Σύμβαση για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών , για την συντήρηση και φιλοξενία της νέας ιστοσελίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Διεύθυνση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Υποδιεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Διεύθυνση Δ.Μαντούβαλου3, Τ.Κ. 18454 Α.Φ.Μ. 999516730 Δ.Ο.Υ. ΚΕ.Β.ΕΙΣ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο 213 2077478 Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1015.Ε00834.0001 (Δ 83/2026 AA) Σύμβαση για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών , για την συντήρηση και φιλοξενία της νέας ιστοσελίδας του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη, (CPV 72420000-0), κατακυρωθείσας δαπάνης 34.720,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%). Στο Νίκαια σήμερα 03/09/2026 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» που εδρεύει στη Νίκαια, Δ. Μαντούβαλου 3, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Διοικήτρια αυτού Κανταράκη Ελένη, το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής «Νοσοκομείο» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «YOUNET DIGITAL LIFE AE», Δ.Ο.Υ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία εδρεύει στον Πειραιά, Καραΐσκου 98 ΤΚ 18532, ΑΦΜ: 802457507,ΓΕΜΗ: 176715307000 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ------------------------------- υπό την ιδιότητα ως Νόμιμος Εκπρόσωπος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος στο εξής θα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ", Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 118 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ’αριθμ. 39643/7-08-2026 Δ189/2026 ΔΠΤ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών , για την συντήρηση και φιλοξενία της νέας ιστοσελίδας του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη, (CPV 72420000-0), κατακυρωθείσας δαπάνης 34.720,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%)., προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ: 26PROC019597647). 3. Την υπ’αριθμ.9η Απόφαση της 62ης Συνεδρίασης (13-08-2026) (ΑΔΑ Ψ2Ι946906Ψ-ΒΕΣ) απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της υπό στοιχείο α) πρόσκλησης και ανατέθηκε στην εταιρία με την επωνυμία «YOUNET DIGITAL LIFE AE», το αντικείμενο της παρούσας. 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 526/06-07-2026 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 9ΘΤ746906Ψ-2ΥΓ) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-- 1 of 14 --

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για τη Συντήρηση & Φιλοξενία της νέας Ιστοσελίδας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η σύμβαση περιλαμβάνει την Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για τη Συντήρηση & Φιλοξενία της νέας Ιστοσελίδας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»», συνολική διάρκεια έργου δύο (2) ετών, με τα παρακάτω τμήματα και τεχνικά χαρακτηριστικά: ΤΜΗΜΑ 1 Για την κατασκευή και δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του νοσοκομείου, περιλαμβάνεται: ΦΑΣΗ Α) Πλάνο Υλοποίησης Έργου Το πλάνο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει: 1. Σύνθεση Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου από μέλη του αναδόχου 2. Χρονοδιάγραμμα έργου ΦΑΣΗ Β) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της Ιστοσελίδας, η οποία θα βασίζεται σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ελεύθερου - ανοιχτού κώδικα λογισμικού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  Φιλοξενία (Web Hosting): Αξιόπιστος server με υψηλό uptime (24/7)  Δυνατότητες εύκολης προσθήκης/ τροποποίησης του περιεχομένου ή/ και της δομής από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.  Υποστήριξη δυνατοτήτων/ features παρόμοιων με εκείνα ενός οικείου σε κάθε χρήστη, επεξεργαστή κειμένου (πχ. cut/ copy & paste, text formatting κ.λ.π.)  Γλώσσες προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν: CSS, JAVASCRIPT, HTML5, PHP, SQL, JAVA  Διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας μέσω web-based συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS – Content Management System)  Κατά την κατασκευή, η επιλογή των επεκτάσεων της ιστοσελίδας πρέπει να έχουν προτεραιότητα την ασφάλεια, την λειτουργικότητα και την απόδοση της ιστοσελίδας. Ταχύτητα Φόρτωσης: Βελτιστοποίηση εικόνων και κώδικα για γρήγορη απόκριση (< 5 δευτερόλεπτα).  Υποστήριξη και διαχείριση χρηστών της ιστοσελίδας μέσω ειδικού Web Based περιβάλλοντος, με καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για διαχειριστές και απλούς χρήστες.  Δυνατότητα πλήρους συνεργασίας με το clipboard του client συστήματος για να είναι δυνατή η εισαγωγή εγγραφών (ή μέρους αυτών) από τις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου στο CMS σύστημα μέσω copy-paste ενεργειών  Βελτιστοποίηση του website ως προς τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization, Βέλτιστες Πρακτικές)  Νέες τεχνολογίες με drag and drop page builders για μεγαλύτερη ευχέρεια παραμετροποίησης όπως Elementor, Breakdance, Oxygen κ.α.  Πεδίο αναζήτησης για άμεση αναζήτηση στην ιστοσελίδα  Ποιοτικό περιεχόμενο: κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ανάλυσης  Αποφυγή οποιασδήποτε τεχνολογίας θεωρείται ξεπερασμένη όπως Flash  Μοντέρνος σχεδιασμός, φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη  Φόρμες επικοινωνίας: Λειτουργικές φόρμες (επικοινωνίας, αίτησης πολίτη, με αντίστοιχο παραλήπτη και διαχειριστή, εξουσιοδοτημένο χρήστη, τον οποίο θα ορίσει το Νοσοκομείο, με προστασία από spam)  Διασύνδεση με πλατφόρμα υποβολής αναφορών Ν.4990/2022, με την απόκτηση και ενεργοποίησή της, με ασφαλή διασύνδεση μέσω παραπομπής (link) της πλατφόρμας του

