ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

./. ΠΡΟΣ : Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗ» Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 Τηλέφ.:2331032402 ΚΟΙΝ. : Φ.600.163/29/49474 Σ.4767 Βέροια, 15 Δεκ 21 ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων) ΣΧΕΤ. : α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ» β. ΣΚ 422-10/1979/ΓΕΣ/3ο ΕΓ «Έλεγχος Τροφίμων» γ. Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος Ενόπλων Δυνάμεων και Άλλες Διατάξεις» δ. ΓΚΤΕΔ/2009/ΓΕΕΘΑ/Δ4 ε. Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες Διατάξεις» (Α’ 112) Ν.3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων − Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» στ. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-09-11) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και Άλλες Διατάξεις». ζ. Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) η. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» θ. N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ι. ΤΕ 61-4/2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ «Τεχνικό Εγχειρίδιο Δαπανών περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών-Υπηρεσιών-Έργων» ια. Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και Άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία». ιβ. Σύμβαση Υπ’ Αριθμ. 2/2020/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 ιγ. Σύμβαση Υπ’ Αριθμ. 3/2020/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των (α) έως και (ια) σχετικών, τα (ιβ) και (ιγ) όμοια τα οποία αφορούν στις συμβάσεις προμήθειας πουλερικών και νωπών κρεάτων αντίστοιχα για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Βέροιας- Αλεξάνδρειας- Νάουσας, προσκαλείται ο οικονομικός φορέας

-- 1 of 48 --

-2- ./. του Πίνακα Αποδεκτών, για την υποβολή οικονομικής προσφοράς με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας. 2. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και στοιχεία: α. Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή είναι η Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ), Διεύθυνση 16ης Οκτωβρίου, Βέροια, ΤΚ 59132, Στρδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», τηλ.2331032402, e mail: imp@army.gr. β. Φυσικό αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία: Προμήθεια νωπών κρεάτων (CPV :15111200-1, 15113000-3, 15115100-8, 15117000-1, 15112120-3) για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας εκτιμωμένης αξίας περίπου δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος «Α». γ. Κωδικός ΝUTS : ΕL 521 δ. Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Άρθρου 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε. Τεχνική Προσφορά : Όπως στο Παράρτημα «Β» της παρούσας. στ. Διάρκεια Σύμβασης: Από 22 Δεκ 21 έως 17 Μαρ 22, χωρίς δυνατότητα παράτασης. ζ. Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της προς υπογραφή σύμβασης είναι το ΓΕΣ (ΕΦ:1.011 -202-00.000.00). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Α.Λ.Ε: 2410909001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους του Φορέα. η. Τόπος Παράδοσης: Ως τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι έδρες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων με Διαχείριση Μισθοτροφοδοσίας που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας- Νάουσας. θ. Προθεσμία Κατάθεσης Προσφοράς: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, ορίζεται η 17 Δεκ 21 και ώρα 15:00. ι. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Ο οικονομικός φορέας που προσκαλείται ονομαστικά με την παρούσα. Επισημαίνεται, ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν με την παρούσα να υποβάλουν προσφορά. ια. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε είδος χωριστά.

-- 2 of 48 --

-3- ./. ιβ. Τρόπος υποβολής προσφοράς: Η υποβολή της προσφοράς μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία του υποψήφιου αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΜΠ», στην Ι ΜΠ/4ο ΕΓ (16ης Οκτωβρίου Βέροια, Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», ΤΚ 59132, τηλ.2331032402) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μη επεξεργάσιμη μορφή – pdf) στη διεύθυνση imp@army.gr. Σε κάθε περίπτωση στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται: (1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, στην οποία συμμετέχει και αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης. (β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2α και 2β του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. (γ) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του άρθρου 74 του Ν. 4412/16. (δ) Να δηλώνεται ότι, δε θα χρησιμοποιήσει σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό του, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των ΕΔ, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας του, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (2) Τεχνική προσφορά με την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις προδιαγραφές και τους όρους, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, όπως στο Παράρτημα «Β». (3) Οικονομική προσφορά όπως στο υπόδειγμα του Παραρτήματος «Γ». ιγ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφοράς: Η προσφορά θα αποσφραγισθεί την 20 Δεκ 21 και ώρα 09:00 στη I MΠ/4o EΓ, από τον αρμόδιο επιτελή. Στη διαδικασία δύναται να παρευρεθεί ο προσφέρων. ιδ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών – Έκδοση απόφασης ανάθεσης: (1) Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, αποστέλλει στον υποψήφιο ανάδοχο πρόσκληση με κάθε πρόσφορο μέσο και τον καλεί εντός πέντε (5) ημερών, για την προσκόμιση: (α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, ήτοι υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του

