ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ Η Δ.Ε.Η Α.Ε, θα να κατασκευάσει νέο υπόγειο δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης. Το νέο αυτό δίκτυο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο εναέριο δίκτυό της το οποίο πρόκειται να αποξυλωθεί.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆.Ε.Η. Α.Ε » ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΕΗ Α.Ε ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ »ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ποσού 449.059,09 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%) ΑΔΑ: Β4Θ0Ω0Ο-1Φ5

-- 1 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ 449.059,09 € (πλέον ΦΠΑ 23%) Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆.Ε.Η. Α.Ε» της πράξης « Υπογειοποίηση δικτύων ∆ΕΗ Α.Ε τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη» του ∆ήμου Ηρακλείου Στο Ηράκλειο σήμερα 19-9-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στo ∆ημαρχιακό Κατάστημα Ηρακλείου, μεταξύ των παρακάτω: Κουράκη Ιωάννη ∆ήμαρχο Ηρακλείου ενεργώντας με την ιδιότητα αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του ∆ήμου Ηρακλείου με ΑΦΜ 997579296, ∆ΟΥ Β΄ Ηρακλείου και του Κουρλετάκη Γεωργίου, ενεργώντας με την ιδιότητα αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.), με έδρα την Αθήνα Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, Τ.Κ. 11743 και ΑΦΜ 094532827, ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Ο ∆ήμος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθ. Πρωτ. 3378/05-10-2011 (162755/07-10-2011)απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης «Υπογειοποίηση δικτύων ∆ΕΗ Α.Ε των τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη» ∆ήμου Ηρακλείου στον άξονα προτεραιότητας 1 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και την με αριθ. Πρωτ. 2573/17-05-2012 (80941/23-05-2012) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την τροποποίηση της παραπάνω πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 3.137.342,68 €. 2. Την με αριθ. Πρωτ. 2573/17-05-2012 (80941/23-05-2012) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 449.059,09 € πλέον ΦΠΑ για το υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «Υπογειοποίηση ∆ικτύων ∆.Ε.Η. Α.Ε των τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη» του ∆ήμου Ηρακλείου στη ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α 2011ΕΠ00280074. 3. Την …… απόφαση του ∆.Σ. ∆ήμου Ηρακλείου για την αποδοχή της χρηματοδότησης, την εγγραφή της πίστωσης στον Κ.Α.20.7325.028 του προϋπολογισμού του ∆ήμου έτους 2012 την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2012 και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 2 με τίτλο «Υπογειοποίηση ∆ικτύων ∆.Ε.Η. Α.Ε των τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη» του ∆ήμου Ηρακλείου με απ’ ευθείας ανάθεση στo ∆Ε∆∆ΗΕ.Α.Ε. 4. Το υπ αριθμό πρωτ. 51259/19-04-2010 έγγραφο της ∆.Ε.Η. Α.Ε. με το οποίο γνωστοποιήθηκε στο ∆ήμο Ηρακλείου η δαπάνη υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο «Υπογειοποίηση ∆ικτύου ∆.Ε.Η. Α.Ε» της πράξης «Υπογειοποίηση δικτύου ∆ΕΗ Α.Ε τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη» του ∆ήμου Ηρακλείου η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 449.059,09 € πλέον ΦΠΑ. ΑΔΑ: Β4Θ0Ω0Ο-1Φ5

-- 2 of 4 --

5. Την υπ’ αριθμό ……. Απόφαση του ∆.Σ ∆ήμου Ηρακλείου για την έγκριση των όρων της παρούσας σύμβασης. Αναθέτει Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την υλοποίηση του υποέργου 2 με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆.Ε.Η. Α.Ε» της πράξης «Υπογείωση δικτύου ∆ΕΗ Α.Ε των τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη» ∆ήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται ακολούθως: Β. Αντικείμενο της σύμβασης Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου υπογειοποίησης και αισθητικής αναβάθμισης των δικτύων διανομής στις οδούς Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη. Το έργο αυτό περιλαμβάνει (συνοπτικά):
Κατασκευή υπογείου δικτύου Χ.Τ 4.701 μέτρα
Κατασκευή υπογείου δικτύου Μ.Τ 2.293 »
Κατασκευή 118 κιβωτίων διακλάδωσης υπογείου καλωδίου
Κατασκευή 105 επιτοίχιων κιβωτίων διακλάδωσης
Μετατόπιση (1) ενός Υ/Σ εναέριου Μ.Τ - Χ.Τ Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση του έργου που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο Β και μέχρι την εξόφληση της συμμετοχής (καταβολή του απολογιστικού κόστους, βλ. παράγραφο ∆.2.1) από το ∆ήμο Ηρακλείου. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε δεσμεύεται ότι θα περατώσει το έργο εντός χρονοδιαγράμματος εντός δέκα οκτώ (18) μηνών, αφαιρούμενων τυχόν καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ∆. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ∆.1 Ο προϋπολογισμός του έργου βάσει της οριστικής μελέτης που εκπονήθηκε από το ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε, ανέρχεται σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτά (449.059,09) € πλέον ΦΠΑ 23%. Ο πρώτος των συμβαλλομένων (∆ήμος Ηρακλείου) αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο συνολικό κόστος του έργου το οποίο ανέρχεται σε 449.059,09 € πλέον του ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, (ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2011ΕΠ00280074) . Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ∆ήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να προκαταβάλλει στο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε το ποσό των 224.529,55 € πλέον ΦΠΑ 23%. Με την πληρωμή της προκαταβολής από το ∆ήμο Ηρακλείου, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε δεσμεύεται για την άμεση έναρξη των εργασιών για την αποπεράτωση του έργου. ΑΔΑ: Β4Θ0Ω0Ο-1Φ5

-- 3 of 4 --

∆.2 Αμέσως μετά το πέρας του έργου, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως το ∆ήμο Ηρακλείου (αναγγελία πέρατος του έργου) και θα τον καλέσει να καταβάλλει εντός δύο (2) μηνών τη διαφορά του προϋπολογιζόμενου κόστους του έργου από το ποσό της προκαταβολής. Ακολούθως, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από το πέρας του έργου και όχι μετά την 30-6-2015, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε θα γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ήμο Ηρακλείου το απολογιστικό κόστος του έργου. Επιπλέον: ∆.2.1 Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος του έργου είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογιζόμενο, ο ∆ήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ατόκως την υπόψη διαφορά, ώστε να εξοφλήσει τη συμμετοχή του, εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ειδοποίησή του από το ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος είναι μικρότερο από το προϋπολογιζόμενο, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε επιστρέφει ατόκως στο ∆ήμο Ηρακλείου τη σχετική διαφορά, εντός τετραμήνου από την αναγγελία πέρατος του έργου. ∆.2.2 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής είτε της διαφοράς του προϋπολογιζόμενου κόστους του έργου από το ποσό της προκαταβολής είτε του ποσού εξόφλησης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο ∆.2.1. της παρούσας σύμβασης, ο ∆ήμος Ηρακλείου επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο υπερημερίας, επί των παραπάνω ποσών, για όλο το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της καταβολής τους. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε δικαιούται να παρακρατεί τα οφειλόμενα ποσά από τα ∆ημοτικά Τέλη. Ε. ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα Σύμβαση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως και εφόσον συμφωνούν επί αυτού και οι δύο συμβαλλόμενοι. Η παρούσα Σύμβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων τα τρία κατατέθηκαν στα αρμόδια Γραφεία του ∆ήμου, ένα παραδόθηκε στο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους και πρωτοκολλείται. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑ: Β4Θ0Ω0Ο-1Φ5

-- 4 of 4 --