-- 2 of 14 --

Νοσοκομείου με την νέα ιστοσελίδα, για την άμεση πρόσβαση των χρηστών στο περιβάλλον υποβολής αναφορών  Σύνδεση με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για απόδοση αριθμού μέσω διασύνδεσης API  Δημιουργία ιστοσελίδας προσβάσιμης σε ΑΜΕΑ με βάση το πρότυπο WCAG 2.2. και υιοθετώντας τις νεότερες εκδόσεις  Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι προσβάσιμη και λειτουργική τόσο από τις σταθερές όσο και για κινητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, ταμπλέτα)  Ιστοσελίδα διαθέσιμη σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα  Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής δεδομένων μέσω αρχείου excel (.csv) και αυτόματης μετατροπής κάθε σειράς σε ξεχωριστή καταχώρηση για τη δημοσίευση στο ανάλογο τμήμα.  Πιστοποιητικό SSL. Η μεταφορά των δεδομένων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω ασφαλούς διακομιστή με χρήση πιστοποιημένου πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης (SSL/TLS), διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών  Συντήρηση/ Ενημερώσεις: Τακτική αναβάθμιση CMS (επεκτάσεις λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας που θα χρειαστούν, θα εγκαθιστώνται είτε από την επίσημη σελίδα επεκτάσεων του CMS είτε από την επίσημη σελίδα της ίδιας της επέκτασης. Οι χρησιμοποιούμενες επεκτάσεις θα πρέπει να είναι επίσης ελεύθερου - ανοιχτού κώδικα λογισμικού), plugins και θεμάτων για ασφάλεια  Θα εγκατασταθεί μηχανισμός καταγραφής, αποθήκευσης και διαχείρισης συγκατάθεσης χρηστών, με δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και την κείμενη νομοθεσία  Το σύνολο του παραγόμενου έργου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του πηγαίου κώδικα, των βάσεων δεδομένων, των αρχείων παραμετροποίησης, των γραφιστικών και σχεδιαστικών στοιχείων, καθώς και των λογαριασμών φιλοξενίας (hosting), διαχείρισης domain, cloud και server, των λογαριασμών Google Tag Manager ή άλλων συναφών υπηρεσιών, παραδίδεται με την οριστική παραλαβή στην πλήρη, αποκλειστική, αμετάκλητη και άνευ όρων κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής  Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης ή διάθεσης των στοιχείων του έργου, πλην της δυνατότητας αναφοράς αυτού ως έργου υλοποίησης σε επαγγελματικό ή προωθητικό υλικό, χωρίς πρόσβαση σε δεδομένα ή Κώδικα  Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Νοσοκομείο εγχειρίδια διαχείρισης και ανάρτησης περιεχομένου ιστοσελίδας  Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει σε επίπεδο διαχείρισης του ιστότοπου και ανάρτησης περιεχομένου τουλάχιστον τρεις (3) χρήστες του Νοσοκομείου. Στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνεται:  Το Νοσοκομείο θα παραδώσει στον ανάδοχο τα κείμενα που θα προστεθούν στην νέα ιστοσελίδα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα  Για όλες τις διασυνδέσεις μέσω API endpoints το νοσοκομείο θα παραδώσει στον ανάδοχο πλήρως τεκμηριωμένα API, συνοδευόμενα από σχετική τεχνική τεκμηρίωση και ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης. Επιπλέον, εκτός από τον σχεδιασμό και την κατασκευή, περιλαμβάνεται η φιλοξενία και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης. ΤΜΗΜΑ 2 Για την παροχή υπηρεσιών Φιλοξενίας και Τεχνικής Υποστήριξης του νέου ιστότοπου του Νοσοκομείου για το δεύτερο έτος λειτουργίας του έργου, αμέσως μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Για τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Ιστοτόπου (Support Service)

