ. ότι δεσμεύεται να συνεργαστεί με την ∆ιεύθυνση ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο πλαίσιο της οποίας θα εκτελεστεί το έργο, δ. ότι δεσμεύεται να παραδίδει στο Φορέα Υλοποίησης μηνιαίως εποπτικό υλικό, όπου θα παρουσιάζονται οι δράσεις διαχείρισης συνοδευόμενο από αναλύσεις αυτών, καθώς και λεπτομερή καταγραφή της ποσότητας κα του είδους των σκευασμάτων που χρησιμοποίησε. ε. ότι δεσμεύεται για την τοποθέτηση τουλάχιστον έξι (6) παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, με αρκετά ευρύ χώρο σύλληψης ώστε να μην καταστρέφονται τα κουνούπια που συλλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής υποδείξεως της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιστημονικοτεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. στ. ότι δεσμεύεται να παραδώσει στην ∆ιεύθυνση ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας με το πέρας της σύμβασης τόσο σε αναλογική όσο και σε ψηφιακή μορφή χωρική απεικόνιση σε σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) τις καταγεγραμμένες εστίες των κωνωποειδών καθώς και σχετική λεπτομερή έκθεση απολογισμού του έργου, ζ) ότι δεσμεύεται για την εφαρμογή εμβόλιμων ψεκασμών εάν αυτό απαιτηθεί από την Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου ή την Αναθέτουσα αρχή κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης. 8) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασης και εκπροσώπησής τους (επί ποινή αποκλεισμού). 9) Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (επί ποινή αποκλεισμού). 10) Πιστοποίηση εκτέλεσης αντίστοιχων έργων διαχείρισης κωνωποειδών κατά την τελευταία πενταετία προκειμένου να αξιολογηθούν στο αντίστοιχο κριτήριο της εμπειρίας (αντίγραφα σχετικών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης), (επί ποινή αποκλεισμού). 11) Θα προτιμηθούν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός που θα διαθέσει ο Ανάδοχος (είτε ιδιοκτησίας του ή μισθωμένα) επισυνάπτοντας και τις αντίστοιχες άδειες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Η πιστοποίηση διάθεσης ψεκαστικού ελικοπτέρου θα συνοδεύεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση αεροψεκασμών: 1. πιστοποιητικά νηολόγησης, 2. πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, 3. πιστοποιητικά επιθεώρησης αξιοπλοΐας ή πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας, 4. πιστοποιητικό εναέριων εργασιών. 12) Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά με τη σύνθεση και τον αριθμό της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενη από βιογραφικά, τίτλους σπουδών και υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου(επί ποινή αποκλεισμού). 13) Εγγύηση Συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό, που θα απευθύνεται, η οποία θα ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 3.500,00€ (Τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει έξι (6) τουλάχιστον μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (επί ποινή αποκλεισμού). 14) Υπεύθυνη ∆ήλωση ορισμού Αντικλήτου συνοδευόμενη από δήλωση αποδοχής του Αντικλήτου (χωρίς ποινή αποκλεισμού). Σε περίπτωση ένωσης η Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφεται από τον ορισμένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 11 of 33 --

15) Υπεύθυνη δήλωση ανειλημμένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, για τυχόν άλλες υποχρεώσεις του ίδιου ή της ομάδας του και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει, το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλες περιοχές. Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως. Η εγγύηση συμμετοχής του ∆ιαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του έργου και αφού παρέλθει η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων. Θα πρέπει όμως πρώτα αυτοί να υποβάλλουν αίτηση , όπου θα ζητούν την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής και να αποστείλουν εξουσιοδοτημένο άτομο για να την παραλάβει. Η τοιαύτη εγγυητική επιστρέφεται αφού δοθεί από τον δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του περί του ότι ουδεμία αξίωση έχει εκ της συμμετοχής του στον διαγωνισμό και παραγράφεται κάθε δικαιώματός του προσβολής του κύρους τούτου του διαγωνισμού. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με το νόμο που διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ της εταιρείας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα ισχύοντα σε χώρες μέλη της Ε.Ε. ή από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται και τον τίτλο του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, υπέρ της εταιρείας, χωρίς κανέναν περαιτέρω έλεγχο, όσο ζητήσει από το ποσό της εγγύησης (μέρος ή σύνολο). Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος μετά από απλό έγγραφο της εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών, εκτός των επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικών και την εγγύηση συμμετοχής, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 12 of 33 --