-- 3 of 48 --

-4- ./. Ν. 1599/86 εκ μέρους του αναδόχου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/16. Η προαναφερθείσα δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης, αποσπάσματος ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. (β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Οι υποχρεώσεις της κοινωνικής ασφάλισης να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (γ) Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη επιβολής σε βάρος του αναδόχου του οριζόντιου αποκλεισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 74 του Ν. 4412/16. (δ) Αποδεικτικών μέσων για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των μέτρων αυτοκάθαρσης στην περίπτωση συνδρομής τόσο των υποχρεωτικών λόγων της παρ. 1 όσο και των δυνητικών λόγων της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 (τελεσίδικη καταδίκη για ορισμένα εγκλήματα, πτώχευση κ.λ.π). (ε) Φωτοαντιγράφου των αδειών λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ ή να βεβαιώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο κρατικό φορέα η νομιμότητα λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης. (στ) Κωδικού εμπόρου τύπου Α ή Β της ΚΥΑ 278701/30- 05-2005, προκειμένου να δύνανται να διακινούν εντός του κοινοτικού εδάφους ζωικά προϊόντα και προϊόντα ζωικής προέλευσης. (ζ) Απόφασης έγκρισης κωδικού αριθμού από τον ΕΦΕΤ ή από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. (η) Κατάλληλων αδειών κυκλοφορίας ψυκτικών οχημάτων, για τη μεταφορά των προϊόντων ζωικής προέλευσης. (θ) Των κατά περίπτωση νομιμοποιητικών εγγράφων σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή του. (2) Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι αποδεκτά, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης την οποία και κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η

-- 4 of 48 --

-5- ./. σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. ιε. Ποινικές ρήτρες- Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16. ιστ. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 45 έως 56 του Π.Δ 18/1989 (Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. ιζ. Εφαρμοστέα νομοθεσία – Συμβατικό πλαίσιο : Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. ιη. Προσχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης, όπως στο Παράρτημα «Δ». 3. Το σχέδιο της παρούσας υπογράφηκε και από τη Ι ΜΠ/ΔΟΙ, για θέματα αρμοδιότητάς της. 4. Η ΔΕΠ, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α) παρακαλείται για την ενημέρωσή της. 5. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Δημήτριος Καζάσης, τηλέφ.(ΕΨΑΔ): 821-2402. Υπτγος Δημήτριος Βουνίσιος Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Ανχης (EM) Δημήτριος Καζάσης 4ο ΕΓ/3ο Τμ

-- 5 of 48 --

-6- ./. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης «Β» Τεχνική Προσφορά (Υπόδειγμα) «Γ» Οικονομική Προσφορά -Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα) «Δ» Προσχέδιο Σύμβασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια «ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (Βέροια, Θέση Τούμπα Τ.Θ 242, Τηλ. 2331028362, ΑΦΜ 998530474) Αποδέκτες για Πληροφορία ΔΕΠ/4Ο ΕΓ Ι ΜΠ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ ΚΕΑΣ/4ο ΕΓ Β΄ ΜΚ/Δ 390 ΠΑΠ Λ.Σ/Ι ΜΠ Σ.Π ΒΕΡΟΙΑΣ

-- 6 of 48 --

./. Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 15 Δεκ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600.163/29/49474/Σ.4767 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης. α. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται από τον ανάδοχο η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι τετρακόσια ευρώ (400 €) και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναγραφόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 2. Υποχρεώσεις του αναδόχου. α. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. β. Ως τόποι παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι έδρες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας- Νάουσας με Διαχείριση Μισθοτροφοδοσίας. γ. Η ποιοτική παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους, αθροιστικά ή διαζευκτικά: (1) Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. (2) Με εργαστηριακή εξέταση των ειδών. (3) Με πρακτική δοκιμή. δ. Σε περίπτωση που ποσότητα νωπών κρεάτων και πουλερικών κατά τον ποιοτικό έλεγχο θεωρηθεί ακατάλληλη, θα αντικαθίσταται αμέσως από τον προμηθευτή χωρίς, καμία επιβάρυνση της υπηρεσίας, έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας. Εάν ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με υπαιτιότητα του) μέρος ή όλη την παραγγελία ή αδυνατεί να αντικαταστήσει αμέσως την

-- 7 of 48 --

Α-2 ./. απορριφθείσα ποσότητα νωπών κρεάτων και πουλερικών, τότε η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο, η δε διαφορά τιμής θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επιπλέον η Ι ΜΠ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων. ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον για τα παρακάτω: (1) Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων, στα είδη που θα του ζητούνται. Παράδοση των προϊόντων τρείς (3) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή) ή και καθημερινά, εφόσον απαιτηθεί. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται κυρώσεις - ποινικές ρήτρες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 10 του προσχεδίου της Σύμβασης (Παράρτημα «Δ»). (2) Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των εντεταλμένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και χορήγησης των ειδών. (3) Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της στρατιωτικής υπηρεσίας. (4) Να μεταφέρει τα προϊόντα εντός οχήματος ψυγείου, το οποίο θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια. (5) Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον ανάδοχο. στ. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την είσοδό του και παραμονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενημέρωση του προσωπικού του για την εργασιακή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. ζ. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που θα προκληθεί ατύχημα, από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. η. Η επιλογή του είδους ή των ειδών προς προμήθεια, εναπόκειται στην κρίση των Διοικητών των Μονάδων. θ. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα του ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων του προμηθευτή σε οποιοδήποτε χρόνο. Εάν κριθεί αναγκαίο μπορεί να παραστεί επιτροπή Αξιωματικών στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Δικαίωμα εφαρμογής των ελέγχων έχουν αρμόδια όργανα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, όπως ο υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί των Μονάδων, τα υπεύθυνα όργανα των Μονάδων και τα μέλη των επιτροπών που ορίζονται για το σκοπό αυτό από την Ι ΜΠ ή τις Μονάδες. ι. Δειγματοληψία των προσφερόμενων ειδών, για μακροσκοπική και εργαστηριακή εξέταση, θα γίνεται σε οποιοδήποτε χρόνο και