-- 3 of 14 --

 Συνεχής παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Ιστοτόπου  Εκτέλεση αναβαθμίσεων συμβατότητας του cms και των προσθέτων (plugins)  Εκτέλεση αναβαθμίσεων απόδοσης και ασφάλειας  Συντήρηση συστήματος ασφαλείας ενάντια σε κυβερνοεπιθέσεις Firewall  Παραμετροποίηση του Ιστοτόπου έτσι ώστε να τηρείται η συμμόρφωση με τις τελευταίες απαιτήσεις προσβασιμότητας, με βάση τα πρότυπα WCAG 2.2. ή νεότερων εκδόσεων  Επικοινωνία μέσω email καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή  Security updates (ενημερώσεις ασφαλείας) καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 2. Φιλοξενία της νέας ιστοσελίδας σε πάροχο συμμορφωμένο με GDPR και πιστοποιημένο με ISO 27001 & Υποδομές φιλοξενίας Disaster Recovery (DR) Site, Η διαχείριση κινδύνου προστατεύει και προσθέτει αξία στον φορέα υποστηρίζοντας τους στόχους του με :  Την παροχή ενός πλαισίου που καθιστά δυνατό, η μελλοντική δραστηριότητα του φορέα να λαμβάνει χώρα με ένα σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο.  Τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού και τον καθορισμό προτεραιότητας μέσω της ευρείας και δομημένης κατανόησης της επιχειρησιακής δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών / απειλών των έργων.  Την συμβολή σε μια πιο αποδοτική χρήση/κατανομή των ανθρώπινων και υλικών πόρων εντός του φορέα.  Τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του φορέα. Παραδοτέο Έργου Π.5: Έκθεση – Βεβαίωση του αναδόχου των παρεχόμενων υπηρεσιών Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας παραδοτέων έργου για το σύνολο των τμημάτων ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΜΗΜΑ 1 Κατασκευή και δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του νοσοκομείου χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για το πρώτο έτος Α Π.1: Έκθεση Πλάνου Υλοποίησης Έργου Β Π.2: Έκθεση – Βεβαίωση του αναδόχου με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας Ιστοσελίδας Π.3: Screenshot νέας ιστοσελίδας & Screenshot από το διαχειριστικό Π.4: Εγχειρίδια διαχείρισης και ανάρτησης περιεχομένου ιστοσελίδας ΤΜΗΜΑ 2 Τεχνική Υποστήριξη και Φιλοξενία του νέου ιστότοπου του νοσοκομείου αμέσως μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών Π.5: Έκθεση – Βεβαίωση του αναδόχου των παρεχόμενων υπηρεσιών Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός ανά τμήμα ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κόστος χωρίς ΦΠΑ 24% 1 Κατασκευή και δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του νοσοκομείου χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για το πρώτο έτος 25.000,00€