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κυριότητα Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για τους σκοπούς του διαγωνισμού προστατεύονται πλήρως με τις περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις. ∆ικαιώματα Προσφερόντων Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τους λόγους αποκλεισμού ή απόρριψης αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ενστάσεις – ∆ιοικητικές Προσφυγές 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν, μόνο όμως αν ο τοιούτος συμμετέχων επιλεγεί προς ανάθεση του έργου καθ’ όσον σε κάθε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει έννομο συμφέρον προς άσκηση ένστασης. της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας. 2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού η οποία εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή μη της ένστασης και αποφασίζει σχετικά. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή υποψηφίου σε αυτόν, ή της νομιμότητας της διενέργειάς του ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του κάθε σταδίου του διαγωνισμού όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού η οποία εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή μη της ένστασης και αποφασίζει σχετικά. Η ένσταση κατά συμμετοχής ∆ιαγωνιζομένου κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο ημερών, από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού η οποία εισηγείται σχετικά για την έκδοση της τελικής απόφασης το αργότερο σε δέκα μέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δεν παραλαμβάνονται και δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 13 of 33 --

κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. Επί κάθε ενστάσεως η επιτροπή που την παραλαμβάνει κρίνει άμεσα την συνέχιση ή διακοπή των διαδικασιών αναθέσεως ενάρξεως του έργου κλπ. Σε περίπτωση διακοπής των διαδικασιών ο ενιστάμενος αν δεν γίνει δεκτή η ένστασή του υποχρεούται σε αποζημίωση και έκπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ της αναθέτουσας ύψους 500€ ανά ημέρα καθυστερήσεως των διαδικασιών εισπραττόμενων αρχικά από το ποσόν της ενδεχόμενης εις χείρας της εγγυητικής επιστολής. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε αδιαφανή σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική ή στην γλώσσα που συνήθως εκφράζεται και χρησιμοποιείται ο τεχνικός ούτος όρος. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική/ Αγγλική γλώσσα και σε οποιαδήποτε άλλη άλλα συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα τρεις (3) φάκελοι: Α) Φάκελος «∆ικαιολογητικά»: Σε δύο (2)αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο Β) Φάκελος «Τεχνική προσφορά»: Σε δύο (2) αντίτυπα και σε ψηφιακή μορφή(CD). Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του πρωτότυπου πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Ρητώς απαγορεύονται κενά στο όλο κείμενο και ειδικά κάθε σειρά συμπληρώνεται μέχρι το τέλος της και κάθε σειρά δεν αφήνει κενό πέραν του ιδίου διαστήματος για κάθε σειρά. Επικουρικώς τοιούτου είδους κενά διαγραμμίζονται με ευθεία γραμμή εις τρόπο που να μη υπάρχει εκδοχή συμπληρώσεως των τοιούτων κενών. Γ) Φάκελος «Οικονομική προσφορά»: Σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του πρωτότυπου πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο σε ένα σχήμα προσφερόντων της παρούσας διακήρυξης. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 14 of 33 --

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: • Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα • Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας • Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης («Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας»). • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού • Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε αυτή να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού που θα αξιολογήσει τις προσφορές. Α) Τεχνική έκθεση σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειμένου σε σχέση με την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (μέσα υλοποίησης) για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα διαθέσιμα μέσα υλοποίησης του έργου και τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους για την αποτελεσματική υλοποίησή του, Β) Τεχνική έκθεση σχετικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου σε σχέση με τους στόχους – χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, χρονοδιάγραμμα, ρεαλιστικότητα προσέγγισης, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τον συντονιστή ως και της υπόλοιπης ομάδας έργου. Γ) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να βασίζονται στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των συμφερόντων των παραγωγών, καθώς και για την υγεία των κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του έργου. Αναλυτικά η αξιολόγηση των παραπάνω εκθέσεων φαίνεται στο άρθρο 15. Τα παραπάνω αναφερόμενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να συμπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό. Γ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο ∆ιαγωνιζόμενος να εκτελέσει το έργο. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. Οι προσφορές θα πρέπει να προβλέπουν χρονική διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών. Η τιμή για το σύνολο του Έργου (εργασίες, εξοπλισμός, σκευάσματα, υλικά, κ.α), θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 15 of 33 --

Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς τόσο χωρίς Φ.Π.Α., όσο και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές. Στις περιπτώσεις που οι εκπτώσεις στις τιμές των προσφορών είναι μεγαλύτερες του 20% του προϋπολογισμού του έργου, η έκπτωση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται αναλυτικά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από την διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του, είτε β. να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται οι επιμέρους φάκελοι. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς μονογράφεται από την επιτροπή και ανοίγεται είτε την ίδια ημέρα είτε επόμενη ημέρα, εφόσον γίνει δεκτός ο υποψήφιος από τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν σχετικές με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται διευκρινίσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τις παράσχουν άμεσα. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 16 of 33 --

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν δικαιολογητικά που η ∆ιακήρυξη θεωρεί και καθορίζει ως αναγκαία (επί ποινή αποκλεισμού) αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γενικά Μεταξύ των προσφερόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών, για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε προσφοράς βάσει των τεχνικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του ∆ιαγωνισμού. Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 1) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 2) Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. Τεχνικές προσφορές που δεν θα συγκεντρώσουν το 50% της βαθμολόγησης στο σύνολό τους και ανά κριτήριο, κρίνονται απορριπτέες. 3) Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού: α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή /και β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής: Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Τεχνική έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο τρόπο εφαρμογής του προγράμματος (χρονοδιάγραμμα εφαρμογής δειγματοληψιών, εντοπισμός, καταγραφή και χαρτογράφηση εστιών, δέσμευση για δυνατότητα άμεσης εφαρμογής εμβόλιμων ψεκασμών κατόπιν σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων επιτροπών) 20% 2 Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης (μέσα - εξοπλισμός) υλοποίησης του έργου σε σχέση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και την διασφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών 20% ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 17 of 33 --

3 ∆ομή – σύνθεση – οργάνωση Αποδοτικότητα – αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου και των Στελεχών της σε σχέση με το έργο, χρονική διαθεσιμότητα στελεχών για ενεργό συμμετοχή στο έργο προβλεπομένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συντονιστή του Έργου και του Αναπληρωτή του σε σχέση με το έργο, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου, διαθεσιμότητα και χρονική δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στο έργο 35% 4 Σχετική Επάρκεια και Εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα διαχείρισης κωνωποειδών – Επιπρόσθετα ∆ικαιολογητικά και αξιολόγηση 25% Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%. Η κλίμακα βαθμολογίας του κάθε κριτηρίου είναι από 0-100. Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας του κάθε κριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου. Οι προσφορές που δεν συμπληρώνουν τουλάχιστον το 50% ανά κριτήριο συνολικά κρίνονται απορριπτέες. Στους προσφέροντες υποχρεωτικά ανακοινώνεται αποκλειστικά και μόνο η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί καθώς επίσης επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθούν, με σχετική απόφαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού, που θα σταλεί με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά και κρίθηκαν αποδεκτές. Οικονομική προσφορά με έκπτωση μεγαλύτερη του 20% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκτέλεση του έργου, δεν γίνεται δεκτή, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση (τεχνική και οικονομική). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από την διαδικασία. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 18 of 33 --

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: Oj = (K min / Kj) x 100 Όπου: Oj: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j K min: η χαμηλότερη αποδεκτή προσφερθείσα τιμή Kj: η οικονομική προσφορά του κάθε προσφέροντα ΑΡΘΡΟ 16 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς και μέχρι την έκδοση της κατακύρωσης, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Ομοίως δεν κρίνονται τα στο φάκελο του οιουδήποτε προσφέροντος εάν ειδικά η οικονομική προσφορά δεν είναι κατατεθημένη με χωριστό τρίτο φάκελο και την ένδειξη οικονομική προσφορά αδιαφανή και σφραγισμένο. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στη παρούσα διακήρυξη η πρόσκληση υποχρεωτικά πρέπει να είναι αιτιολογημένη και καταχωρημένη στο σχετικό πρακτικό και η απάντηση υποχρεωτικά να είναι έγγραφη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και η μη έγγραφη παροχή διευκρινίσεων αποτελεί αφ’ εαυτής λόγο απορρίψεως της προσφοράς. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο των τριών (3) εργασίμων ημερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού θα συντάξει πρακτικό που θα περιλαμβάνει αναλυτικά την βαθμολόγηση. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το τύπο Πj = 0,80 x Τj + 0,20 x Οj Ο προσφέρων που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κηρύσσεται ανάδοχος του έργου. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού υποβάλλει τον Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, για την Κατακυρωτική απόφαση. Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 18 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 19 of 33 --