-- 8 of 48 --

Α-3 ./. χώρο, από αρμόδια επιτροπή ή τον κτηνίατρο ή τον ιατρό της Μονάδας. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας όπου θα αναγράφει το ονοματεπώνυμό του ολογράφως, καθώς και την ιδιότητα του όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. ια. Η αξία των λαμβανομένων δειγμάτων των μεταφορικών εξόδων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει πάντοτε τον ανάδοχο. ιβ. Χρόνος, συχνότητα και είδη των ελέγχων όπως καθορίζεται στο (β) σχετικό. ιγ. Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων ή σοβαρής υγειονομικής παράβασης, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, ύστερα από εργαστηριακή εξέταση ή από διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικασία και θα αποστέλλεται και σχετική ειδοποίηση στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για ενημέρωση. ιδ. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των προς προμήθεια προϊόντων, όπως καθορίζεται στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Δ» (προσχέδιο της Σύμβασης). Να πληρούν τα υγιεινολογικά κριτήρια των κοινοτικών Κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 853/2004, (ΕΚ) 625/2019 και (ΕΚ) 2073/2005 καθώς επίσης και της Εθνικής νομοθεσίας, η οποία έχει εναρμονιστεί με την προαναφερθείσα κοινοτική. ιε. Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωμα επιλογής των ειδών που θα προμηθεύονται και του καθορισμού των παραγγελλομένων ποσοτήτων και σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δε δικαιούται να προβάλει αξιώσεις, για την υποχρεωτική διάθεση των προσφερόμενων ειδών του. Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα αυξομείωσης των προς παραγγελία ποσοτήτων ανάλογα με τις διαμορφούμενες κατά περίπτωση ανάγκες των. ιστ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύμβαση που θα υπογράψει να ορίσει υπεύθυνο έργου και αναπληρωματικό υπεύθυνο έργου, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιηθούν στην αναθέτουσα αρχή με την υπογραφή της σύμβασης, και ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος έργου ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι παρών στο χώρο διανομής – πώλησης των προϊόντων. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθούν υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον αναπληρωματικό υπεύθυνο έργου για την εκτέλεση της σύμβασης. ιζ. Ο ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδό του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να προσκομίσει σε κάθε στρατόπεδο, δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ αυτό, για τη μεταφορά των προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία εισόδου, τα οποία με τη λήξη της σύβασης θα πρέπει να επιστραφούν.

-- 9 of 48 --

Α-4 ./. 3. Αναπροσαρμογή τιμών δεν θα γίνει δεκτή κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 4. Η υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών (φόρων, τελών κλπ) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 5. Οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύουν το ίδιο για όλες τις Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας. 6. Οι τιμές νοούνται σε ευρώ, χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσής τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 7. Υποχρεώσεις των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων. α. Οι Μονάδες - Ανεξ. Υπομονάδες που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας με Διαχείριση Μισθοτροφοδοσίας ενεργούν ως ακολούθως: (1) Ορίζουν έναν «υπεύθυνο έργου» (Διαχειριστής Μισθοτροφοδοσίας) ο οποίος αποτελεί και το «σημείο επαφής» μεταξύ των εμπλεκομένων και επιπλέον: (α) Προβαίνει σε αρχική κατ’ εκτίμηση και παραγγελία των προϊόντων για κάλυψη των αναγκών της επόμενης εβδομάδας, κάθε Πέμπτη εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την 14:00, αποστέλλοντας το έντυπο παραγγελίας στον ανάδοχο. Η παραγγελία δύναται εναλλακτικά να δοθεί και προφορικώς στον εκπρόσωπο του αναδόχου. (β) Επιβεβαιώνει ή τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 18:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση δίνοντας τελική παραγγελία (εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική παραγγελία της προηγούμενης Πέμπτης). (2) Ορίζουν δια της Η.Δ την προβλεπόμενη από την παρ. 11β) του άρθρου 221 του Ν.4412/16, επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των προς προμήθεια προϊόντων, στην οποία το ένα μέλος θα είναι υποχρεωτικά ο ιατρός ή κτηνίατρος της Μονάδας - Ανεξ. Υπομονάδας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιατρού ή κτηνιάτρου η Μονάδα - Ανεξ. Υπομονάδα να αιτείται τη συνδρομή της Ι ΜΠ. (3) Να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους δια της ως ανωτέρω επιτροπής και να αναφέρουν εγγράφως στη Ι ΜΠ/4ο ΕΓ οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία παρουσιασθεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης. Ποιοτική παραλαβή όπως στην παρ. 2γ της παρούσης και επιπλέον όπως στο (β) σχετικό. 8. Τρόπος πληρωμής