-- 4 of 14 --

2 Τεχνική Υποστήριξη και Φιλοξενία του νέου ιστότοπου του νοσοκομείου αμέσως μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών 3.000,00€ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 28.000,00€ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 34.720,00€ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για την κάλυψη προϋποθέσεων επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επί ποινής αποκλεισμού, πιστοποιητικά ISO (σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης) ως κάτωθι:  Να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υποστήριξης και Ολοκλήρωσης Συστήματος Λογισμικού και Υπηρεσίες Δημιουργίας Ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο  Να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015 με πεδίο πιστοποίησης Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υποστήριξης και Ολοκλήρωσης Συστήματος Λογισμικού και Υπηρεσίες Δημιουργίας Ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο  Να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 45001:2018 με πεδίο πιστοποίησης Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υποστήριξης και Ολοκλήρωσης Συστήματος Λογισμικού και Υπηρεσίες Δημιουργίας Ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο  Να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 37001:2017 ή ισοδύναμο, με πεδίο πιστοποίησης Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υποστήριξης και Ολοκλήρωσης Συστήματος Λογισμικού και Υπηρεσίες Δημιουργίας Ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο Για όλα τα παραπάνω, στοιχείο τεκμηρίωσης αποτελεί πιστοποιητικό σε ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΠΟ 04/09/2026 έως 03/09/2028. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΜΗΜΑ 1. Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ανέρχεται σε 28.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και σε 34.720,000€ με ΦΠΑ 24%. 2. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας. 3. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 4. Το ανωτέρω τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε καμία αύξηση, εξαιτίας ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 1. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο Ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κ.λπ. της σύμβασης, ιδίως γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρήσης παροχής των υπηρεσιών.

-- 5 of 14 --

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου μετά την διαπίστωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου με την σύνταξη του σχετικού πρακτικού. Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά μήνα.  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την προκαλούν. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 3. Για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή, η οποία εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους αναγκαίους ελέγχους, όποτε κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή και παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων. 5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

-- 6 of 14 --

7. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 8. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα, 9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ή των αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόμενη με την παρούσα ή παράβαση από την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τοιαύτης που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση με τα εξής: σωματικές βλάβες, (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου και των σχετικών αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων αυτής. 3. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ (άρθρο 70 της οδηγίας) του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούμενων όλων ουσιωδών η αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βεβαιώνει την παράβαση. Το Νοσοκομείο είναι δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ποινικές ρήτρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 2. Η υποτροπή μπορεί να διπλασιάσει κάθε φορά το προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο. 3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αφαιρεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, η υποχρέωση καταβολής της ποινικής βαρύνει όλα τα μέλη της εις ολόκληρον. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-- 7 of 14 --

1. Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την παρούσα, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην περίπτωση: i. κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της, ii. που υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική υπηρεσία στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λπ.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του Νοσοκομείου, iii. που ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών, iv. που η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, v. που o ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 2. O ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα μόνο για σπουδαίο λόγο, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς το Νοσοκομείο, τηρώντας προηγούμενη προθεσμία δύο μηνών. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και επιβολής ποινικής ρήτρας σε περίπτωση ζημίας του από την πρόωρη λύση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου: α) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο εγγύησης β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

-- 8 of 14 --

β)Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 11 ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή στις οποίες απέκτησε πρόσβαση ή που ο ίδιος ανακάλυψε, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, αρχεία, έγγραφα και πληροφορίες (συνολικά «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»), των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση ή/και κατά την εκτέλεση ή/και επ’ ευκαιρία εκτελέσεως της Σύμβασης, υποχρεούται δε να μεριμνά, ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε μερικά από τον Ανάδοχο και τους υπαλλήλους του, παρά μόνο από αυτούς που είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν πρόσβαση σε αυτές και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, θα τηρούνται, δε, ως αυστηρά απόρρητες, και υπό σχέση εμπιστοσύνης. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσή τους η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση και να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του, απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανέναν τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR). 4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον Ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και ο Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 1. Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων για τα οποία ο Ανάδοχος ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων/προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας Σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό εγγυάται πως τα προσωπικά δεδομένα που θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν συλλεγεί νόμιμα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν ενημερωθεί για τη διαβίβαση αυτή και όπου απαιτείται έχει λάβει την προηγούμενη της διαβίβασης συγκατάθεσής τους. Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της Σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας, με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