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις αλλά μόνο με τους μετάσχοντες – προσφέροντες. δ. να αποφασίσει τη μη υπογραφή σύμβασης εφόσον διαπιστωθεί από την αναθέτουσας αρχής ότι υπάρχει κώλυμα στην ομαλή χρηματοδότηση του έργου. Κατά των τοιούτων πράξεων δεν χωρεί προσφυγή. Για τις περιπτώσεις α έως δ οι προσφέροντες ως και ο κηρυχθείς ανάδοχος αναγνωρίζει τα υπό στοιχεία α έως δ ως αυτοτελές και αποκλειστικό δικαίωμα της αναθέτουσας για ματαίωση ή μη υπογραφή της σύμβασης και δια μόνης της συμμετοχής τους προσφοράς τους συμφωνούν τον όρο τούτο και παραιτούνται κάθε αξιώσεώς τους. ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 1) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας του προσφερομένου έργου χωρίς Φ.Π.Α. 3) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα άρθρα 5 & 6 της παρούσας Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και εγγυήσεις κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση καλείται για την υπογραφή της Σύμβασης ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. ΑΡΘΡΟ 20 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 20 of 33 --

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Πάτρα. ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ Χρονοδιάγραμμα παράδοσης Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30-12-2014. Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται στο Μέρος Β της παρούσας προκήρυξης. Παράταση χρονοδιαγράμματος Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη: • Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες δύναται να ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των κουνουπιών, • Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς, • Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης, και επιλογής εφόσον όμως υπάρχουν οι αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών και των συλλογικών οργάνων . ΑΡΘΡΟ 22 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου και μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις των εκτελεσθέντων εργασιών. Απαίτηση τόκων οποιασδήποτε μορφής και για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. ΑΡΘΡΟ 23 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ – ΚΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των διαδοχικών και χρονικώς καθοριζομένων και αναγκαίων απαιτούμενων εργασιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα επιβολής ημερησίας ποινικής ρήτρας ποσού € 1.000,00 και για χρονικό διάστημα μέχρι 5 ημερών. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εξ υπαιτίας τούτου αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχομένως να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του έργου. Ειδικά τις ενδεχόμενες πολλαπλάσιες δαπάνες λόγω πολλαπλασιασμού των δαπανών καταπολεμήσεως των κωνωποειδών. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ή η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) διαπιστώσουν κακή εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει ητιολογημένα τη Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχομένως να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης. Επίσης, η Αναθέτουσα ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 21 of 33 --

Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους εκπροσώπους ή υπαλλήλους του προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οποιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώσουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 25 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 26 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 2) Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 3) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 4) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 22 of 33 --

1. Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως και κάθε ζημίας της αναθέτουσας και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα ∆ικαστήρια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει το αντικείμενο του έργου της «Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». ΑΡΘΡΟ 27 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κωνωποειδών και τη διαχείρισή τους. Περιοχή εφαρμογής Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι το σύνολο των ∆ήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με έμφαση τα παράλια υγροτοπικά συστήματα και το αγροτικό και περιαστικό σύστημα κάθε ∆ήμου. Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού της Π.Ε. Ηλείας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα όχλησης από κωνωποειδή. Πέραν της μείωσης της όχλησης των κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής (μόνιμων και τουριστών), αναμένονται θετικές συνέπειες και στην ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και στη διασφάλιση της ∆ημόσιας Υγείας, διότι ασθένειες όπως ελονοσία και διάφορες ιώσεις μεταδιδόμενες από τα κωνωποειδή, είναι πιθανόν να εμφανιστούν και να εξαπλωθούν με ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο. Το έργο περιλαμβάνει: • Εντοπισμό εστιών προνυμφών Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Οι εστίες θα αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι δειγματοληπτικοί σταθμοί και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 23 of 33 --