-- 10 of 48 --

Α-5 ./. α. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ για την παράδοση προϊόντων, από το Στρατιωτικό Πρατήριο Βέροιας και με βάση την παρακάτω διαδικασία: (1) Η Μονάδα θα παραλαμβάνει τα εμπορεύματα, με βάση τα δελτία αποστολής που θα εκδίδει, αναλυτικά κατά είδος, υποχρεωτικά ο προμηθευτής. (2) Κάθε 10ήμερο ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, ισόποσο σε ποσότητα και αξία με την τιμή αγοράς των δελτίων αποστολής του υπόψη 10ημέρου. Στο τιμολόγιο θα γίνεται μνεία των στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας - Ανεξ. Υπομονάδας. (3) Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες. (4) Τα εκδιδόμενα τιμολόγια του αναδόχου, να αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my data της ΑΑΔΕ. (5) Τον ανάδοχο βαρύνουν: (α) Τα μεταφορικά – ζυγιστικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των προϊόντων στις έδρες των Μονάδων. (β) Η αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία, το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και της αποστολής των δειγμάτων στα αντίστοιχα εργαστήρια. (γ) Πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (δ) Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% (Ν. 2198/94 και κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% και Α.Ε.Π.Π 0,06%. (6) Για τις πληρωμές απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: (α) Απόδειξη – Τιμολόγιο πληρωμής της εταιρείας. (β) Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης. (γ) Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης. (δ ) Ποινικό μητρώο 9. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των προϊόντων, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται

-- 11 of 48 --

Α-6 ./. αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. β. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα εφόδια που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. γ. Η επιστροφή των προϊόντων που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. Σχης (ΠΖ) Κλεόνικος Μαρτίδης Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης Ανχης (EM) Δημήτριος Καζάσης 4ο ΕΓ/3ο Τμ

-- 12 of 48 --

./. Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 15 Δεκ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600.163/29/49474/Σ.4767 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα) Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. Α. ΔΗΛΩΣΗ Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι της Εταιρείας: ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 1. Ότι η Εταιρεία μας, προκειμένου να διαμορφώσει την Τεχνική Προσφορά της για την υλοποίηση της σύναψης Σύμβασης για την Ανάδειξη προμηθευτή νωπών κρεάτων για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας, μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: • Την υπ’ αρίθ. 1/2021 Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού. • Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 2. Ότι η Εταιρεία μας έλαβε γνώση των Όρων των προς προμήθεια προϊόντων και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην Πρόσκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 3. Ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν στην προμήθεια νωπών κρεάτων, στην μεταφορά και διάθεση αυτών στους συγκεκριμένους χώρους διάθεσης και στην αποκομιδή των απορριμμάτων (ως αποτέλεσμα της διανομής των προϊόντων), καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 4. Αναλυτικά:

-- 13 of 48 --

Β-2 ./. A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2α Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ………. συμμορφώνονται (ή σε αντίθετη περίπτωση δεν συμμορφώνονται αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους) με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου Αν απαιτείται παραπομπή επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με αρίθμηση π.χ. Π1 2β Ως τόποι παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι έδρες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων με Διαχείριση Μισθοτροφοδοσίας. Κατά την παράδοση των νωπών κρεάτων και πουλερικών στις Μονάδες να αφαιρείται το απόβαρο των συσκευασιών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ………. συμμορφώνονται (ή σε αντίθετη περίπτωση δεν συμμορφώνονται αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους) με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου Αν απαιτείται παραπομπή επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με αρίθμηση π.χ. Π2 8α Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ για την παράδοση προϊόντων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική διαταγή της προμήθειας, από το Στρατιωτικό Πρατήριο Βέροιας και με βάση την παρακάτω διαδικασία: 8α (1) Η Μονάδα θα παραλαμβάνει τα εμπορεύματα, με βάση τα δελτία αποστολής που θα εκδίδει, αναλυτικά κατά είδος, υποχρεωτικά ο προμηθευτής. 8α (2) Κάθε 10ήμερο ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ………. συμμορφώνονται (ή σε αντίθετη περίπτωση δεν συμμορφώνονται αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους) με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου Αν απαιτείται παραπομπή επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με αρίθμηση π.χ. Π...

-- 14 of 48 --

Β-3 ./. A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, ισόποσο σε ποσότητα και αξία με τιμή αγοράς των δελτίων αποστολής του υπόψη 10ημέρου. Στο τιμολόγιο θα γίνεται μνεία των στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας – Ανεξ. Υπομονάδας. 8α (3) Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες. 9. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των προϊόντων, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. β. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα εφόδια που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. γ. Η επιστροφή των προϊόντων που απορρίφθηκαν γίνεται Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ………. συμμορφώνονται (ή σε αντίθετη περίπτωση δεν συμμορφώνονται αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους) με τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου Αν απαιτείται παραπομπή επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με αρίθμηση π.χ. Π...