-- 9 of 14 --

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της Σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς- δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια Σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή των καθηκόντων του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. 2. Για την εκτέλεση των συμφωνούμενων με την παρούσα Σύμβαση υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ο τελευταίος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, ως εκτελών την επεξεργασία. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται και διενεργείται όπως ορίζεται στη Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας». ΑΡΘΡΟ 13 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Διοίκησης. 2. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία και μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς από της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοίκησης. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: Πυρκαγιά. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος Τρομοκρατική Ενέργεια Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-- 10 of 14 --

1. Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη έγκριση του νοσοκομείου. 2. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο (διακήρυξη, προσφορά κ.λπ.) πλην προφανών σφαλμάτων, ή παραδρομών εν γένει αυτού. 3. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί Προμηθειών του Δημοσίου. 4. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Νοσοκομείο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά του Πειραιά. ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στην Νίκαια, σήμερα την /../2026 τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: 1. Αφενός το Νομικό Πρό σωπο Δημοσί ου Δικαί ου με την επωνυμί α Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» με έδρα επί της Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια Πειραιά με ΑΦΜ 999516730, ό πως νομί μως εκπροσωπεί ται από την Κανταράκη Ελένη, Διοικήτρια καλούμενο στο εξής ως «Νοσοκομείο» 2. Αφετέρου η εταιρεία «……..» καλούμενη στο εξής ως «Αντισυμβαλλόμενος», (από κοινού τα «Μέρη») Τα μέρη συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη σύναψη αυτής της σύμβασης για την εκτέλεση της συμφωνίας, ως εξής: 1. Σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου δυνάμει της συμφωνίας του με το Νοσοκομείο, θα περιέρχονται σε γνώση του στοιχεία και πληροφορίες του Νοσοκομείου, τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό ο Αντισυμβαλλόμενος είναι πιθανό να λάβει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών, επιχειρηματικών απορρήτων και στοιχείων ιδιαίτερα ευαίσθητων και σημαντικών σε σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου και τα οποία, είτε διακριτά είτε στο σύνολο τους, είναι γνωστά μόνο σε καθορισμένο κύκλο προσώπων υπόχρεων προς τήρηση μυστικότητας. 2. Ενδεικτικώς, μη περιοριστικώς, ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» νοούνται οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με το Νοσοκομείο, τις λειτουργίες, τις δραστηριότητες και τα συστήματά του, ανεξαρτήτως μορφής (έντυπης, προφορικής, ηλεκτρονικής ή άλλης). Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν κάθε πληροφορία και στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, οργάνωση και στρατηγική του Νοσοκομείου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, τις διοικητικές και οικονομικές του μεθόδους, πολιτικές και πρακτικές, τα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες και διαγωνιστικές διαδικασίες, τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, καθώς και κάθε πληροφορία που αφορά επιστημονικά προγράμματα, κλινικές μελέτες, τεχνογνωσία, ιατρικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό, πληροφοριακά συστήματα και λογισμικά (όπως HIS, LIS, PACS, ERP κ.λπ.), τις εσωτερικές διαδικασίες και τα πρωτόκολλα λειτουργίας και ασφάλειας. Περαιτέρω, ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες θεωρούνται τα επαγγελματικά και ιατρικά απόρρητα, τα στοιχεία και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στα αρχεία του Νοσοκομείου, καθώς και κάθε πληροφορία σχετική με ασθενείς, συνοδούς, συγγενείς ασθενών, επισκέπτες, εργαζομένους (εν ενεργεία, πρώην ή υποψήφιους), συνεργάτες, προμηθευτές και κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Περιλαμβάνονται ιδίως δεδομένα υγείας, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά ή άλλα δεδομένα, καθώς και στοιχεία που προκύπτουν από ιατρικούς φακέλους, εξετάσεις, διαγνώσεις, θεραπείες και κάθε συναφή πράξη ή υπηρεσία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν επίσης τα πρακτικά ή εισηγήσεις των επιτροπών του Νοσοκομείου, οι αναφορές εσωτερικού ελέγχου, τα συστήματα ασφάλειας, τα επιχειρησιακά σχέδια, καθώς και κάθε

