ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: « «Απόφαση ανάθεσης εργασιών αποκατάστασης ζημιών στην Δ.Ο.Υ. Απόφαση ανάθεσης εργασιών αποκατάστασης ζημιών στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς». Κηφισιάς». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2286/95: “Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”. 2. Το Ν. 2362/95: “Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3871/10(ΦΕΚ 141/Α/17.08.10) ‘‘Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη’’. 3. Το Ν.3861/2010 ‘‘Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3β του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3943/2011 . 5. Την αριθ. 35130/739(ΦΕΚ1291/11.08.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ‘‘ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 6. Το Π.Δ. 284/88: “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών”. 7. Το Π.Δ. 185/09 : ‘‘Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών’’. 8. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07): “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”. 9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010): “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 10.Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3845 (ΦΕΚ65Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 01/07/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 43 Ταχ. Κώδικας : 145 61 Πληροφορίες : Μαρία Πουλικάκου Τηλέφωνο : 210-8014124 FAX : 210-8082503 E-mail : doykifisias@1871.syzefxis.gov.gr Κηφισιά, 10/10/2013 Κηφισιά, 10/10/2013 Αρ.Πρωτ. Αρ.Πρωτ.:: 48755 48755 1 ΑΔΑ: ΒΛΛ5Η-ΓΔΒ

-- 1 of 5 --

11. Tις προσφορές των εταιρειών: α) MBM HELLAS, β)AIR 2 AIR, γ) DELIJA SHKELZEN. 12. Την με αρ. πρωτ. 14487/10-10-2013 απόφαση ανάληψης, και τον α/α 95467 του Βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 13. Τη δυνατότητα ένταξης του Έργου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 (Ταμείο ΕΚΤ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουμε στην εταιρεία MBM HELLAS, την υλοποίηση του έργου εργασιών αποκατάστασης ζημιών, στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, αντί της τιμής των 12.150 €, πλέον Φ.Π.Α. 23 %, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης. Οι παρεχόμενες εργασίες θα γίνουν με έξοδα και μέριμνα της αναδόχου εταιρείας στους χώρους και σε χρόνο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων Διευθύνσεων (Τεχνικών Υπηρεσιών, Κτηματικών Υπηρεσιών και της Γ.Γ.Π.Σ.). Οι εργασίες, θα γίνονται με ευθύνη και προσωπικό του προμηθευτή. Στην τιμή των #12.150# €, περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις 3,172% που βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία, η παρακράτηση φόρου ύψους 8% παροχής υπηρεσιών, ενώ ο Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται και βαρύνει το δημόσιο. Η συνολική δαπάνη ύψους # 14.944,5# €, (12.150 € + 2.749,5 € ΦΠΑ=14.944,5 €) θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών οικ. έτους 2013 με Ειδικό Φορέα 231 και ΚΑΕ 0873. Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του. Χρόνος υλοποίησης Ο συντομότερος δυνατός, ο οποίος θα προσδιορισθεί από την Υπηρεσία. Κατόπιν της κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να προσέλθει στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών προκειμένου να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας απόφασης), προσκομίζοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης υπογραφής της Σύμβασης καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. Ο Διευθυντής της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Ο Διευθυντής της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Εταιρεία MBM 2. Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 2 ΑΔΑ: ΒΛΛ5Η-ΓΔΒ

-- 2 of 5 --

3. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Ανήκει στην αρ. 48755/10-10-2013 απόφαση ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 3 ΑΔΑ: ΒΛΛ5Η-ΓΔΒ

-- 3 of 5 --

ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Στην Κηφισιά, σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, καλουμένου εφεξής στην παρούσα σύμβαση ως «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση και αφετέρου της εταιρείας ΜΒΜ HELLAS, που στο εξής θα καλείται η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ζαφιρόπουλο Άγγελο του Παναγιώτη, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω: Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της σύμβασης. Ύστερα από την αρ. 48755/10-10-2013, απόφαση ανάθεσης του έργου των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» αναθέτει στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. Άρθρο 2ο: Αμοιβή. Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του έργου στην ανωτέρω εταιρεία είναι 12.150 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις 3,172%, η παρακράτηση φόρου ύψους 8% παροχής υπηρεσιών, τα υλικά και έξοδα αποκατάστασης, καθώς και κάθε σχετική δαπάνη. Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 14.944,5 € (12.150 € + 2.749,5 € Φ.Π.Α. 23%= 14.944.5 €) Η πληρωμή του έργου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των εργασιών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η πληρωμή θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο όνομα του δικαιούχου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οικονομικού έτους 2013 με ειδικό φορέα 231 και Κ.Α.Ε. 0851. Άρθρο 3ο: Ειδικοί όροι. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεασθεί η καλή και εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Άρθρο 4ο: Χρόνος υλοποίησης Ο συντομότερος δυνατός, ο οποίος θα προσδιορισθεί από την Υπηρεσία . Άρθρο 5ο: Σπουδαιότητα των όρων 4 ΑΔΑ: ΒΛΛ5Η-ΓΔΒ

-- 4 of 5 --

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων σε περίπτωση αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρ. 24 παρ.4 του Π.Δ. 118/07. Άρθρο 6ο: Δίκαιο – Δωσιδικία Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και του «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» που θα αφορά στην εφαρμογή, την εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, λύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών που καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια. Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι που αναφέρονται στην απόφαση ανάθεσης. Εκτός από τα παραπάνω ισχύουν γενικά και όλες οι κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ούτε η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ούτε το "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ" εκχωρεί δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ετέρου μέρους. Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας των συμβαλλομένων στην επιβολή της τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο συμβαλλόμενο δεν αποτελεί, ούτε θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερομένου. Η παρούσα σύμβαση μετά την ανάγνωση και βεβαίωσή της υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.. Από τα τέσσερα (4) αυτά πρωτότυπα τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ,(1) θα κατατεθεί στην Υ.Δ.Ε. ως δικαιολογητικό πληρωμής, το δε άλλο έλαβε η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. 5 ΑΔΑ: ΒΛΛ5Η-ΓΔΒ

-- 5 of 5 --