Θα κατασκευαστούν οικολογικοί χάρτες για χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών στα φυσικά συστήματα της παραλιακής ζώνης της περιοχής εφαρμογής του έργου. • Παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγματοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου με εβδομαδιαίες περιφορές. ∆ειγματοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Αποτέλεσμα των καθημερινών δειγματοληψιών θα είναι η οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών και η καταγραφή της παρουσιαζόμενης αφθονίας των προνυμφών. Με βάση τα παραπάνω, τα οποία θα καταγράφονται σε ημερήσια δελτία ελέγχου, θα καθορίζονται οι απαιτούμενοι επίγειοι και από αέρος ψεκασμοί. • Οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό από αέρος (εάν αυτό απαιτείται) Ο εντοπισμός εκτεταμένων εστιών παραγωγής στο αγροτικό σύστημα καθώς και σε εκτεταμένες εκτάσεις του φυσικού συστήματος καταδεικνύει την αναγκαιότητα του αεροψεκασμού. Το πρόγραμμα των αεροψεκασμών και η συνολικά ψεκαζόμενη έκταση (με πλήρη αναφορά στις επιμέρους ψεκαζόμενες επιφάνειες) θα κοινοποιείται εκ των προτέρων στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία μπορεί να ασκήσει κάθε μορφής έλεγχο στον ανάδοχο. • Εκτέλεση ψεκασμών από εδάφους Ο εντοπισμός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστημα καθώς και οι μικρής έκτασης εστίες του φυσικού συστήματος θα καλύπτονται από συνεργεία επίγειου ψεκασμού με τον κατάλληλο εξοπλισμό με πλήρη ευθύνη του αναδόχου. • Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών των εστιών γίνεται από τον ανάδοχο εντός 24 ωρών από την εκτέλεσή τους. • Παρακολούθηση όχλησης τέλειων εντόμων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κωνωποειδών στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο δειγματοληπτικών σταθμών με τη μέθοδο Human bait ή με χρήση παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για την λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών. • ∆υνατότητα εφαρμογής εμβόλιμων ψεκασμών Στην περίπτωση που οι αρμόδιες επιτροπές παρακολούθησης του έργου της διαχείρισης των κωνωποειδών και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσουν την ανάγκη εφαρμογής επιπλέον ψεκασμών σε ορισμένες περιοχές της Π.Ε. ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα όχλησης από κωνωποειδή. • Ό,τι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 24 of 33 --

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει σε μηνιαία βάση έκθεση προόδου εργασιών που θα περιλαμβάνει μετρήσεις πληθυσμού ανά θέση δειγματοληψίας και τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για την διαχείριση της εστίας παραγωγής προνυμφών. Η ανωτέρω έκθεση θα υποβάλλεται τόσο στην Αναθέτουσα Αρχή όσο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου). Επιπροσθέτως, με το πέρας της περιόδου καταπολέμησης ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει συνολική τελική έκθεση εργασιών για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Πέραν όλων των άλλων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει ερωτηματολόγιο, με αντικείμενο την διερεύνηση της ικανοποίησής τους και της αποτελεσματικότητας του έργου. Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να διενεργηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και με μέθοδο που θα εγγυάται την αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα επεξεργαστούν και θα τεθούν υπόψη της. ΑΡΘΡΟ 28 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Μέγεθος Έργου Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι το σύνολο των ∆ήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με έμφαση τα παράλια υγροτοπικά συστήματα και το αγροτικό και περιαστικό σύστημα κάθε ∆ήμου. Σκευάσματα Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο της διαχείρισης των κωνωποειδών θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά τη κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ΄ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια). Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου δεν εφαρμόστηκε πλημμελώς. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των ∆ημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ • Θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου εργασιών που θα περιλαμβάνουν την έκταση των παρεμβάσεων και τα γένη των κουνουπιών ανά κατηγορία εστία αναπαραγωγής προνυμφών και τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 25 of 33 --

την καταπολέμηση της συγκεκριμένης εστίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις των ανωτέρω Επιτροπών. • Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τελικής Έκθεσης, με συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασης με πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και προληπτικές ενέργειες για την πρώιμη αντιμετώπισή τους. • Η πληρωμή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα γίνεται σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου και την αντίστοιχη καταβολή των πιστώσεων από τους φορείς που χρηματοδοτούν το έργο προς την Αναθέτουσα Αρχή, διαφορετικά ουδεμία απαίτηση για κανένα λόγο γεννάται εις βάρος της. Απαίτηση τόκων οποιασδήποτε μορφής και για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. ΑΡΘΡΟ 30 ΕΥΘΥΝΕΣ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των εντεταλμένων οργάνων της και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή του έργου, την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος μείωσης της όχλησης, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασμό του περιβάλλοντος. Τον ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί και να εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομικές διατάξεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» τις οποίες θα αναλάβει ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η συγγραφή περιλαμβάνει: Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι ανωτέρω ενότητες αποτελούν ενιαίο σύνολο προϋποθέσεων προκειμένου να εκτελεστεί το έργο στις περιοχές των ∆ήμων της Π.Ε. Ηλείας με επιτυχία. Η μη εκπλήρωση έστω και μίας εξ’ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης υποψηφίου. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 26 of 33 --