-- 11 of 14 --

στοιχείο που αφορά τη διαχείριση, τη συμμόρφωση και την πολιτική προστασίας δεδομένων του φορέα. Δεν θεωρούνται Εμπιστευτικές οι πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί στο κοινό με πρωτοβουλία ή έγκριση ή νομική υποχρέωση του Νοσοκομείου κατά τον χρόνο κατά τον οποίο ο αντισυμβαλλόμενος αποκτά πρόσβαση σε αυτές ή που καθίστανται γνωστές κατόπιν νόμιμης υποχρέωσης γνωστοποίησης προς δημόσια ή δικαστική αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι το Νοσοκομείο ενημερώνεται εγκαίρως πριν από τη γνωστοποίησή τους. 3. Όλες οι ως άνω πληροφορίες και στοιχεία (που στο εξής θα αποκαλούνται «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, ή ακόμα και να είναι προφορικές, χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό». Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες που θα περιέλθουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον Αντισυμβαλλόμενο είναι απόρρητες, συμφωνούν, δε, τα ακόλουθα: I. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν ιδιοκτησία αποκλειστικά του Νοσοκομείου, περιέχουν διοικητικά και ιατρικά απόρρητα, δεν είναι ευρύτερα γνωστές ή εύκολα προσπελάσιμες και είναι σημαντικές για το Νοσοκομείο. Αναγνωρίζει δε, ότι το Νοσοκομείο διατηρεί την κυριότητα, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και στοιχείων, πολλά από τα οποία υπόκεινται σε κανόνες ιατρικού απορρήτου, ενώ η παρούσα δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως παροχή άδειας χρήσης αυτών προς τον Αντισυμβαλλόμενο. II. Ο Αντισυμβαλλόμενος και το προσωπικό του αναλαμβάνουν με την παρούσα την υποχρέωση να τηρούν επαγγελματική εχεμύθεια κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με το Νοσοκομείο για όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που τους έχουν παρασχεθεί ή θα τους παρασχεθούν στο μέλλον καθώς και για όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες στις οποίες αποκτούν πρόσβαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο ή εξ αφορμής της συνεργασίας τους με το Νοσοκομείο. III. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση, να θέτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σε γνώση μόνο εκείνων από τους υπαλλήλους/συνεργάτες/προστηθέντες του, οι οποίοι χρειάζεται να τις γνωρίζουν, και στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, οι οποίοι οφείλουν με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου να έχουν αναλάβει ρητή δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητα. IV. Ο Αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που κατέχει έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. V. Συγχρόνως, ο Αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι τα προαναφερόμενα άτομα τελούν σε πλήρη γνώση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την παρούσα καθώς και από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε, τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γ.Κ.Π.Δ.). VI. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του με το Νοσοκομείο, με τον Γ.Κ.Π.Δ., τον νόμο 4624/2019 και εν γένει την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να τηρεί όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων έναντι των κινδύνων. VII. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. VIII. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάδοση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Νοσοκομείου από τους διευθυντές, το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπεργολάβους κ.λπ. του Αντισυμβαλλομένου σε τρίτους λογίζεται για τους σκοπούς της παρούσας ως παραβίαση των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλομένου (τις οποίες ανέλαβε δυνάμει της παρούσας). IX. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αναπαραγάγει, αντιγράψει ή/και αποσπάσει από τις εγκαταστάσεις (έδρα, βοηθητικούς χώρους κλπ) του Νοσοκομείου οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση του, άλλως διώκεται και ποινικώς. X. Ο Αντισυμβαλλόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και διαφυλάσσει ως αυστηρά απόρρητες, και υπό σχέση εμπιστοσύνης, οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην τις αντιγράφει, αποκαλύπτει, διαρρέει, χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, διοχετεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνει σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο (με σκοπό ανταγωνισμού ή όχι), σε