-- 15 of 48 --

Β-3 ./. A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Συμπληρώνεται ο παραπάνω Πίνακας υποχρεωτικά για τις Παραγράφους 2 έως 6, 8 και 9 των όρων εκτέλεσης της Σύμβασης, του Παραρτήματος «Α» της παρούσας Πρόσκλησης με την αντίστοιχη αναγραφή ότι η προσφερόμενες υπηρεσίες – προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, η μη συμπλήρωση και υποβολή της τεχνικής προσφοράς όπως το συγκεκριμένο υπόδειγμα αποτελεί λόγω απόρριψής της. Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ Υπογραφή /-ες και Σφραγίδα /-ες Σχης (ΠΖ) Κλεόνικος Μαρτίδης Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης Ανχης (EM) Δημήτριος Καζάσης 4ο ΕΓ/3ο Τμ

-- 16 of 48 --

./. Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 15 Δεκ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600.163/29/49474/Σ.4767 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υπόδειγμα) Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. Α. ΔΗΛΩΣΗ Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι της Εταιρείας: ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 1. Ότι η Εταιρεία μας, προκειμένου να διαμορφώσει την Οικονομική Προσφορά της για την υλοποίηση της Σύναψης Σύμβασης για την Ανάδειξη Προμηθευτή νωπών κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας, μελέτησε με προσοχή και ελάβε υπόψη: • Την υπ’ αρίθμ. 1/2021 Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού. • Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 2. Ότι η Εταιρεία μας έλαβε γνώση των Όρων των προς παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην Πρόσκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 3. Ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζουν ότι το Τίμημα της Προσφοράς μας περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ως κατωτέρω:

-- 17 of 48 --

Γ-2 ./. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥ ΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΚΡΕΑΤΑ 1 Μηρός 15111200-1 15111200-1 5,30 2 Στρογγυλό 5,30 3 Τρανς 5,30 4 Νουά 5,30 5 Κιλότο 5,30 6 Ποντικός 4,50 7 Σπάλα (ωμοπλάτη) 4,60 8 Φιλέτο 15,00 9 Μπριζόλες Μ/Ο 6,50 10 Σπαλομπριζόλες Μ/Ο 6,50 11 Μπριζόλες κόντρα 6,50 12 Μπούτι 5,40 ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ 1 Σπάλα Α/Ο 15113000-3 2,75 2 Μπούτι Α/Ο 3,25 3 Μπριζόλες Μ/Ο 3,20 4 Σπαλομπριζόλες Μ/Ο 3,20 5 Μπριζόλες κόντρα 3,20 6 Σνίτσελ 3,60 7 Πανσέτα 3,70 8 Ψαρονέφρι 5,50 9 Χοιρινό σουβλάκι 3,30

-- 18 of 48 --

Γ-3 ./. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥ ΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 1 Αμνός γάλακτος (πλήρες σφάγιο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 12 κιλά) 15115100-8 7,80 2 Ερίφιο γάλακτος (πλήρες σφάγιο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 12 κιλά) 15117000-1 9,80 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1 Γαλοπούλα Ολόκληρη 15112120-3 7,00 4. Ότι η Εταιρεία μας έλαβε γνώση και συμπεριέλαβε στην οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τελική τιμή) κάθε κόστος για την παράδοση των προϊόντων, την μεταφορά και διάθεσή τους στους συγκεκριμένους χώρους παράδοσης - διάθεσης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. 5. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν συνυπολογιστεί στην προσφορά. 6. Η Εταιρεία μας κατάρτισε την Οικονομική Προσφορά της με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους και στους όρους της Πρόσκλησης. Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ Υπογραφή /-ες και Σφραγίδα /-ες Σχης (ΠΖ) Κλεόνικος Μαρτίδης Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης Ανχης (EM) Δημήτριος Καζάσης 4ο ΕΓ/3ο Τμ

-- 19 of 48 --

./. Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 15 Δεκ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600.163/29/49474/Σ.4767 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ………./2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: …………………. ΑΔΑΜ: …………………………. ……. ………………..2021

-- 20 of 48 --

./. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δ-1 ΑΡΘΡΟ 1 Δ-1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 Δ-2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ-3 ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ-3 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ Δ-3 ΑΡΘΡΟ 6 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Δ-3 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Δ-4 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Δ-5 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ Δ-5 ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Δ-7 ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ Δ-10 ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ Δ-11 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Δ-12 ΑΡΘΡΟ 14 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ-12 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Δ-13 ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Δ-14 ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ-17 ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Δ-18 ΑΡΘΡΟ 19 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Δ-18 ΑΡΘΡΟ 20 ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ-19

-- 21 of 48 --

./. Σελίδα ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ-19 ΑΡΘΡΟ 22 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Δ-19 ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ Δ-20 ΑΡΘΡΟ 24 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Δ-23 ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ-23 ΑΡΘΡΟ 26 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ-23 ΑΡΘΡΟ 27 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Δ-24

-- 22 of 48 --

./. ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

-- 23 of 48 --

./. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύναψη της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/16 τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας, παράδοσης και διανομής. Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης έγινε από την Ι ΜΠ, μετά την ανάδειξη του ανάδοχου με βάση την τεχνικοοικονομική προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Γενικά Όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση υπ΄ αρίθμ. «01»/2021/ Ι ΜΠ. α. Για τις ανάγκες της παρούσης λαμβάνονται υπόψη και ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, καθώς και οι διατάξεις του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/2014). β. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : (1) Ασφάλεια Τροφίμων ως η κατάσταση του τροφίμου που δεν προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιμο παρασκευάζεται και/ή καταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση. (2) Αλυσίδα Τροφίμων ως η ακολουθία των σταδίων και των λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού ενός τροφίμου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση. (3) Επιχείρηση Τροφίμων ως ο Οργανισμός της Αλυσίδας Τροφίμων που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση των Τροφίμων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται οι Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές των ως άνω επιχειρήσεων πχ εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και συστατικών. (4) Εγκατάσταση ως η κάθε μονάδα μίας επιχείρησης.