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Σε διάστημα δέκα ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να έχει εντοπίσει τις βασικές εστίες αναπαραγωγής κωνωποειδών, να χωροθετήσει τις παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (όπως αυτές θα του υποδειχθούν), να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για την εκτέλεση όλου του έργου το συνεργείο εφαρμογής θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο το εξής επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό: Επιστημονικό Προσωπικό: 1) Ένας επιστήμονας ΠΕ η ΤΕ (Γεωτεχνικός Γεωπόνος, Χημικός, Βιολόγος ή Επόπτης Υγείας) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, χαρτογράφησης εστιών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, ως συντονιστής όλου του έργου 2) Ένας επιστήμονας ΠΕ ή ΤΕ (Γεωτεχνικός Γεωπόνος, Χημικός, Βιολόγος ή Επόπτης Υγείας) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, ως αναπληρωτής συντονιστής και για την εφαρμογή και τον έλεγχο των ψεκασμών. Τεχνικό Προσωπικό: 3) 3 άτομα τεχνικό προσωπικό (δειγματολήπτες, ψεκαστές κ.λπ.) με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών σε επίπεδο γένους, εκτίμησης πληθυσμιακής πυκνότητας και ορθής χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων. Το Επιστημονικό Προσωπικό, θα έχει υπό την εποπτεία του την χαρτογράφηση και επικαιροποίηση των εστιών, τις δειγματοληψίες, την τοποθέτηση των παγίδων σύλληψης ακμαίων και τη μεταφορά αυτών προς ταυτοποίηση από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Θα πρέπει να παρακολουθεί την πορεία των εφαρμογών, την αποτελεσματικότητά τους, ελέγχοντας το τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται παρόν στην περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επιπροσθέτως, ο επικεφαλής του επιστημονικού προσωπικού θα πρέπει να ενημερώνει τα μέλη της Επιστημονικοτεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος καθώς και για τα προβλήματα που προκύπτουν προφορικά είτε εγγράφως αν αυτό απαιτείται. Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (ιδιοκτησίας του ή μισθωμένα) που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου όπου θα περιλαμβάνεται λεπτομερής κατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος, κατά την υλοποίηση του έργου. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου. • Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 1) ∆υο (2) Ι.Χ. Επαγγελματικά Αυτοκίνητα με δεξαμενή νερού και ψεκαστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για την εκτέλεση των δειγματοληψιών - ψεκασμών. 2) Ένα (1) Ι.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο για δειγματοληψίες και τον έλεγχο των ψεκασμών. Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν •••• Ειδικά οχήματα, 4Χ4, η/και αμφίβιας δράσης (6Χ6 ή άλλου ανάλογου τύπου) για την προσέγγιση ελωδών, βαλτωδών περιοχών καθώς και άλλων περιοχών που ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 27 of 33 --

χαρακτηρίζονται δύσβατες, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της διαχείρισης των κωνωποειδών στις περιοχές αυτές. •••• Η δυνατότητα διενέργειας επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) σε επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής. •••• Σε περίπτωση εμφάνισης μολυσματικής ασθένειας και μετά από έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές μπορεί να υπάρξει αναγκαιότητα πραγματοποίησης ψεκασμών ακμαιοκτονίας, εκνεφώσεις υπέρμικρου όγκου (ULV) ή υπολειμματικούς, σε επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει επιστημονικά και τεχνικά αντίστοιχες εφαρμογές και να τις εκτελέσει εντός 24 ωρών σε περίπτωση που του ζητηθεί. Οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν μόνο μετά την έκδοση σχετικών αδειών από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές και με τα επιτρεπόμενα από αυτές σκευάσματα, διαφυλάσσοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική συμβατότητα των εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων. •••• Η ύπαρξη αξιόπλοου ψεκαστικού ελικοπτέρου ή αεροπλάνου για την υλοποίηση ψεκασμών από αέρος και το συντονισμό αυτών (εφόσον υπάρξει η σχετική ανάγκη και έγκριση). Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται, συγκριτικά στοιχεία για τους άλλους τύπους ψεκαστικών, ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο. Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχει άδεια νόμιμης λειτουργίας και κυκλοφορίας. ∆. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η επιστημονική ομάδα του αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου: 1) Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου. 2) Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήματος. 3) Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες του, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών. 4) Να παρακολουθεί και να ελέγχει τον αεροψεκασμό 5) Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους δειγματοληψίας και ψεκασμού. 6) Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους. 7) Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες. 8) Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο Υπεύθυνο έργου. Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2014 με πεδίο εφαρμογής ∆ήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κωνωποειδών και την διαχείριση τους. Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι το σύνολο των ∆ήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με έμφαση τα παράλια υγροτοπικά συστήματα και το αγροτικό και περιαστικό σύστημα κάθε ∆ήμου. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 28 of 33 --

Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού της Π.Ε. Ηλείας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα όχλησης από κωνωποειδή. Πέραν της μείωσης της όχλησης των κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής (μόνιμων και τουριστών), αναμένονται θετικές συνέπειες και στην ανάπτυξη της Π.Ε. αλλά και στη διασφάλιση της ∆ημόσιας Υγείας, διότι ασθένειες όπως ελονοσία, και διάφορες ιώσεις μεταδιδόμενες από τα κουνούπια, είναι πιθανόν να εμφανιστούν και να εξαπλωθούν με ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο. Το έργο περιλαμβάνει: 1. Εντοπισμός και χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Οι εστίες θα αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι δειγματοληπτικοί σταθμοί, θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες και θα εμβαδομετρηθούν οι ορυζώνες. Θα σχεδιαστούν χάρτες για χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών στα φυσικά συστήματα της παραλιακής ζώνης της περιοχής εφαρμογής του έργου. 2. Παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισμό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγματοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου με εβδομαδιαίες περιφορές. ∆ειγματοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα (ορυζώνες) της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Αποτέλεσμα των καθημερινών δειγματοληψιών θα είναι η οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών και η καταγραφή της παρουσιαζόμενης αφθονίας των προνυμφών. Με βάση τα παραπάνω, τα οποία θα καταγράφονται σε ημερήσια δελτία ελέγχου, θα καθορίζονται οι απαιτούμενοι επίγειοι και από αέρος ψεκασμοί. 3. Οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό Ο εντοπισμός εστιών παραγωγής στο αγροτικό σύστημα καθώς και σε εκτεταμένες εκτάσεις του φυσικού συστήματος καταδεικνύει την αναγκαιότητα των επεμβάσεων. Το πρόγραμμα διαχείρισης των κωνωποειδών κοινοποιείται εκ των προτέρων στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία μπορεί να ασκήσει κάθε μορφής έλεγχο στον ανάδοχο. 4. Εκτέλεση ψεκασμών από εδάφους Ο ψεκασμός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστημα καθώς και η μικρής έκτασης εστίες του φυσικού συστήματος θα καλύπτονται από συνεργεία επίγειου ψεκασμού με τον κατάλληλο εξοπλισμό με πλήρη ευθύνη του αναδόχου. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται στο σύνολο των εστιών στις οποίες εντοπίστηκαν προνύμφες κουνουπιών, σύμφωνα με τα ημερήσια δελτία ελέγχου. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται με τροχήλατα ψεκαστικά συστήματα ή με ψεκαστήρες πλάτης, χειροκίνητους ή μηχανοκίνητους, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της προς ψεκασμό εστίας. 5. Εκτέλεση ψεκασμών από αέρος (εάν απαιτείται) Ο τρόπος εκτέλεσης των αεροψεκασμών θα είναι σύμφωνος προς τις σχετικές διατάξεις των αρμόδιων φορέων, την κείμενη νομοθεσία, τις σχετικές εγκρίσεις που θα ληφθούν και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται από το μικρότερο δυνατό επιτρεπτό ύψος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισημάνει & χαρτογραφήσει τις επιφάνειες που θα πραγματοποιηθεί ο αεροψεκασμός και στη συνέχεια να τις κοινοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή και την Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης. 6. Έλεγχος ψεκασμών Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση και διασφάλιση της βιοδραστικότητας (αποτελεσματικότητας) του ψεκαστικού διαλύματος στην ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 29 of 33 --

καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών, δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης στο ψεκαστικό μίγμα, καθώς και όποιους άλλους ελέγχους προκειμένου να πιστοποιεί την ορθή και νομότυπη εφαρμογή του έργου. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών, επίγειων και από αέρος, γίνεται εντός 24 ωρών από την εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ψεκαστικής εφαρμογής, ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται άμεσα. 7. ∆ιαχείριση στο αστικό περιβάλλον Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών σε δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος, για την αντιμετώπιση των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που φιλοξενούνται στο αστικό περιβάλλον. 8. Παρακολούθηση όχλησης τέλειων εντόμων Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο δειγματοληπτικών σταθμών με τη μέθοδο Human bait ή με χρήση παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για την λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών. 9. Λοιπές Ενέργειες Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργο, διενέργεια περιορισμένης κλίμακας ακμαιοκτονιών στο βαθμό που απαιτηθούν, διαφυλάττοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική συμβατότητα των εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων. Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση των ευρημάτων προνυμφών κωνωποειδών και θα διενεργούνται κατόπιν δειγματοληψιών. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε πλημμελώς. ΣΤ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να χρησιμοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα σκευάσματα θα είναι τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ’ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κλπ). Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει σε μηνιαία βάση έκθεση προόδου εργασιών που θα περιλαμβάνουν μετρήσεις πληθυσμού ανά θέση δειγματοληψίας και τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για την διαχείριση της εστίας παραγωγής προνυμφών. Η ανωτέρω έκθεση θα υποβάλλεται τόσο στην Αναθέτουσα Αρχή όσο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου). Επιπροσθέτως με το πέρας της ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 30 of 33 --

περιόδου καταπολέμησης ο ανάδοχος θα συντάξει συνολική τελική έκθεση εργασιών για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Πέραν όλων των άλλων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει ερωτηματολόγιο, με αντικείμενο την διερεύνηση της ικανοποίησής τους και της αποτελεσματικότητας του έργου. Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να διενεργηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και με μέθοδο που θα εγγυάται την αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα επεξεργαστούν και θα τεθούν υπόψη της. Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Οι εργασίες του έργου θα εκτελούνται σε εβδομαδιαία πενθήμερη βάση. 2) Εάν υπάρξει ανάγκη, οι ψεκαστικές εφαρμογές επίγειες και από αέρος θα πρέπει να εκτελούνται και κατά τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών, προκειμένου να διασφαλισθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 3) Ο ανάδοχος υπόκειται στο συνεχή έλεγχο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου (Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) αλλά και της Αναθέτουσας Αρχής με τρόπους που θα επιλέξουν, για την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και των προβλεπόμενων από τις υπερκείμενες αρχές. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει άμεσα τις όποιες πληροφορίες του ζητηθούν και αφορούν τις κινήσεις του προσωπικού του, τα καθημερινά δεδομένα δειγματοληψιών και ψεκασμών, τη χρήση των σκευασμάτων. 4) Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει τις όποιες μεταβολές στον τρόπο υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει και που περιγράφεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια, επιτυχής και περιβαλλοντικά συμβατή εφαρμογή του. Οι όποιες προτεινόμενες μεταβολές κατατίθενται γραπτά και κρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 31 of 33 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας………………………………. Κατάστημα……………………………………….. ∆ιεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax) Ημερομηνία έκδοσης…………… ΕΥΡΩ…………………………… Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………………ΕΥΡΩ……………… Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………………………………(και ολογράφως)…………………………………………………………………...υπέρ της εταιρείας ……………………………διεύθυνση………………………………………. δια τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της…………………………….………………για την μεταφορά……………………………………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ……………………… διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………………….. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ο χρόνος ισχύος πρέπει να μεγαλύτερος έξι (6) τουλάχιστον μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού , όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 32 of 33 --

Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας………………………………. Κατάστημα……………………………………….. ∆ιεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax) Ημερομηνία έκδοσης…………… ΕΥΡΩ…………………………… Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΥΡΩ….……… Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………………………………(και ολογράφως)…………………………….στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας………………………διεύθυνση……..……………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ………….. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την μεταφορά ………………………………(αριθμ. διακήρυξης………….) προς κάλυψη των αναγκών του ……………………………………….. και το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α εκ ……………..ΕΥΡΩ αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. ΑΔΑ: ΒΙΗ07Λ6-0ΙΗ

-- 33 of 33 --