-- 12 of 14 --

οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακόμη και εάν το υλικό αυτό έχει παραχθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο ή τους συνεργάτες του, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου. Περαιτέρω ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου κανένας από το προσωπικό, τους εκπροσώπους, συνεργάτες ή/και υπεργολάβους του, τους πρώην εργαζομένους και στελέχη της επιχείρησής του να μην παραβιάσει την ανωτέρω εμπιστευτικότητα τόσο για τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του κοινοποιήθηκαν για τις ανάγκες τις συνεργασίας του με το Νοσοκομείο, όσο και γι’ αυτές που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο στην αντίληψή / γνώση του. XI. Ο Αντισυμβαλλόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει της Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έχει στην κατοχή του και από τυχαία ή υπαίτια καταστροφή, αλλοίωση, διαγραφή, απώλεια, μεταβολή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή τους. Ο Αντισυμβαλλόμενος ειδοποιεί το Νοσοκομείο αμέσως μόλις αντιληφθεί οποιασδήποτε τυχαία ή σκοπούμενη / τελεσθείσα ή επικείμενη / ακούσια ή εκούσια / κακόβουλη / παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, αποκάλυψη, απόσπαση Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή μη εξουσιοδοτημένη / παράνομη πρόσβαση σε τέτοιου είδους Πληροφορίες. Επιπλέον, διερευνά οποιαδήποτε παραβίαση Εμπιστευτικών Πληροφοριών, ενημερώνει σχετικά το Νοσοκομείο παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει περαιτέρω παραβιάσεις, να περιορίσει τη διαρροή περισσότερων Εμπιστευτικών Πληροφοριών και την εκ της παραβίασης ζημία. Περαιτέρω, προβαίνει, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο, σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ανάκτηση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, την ταχεία αποκατάσταση της φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας και της διαθεσιμότητάς τους, την επαναφορά και ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση και προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και τον περιορισμό οποιασδήποτε πιθανής περαιτέρω επίπτωσης στα συμφέροντα του Νοσοκομείου. XII. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παραβιάσει εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στην παρούσα, υποχρεούται να άρει την προσβολή και να την παραλείψει στο μέλλον, ευθύνεται, δε, έναντι του Νοσοκομείου για κάθε άμεση ή/και έμμεση, παρούσα ή/και μελλοντική, θετική ή/και αποθετική ζημία του Νοσοκομείου από την παραβίαση αυτή. XIII. Ρητά συμφωνείται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τους συνεργάτες / υπαλλήλους / προστηθέντες / υπεργολάβους του για κάθε ζημία του Νοσοκομείου από την παραβίαση του νόμου ή της παρούσας από αυτούς. XIV. Η παρούσα Σύμβαση και οι προαναφερόμενες αναληφθείσες υποχρεώσεις θα ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Αντισυμβαλλόμενος διαθέτει πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, καθώς και μετά από τη λήξη του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτές. XV. Kατά την ολοκλήρωση των εργασιών του ή σε περίπτωση που το Νοσοκομείο για οποιονδήποτε λόγο το ζητήσει, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επιστρέψει όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που κατέχει και να απέχει από την πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες. XVI. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσας σύμβασης χωρίς τη γραπτή έγκριση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. XVII. Σε περίπτωση διαφοράς, η οποία απορρέει από την παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν την επίλυση αυτής εξώδικα και δια φιλικών διαπραγματεύσεων, αν δε αυτή δεν επιλυθεί εντός δέκα (10) ημερών, δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγερση της διαφοράς. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, το εφαρμοστέο δίκαιο και τα αρμόδια δικαστήρια είναι το ελληνικό και τα Δικαστήρια της Πόλης του Πειραιά. XVIII. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, είναι ισχυρή μόνο αν καταρτιστεί εγγράφως. Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκαν από αυτά, έλαβε δε καθένα συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1). ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

-- 13 of 14 --

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

-- 14 of 14 --