-- 24 of 48 --

Δ-2 ./. (5) Προμηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νομικής και οργανωτικής μορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν τον υποψήφιο Ανάδοχο στην αλυσίδα Τροφίμων. 2. Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες: α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. β. Λέξεις αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο. γ. Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερμηνεύεται σαν να ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/ και νομικών προσώπων. ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πλαίσιο, για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της συμφωνίας πλαίσιο με κανένα τρόπο. ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη της συμφωνίας πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή τα Παραρτήματα ή τις Προσθήκες της σύμβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των Παραρτημάτων ή των Προσθηκών. ι. Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στο Ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1. Με την απόφαση υπό τα στοιχεία Φ.600.163/…………………………. …… 21/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 κατακυρώθηκαν, τα αποτελέσματα της πρόσκλησης «01»/2021 Ι ΜΠ με Α.Δ.Α.Μ.:………………………………………).

-- 25 of 48 --

Δ-3 ./. 2. Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Ι ΜΠ εφεξής καλούμενη Αναθέτουσα Αρχή Προμηθειών / Αγοραστής και της μειοδότριας εταιρείας …………………………………………….(…………………………., τηλ – fax: ………………, e- mail: ……………………….., ΤΚ …………………….) εφεξής καλούμενη Προμηθευτής / Πάροχος / Ανάδοχος. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή (Ι ΜΠ), έχει το δικαίωμα να υποβάλει Παραγγελίες Προϊόντων (υπηρεσίες), υπό τους όρους της εν λόγω σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση, αποτελείται από το παρόν κυρίως κείμενο και την Προσθήκη «1», όπως αναλύεται στο τέλος του κυρίου μέρους. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Σκοπός της σύμβασης, είναι να καθορίσει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους ο Πάροχος θα προμηθεύει – διανέμει στον Αγοραστή (άρθρο 2), συγκεκριμένα είδη (νωπά κρέατα). 2. Η σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 22 Δεκ 21 έως 17 Μαρ 22 χωρίς δυνατότητα παράτασης. 3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια – διανομή νωπών κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας, σύμφωνα με την προεκτεθείσα απόφαση ανάθεσης της Ι ΜΠ. 4. Η προμήθεια των προϊόντων θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης που αποτελούν το Παράρτημα «Α» αυτής, καθώς και την τεχνική –οικονομική προσφορά του αναδόχου (Παραρτήματα «Β» και «Γ» αντίστοιχα). ΑΡΘΡΟ 5 ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ Ο Αγοραστής που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει παραγγελίες (εντύπως ή προφορικώς) υπό τους όρους αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση και στο άρθρο 9 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 22 Δεκ 21 έως 17 Μαρ 22, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

-- 26 of 48 --

Δ-4 ./. 2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Aναθέτουσας Aρχής μέχρι το 50% αυτής χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου1. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Η τιμή πώλησης των προϊόντων καθορίζεται ως ακολούθως : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΚΡΕΑΤΑ 1 Μηρός 15111200-1 2 Στρογγυλό 3 Τρανς 4 Νουα 5 Κιλότο 6 Ποντικός 7 Σπάλα (ωμοπλάτη) 8 Φιλέτο 9 Συκώτι 10 Μπριζόλες Μ/Ο 11 Σπαλομπριζόλες Μ/Ο 12 Μπριζόλες κόντρα ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ 1 Μηρός Α/Ο 2 Ωμοπλάτη Α/Ο 1 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 2 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016

-- 27 of 48 --

Δ-5 ./. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 3 Μηρός Μ/Ο 15113000-3 15113000-3 4 Ωμοπλάτη Μ/Ο 5 Μπριζόλες Μ/Ο 6 Σπαλομπριζόλες Μ/Ο 7 Μπριζόλες κόντρα 8 Σνίτσελ 9 Πανσέτα 10 Ψαρονέφρι 11 Χοιρινό σουβλάκι ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ 1 Αμνός γάλακτος (πλήρες σφάγιο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 12 κιλά) 15115100-8 2 Ερίφιο γάλακτος (πλήρες σφάγιο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 12 κιλά) 15117000-1 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1 Γαλοπούλα Ολόκληρη 15112120-3 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Μετά τη σύναψη της σύμβασης και κατ’ επέκταση την υποχρέωση εξυπηρέτησης των δικαιούχων, θα υποβάλλεται παραγγελία με τις διαδικασίες ανά εμπλεκόμενο μέρος, όπως αναλύονται στο άρθρο 9 της παρούσας. Η παραγγελία δύναται να δοθεί και προφορικώς. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτείται την προμήθεια των ειδών στον ανάδοχο του άρθρου 2 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τα είδη σύμφωνα με τους όρους (Τεχνική Προσφορά) του Παρατήματος «Β» της Πρόσκλησης «01/2021/ ΙΜΠ». 2. Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εμπλεκόμενων πλην αναδόχου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 της παρούσας α. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Ι ΜΠ) (1) Γενικά

-- 28 of 48 --

Δ-6 ./. (α) Διενέργεια διαδικασιών σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τους όρους της διακήρυξης. (β) Συγκρότηση των αρμόδιων επιτροπών διενέργειας/ αξιολόγησης και παραλαβής των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 και συναφών εν ισχύ διατάξεων. (γ) Σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας των προϊόντων. (2) Επιτροπή Παραλαβής (α) Ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους της Πρόσκλησης και στο Ν.4412/16, ενώ ιδιαίτερα επισημαίνονται για καλύτερο συντονισμό οι παρακάτω υποχρεώσεις: 1/ Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός (μακροσκοπικός) έλεγχος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους και συντάσσεται αντίστοιχο πρωτόκολλο - πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (ή απόρριψης). 2/ Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και σε ακριβή χρόνο που θα κρίνει η Επιτροπή θα ληφθούν, κατά τη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων, δείγματα [σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016] και τα οποία θα προσκομίζονται στο στρατιωτικό χημείο ή σε αντίστοιχο χημείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: α/ Μικροβιολογικό β/ Χημική ανάλυση γ/ Ιστολογική εξέταση Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας, όπως υπόδειγμα ΦΕΚ 764 Β΄(ΥΑ 2489/95). 3/ Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγματοληψίας είναι ανεξάρτητη από την εν γένει παραλαβή των συμβατικών υποχρεώσεων και δύναται να επαναληφθεί σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. (β) Η Υπηρεσία διατηρεί, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, το δικαίωμα να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις παραγγελίες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 18:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση. (γ) Λοιπά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

-- 29 of 48 --

Δ-7 ./. (3) Με μέριμνα των Διαχειρίσεων Μισθοτροφοδοσίας των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων, η αρχική κατ’ εκτίμηση παραγγελία των προϊόντων, η ποσότητα, καθώς και τυχόν ειδικές οδηγίες, θα δίνονται κάθε Πέμπτη εγγράφως με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την κάλυψη των αναγκών της επόμενης εβδομάδας, μέχρι την 14:00. Παραγγελία που θα δίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον προμηθευτή να την εκτελέσει χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. Η παραγγελία δύναται εναλλακτικά να δοθεί και προφορικώς στον εκπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρείας. (4) Ο αγοραστής (φορέας διενέργειας συμβάσεων) (υπεύθυνος έργου) διατηρεί, το δικαίωμα σε συνεργασία με τον ανάδοχο να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των παραγγελθέντων ειδών, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 08:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση δίνοντας την τελική παραγγελία. β. Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας με Διαχείριση Μισθοτροφοδοσίας ενεργούν ως ακολούθως: (1) Καθορίζουν έναν «υπεύθυνο έργου» (Διαχειριστής Μισθοτροφοδοσίας) ο οποίος αποτελεί και το «σημείο επαφής» μεταξύ των εμπλεκομένων στη παρούσα σύμβαση και επιπλέον: (α) Προβαίνει σε αρχική κατ’ εκτίμηση παραγγελία των προϊόντων για κάλυψη των αναγκών της επόμενης εβδομάδας, κάθε Πέμπτη εγγράφως με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την 14:00, αποστέλλοντας το έντυπο του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας στον Πάροχο Υπηρεσιών (Αντισυμβαλλόμενο) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Σχηματισμό (Συμβαλλόμενο). Η παραγγελία δύναται εναλλακτικά να δοθεί και προφορικώς στον εκπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρείας. (β) Επιβεβαιώνει ή τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 18:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση δίνοντας τελική παραγγελία (εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική παραγγελία της προηγούμενης Πέμπτης). (2) Λοιπά σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος3 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες 3 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016

-- 30 of 48 --

Δ-8 ./. με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης επιβάλλεται να είναι άμεση. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 2. O ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου/ παρόχου μετά τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση και πριν τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Oι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 5. Tο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 6. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

-- 31 of 48 --

Δ-9 ./. 7. Oι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά (μη αποκλειομένων καταστάσεων που δεν αναφέρονται επ’ ακριβώς) οι κατωτέρω περιπτώσεις: α. Επαναλαμβανόμενης έλλειψης προϊόντων ή παράδοση προϊόντων, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και μη αντικατάσταση των απορριφθεισών ποσοτήτων έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας. β. Άρνησης ή αδυναμία αντικατάστασης (έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας) των προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης. γ. Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών. δ. Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, τη μεταφορά όσο και τη διάθεση των προϊόντων. ε. Μη συμμόρφωσης του πάροχου στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου. στ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα προϊόντα και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. ζ. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι η ζυγαριά όπου ζυγίζονται τα προϊόντα δε ζυγίζει με ακρίβεια. 8. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται παράλληλη ενημέρωση του ΕΦΕΤ. 9. Ο πάροχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 10. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής ή/και αναφορά / απόφαση συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 32 of 48 --

Δ-10 ./. 11. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 12. Σε περίπτωση διαφωνίας του παρόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 13. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο πάροχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες. 14. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας κατά την υλοποίηση της σύμβασης, επιβάλλονται στον πάροχο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. β. Δεύτερη φορά, πρόστιμο 500 Ευρώ. γ. Για επόμενες φορές της ίδιας ή του συνόλου των συμβάσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος μέχρι σήμερα, εφόσον παρουσιαστούν παραβάσεις και κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14: (1) Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξηση του αμέσως προηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό 50 %. (2) Κήρυξη του αναδόχου, ως έκπτωτου. 15. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα προϊόντα (έως τις 14:00 της ίδιας χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε μικρότερη ποσότητα ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία μπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο πάροχος υπηρεσιών δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, έως τις 14:00 της ίδιας ημέρας, το αργότερο, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση σχετικής απόφασης από την Ι ΜΠ. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ

-- 33 of 48 --

Δ-11 ./. 1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. 2. Τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου που έχει συγκροτηθεί με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής ή με μέριμνα των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και σε περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόμενα στη σύμβαση, αυτά υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά σχετικών εισηγήσεων. 3. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου θα είναι εκτός των άλλων και η παρακολούθηση των προμηθειών, η παραλαβή, η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η επιτροπή δια του προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή απευθείας με τον ανάδοχο για θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες του έργου. 4. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης των διαδικασιών προμήθειας των προϊόντων, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο (μέσω της Ι ΜΠ), ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και στην Αναθέτουσα Αρχής εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Οι διορθωτικές ενέργειες, εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος συσχετίζονται αποκλειστικά με τον υφιστάμενο σχεδιασμό υλοποίησης της προμήθειας των προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ για την παράδοση προϊόντων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική διαταγή της προμήθειας, από το Στρατιωτικό Πρατήριο Βέροιας και με βάση την παρακάτω διαδικασία: α. Η Μονάδα θα παραλαμβάνει τα εμπορεύματα, με βάση τα δελτία αποστολής που θα εκδίδει, αναλυτικά κατά είδος, υποχρεωτικά ο προμηθευτής. β. Κάθε 10ήμερο ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, ισόποσο σε ποσότητα και αξία με τιμή αγοράς των δελτίων αποστολής του υπόψη 10ημέρου. Στο τιμολόγιο θα γίνεται μνεία των στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας. γ. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες. 2. Τον ανάδοχο βαρύνουν:

-- 34 of 48 --

Δ-12 ./. α. Τα μεταφορικά – ζυγιστικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των προϊόντων στις έδρες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων. β. Η αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων. γ. Πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. δ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% (Ν. 2198/94) και οι κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% και υπέρ Α.Ε.Π.Π 0,06%. ε. Λοιπές κρατήσεις και έξοδα, όπως καθορίζονται στο παράρτημα «Α» της Πρόσκλησης. 3. Για τις πληρωμές απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: α. Απόδειξη πληρωμής της εταιρείας. β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης. γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης. δ. Ποινικό μητρώο. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του από την αναθέτουσα Αρχή. 2. Πριν τη σύναψη της σύμβασης από τον ανάδοχο επικαιροποιημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της πρόσκλησης και κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Ο ανάδοχος θα βεβαιώνει (με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) ότι εξακολουθούν να τηρούν τα κριτήρια επιλογής της Πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κος ………………………………….του …………….. (ΑΔΤ : ………….., ημερομηνία έκδοσης: ……………………., AΤ: …………………), ως εκπρόσωπος - διαχειριστής της εταιρείας «……………………………………….» (………………………….., τηλ – fax: ……………….., e- mail: …………………………, ΤΚ …………….), κατέθεσε την

-- 35 of 48 --

Δ-13 ./. υπ’ αριθ. …………/………-20.. εγγυητική επιστολή (ή παρακαταθήκη) , διάρκειας αορίστου χρόνου (ή χρονικής ισχύος έως και ……………), ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συνολικής αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν χωρίς ΦΠΑ. 2. Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσμευθεί με την ολοκλήρωση της σύμβασης και επιστρέφεται στην ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων της σύμβασης, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόμενα στην προκήρυξη και τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί: α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των προϊόντων μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. 2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια. στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα

-- 36 of 48 --

Δ-14 ./. βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη σύμβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία «…………………………………………..» τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στην κείμενη νομοθεσία4. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρ- χές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με το έργο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 3. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και των προμηθευτών του, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. 4. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που διανέμει – πουλά τα προϊόντα, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού του. Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, έχει 4 Ν.4412/16, Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α '

-- 37 of 48 --

Δ-15 ./. υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύμβασης για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης, μη απαλλασσόμενου των κυρώσεων που προβλέπεται από την παρούσα και την κείμενη νομοθεσία. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Από την εκτέλεση του έργου της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το έργο. 7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύμβασης) για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 8. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη παρούσα υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη παρούσα. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι του έργου εναπόκειται στη διακριτική

-- 38 of 48 --

Δ-16 ./. ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της παρούσας. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ Δημοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 (Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»). 11. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή και υλοποίηση των όρων της Πρόσκλησης υπ. αριθ. «01»/2021/ Ι ΜΠ. 12. Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της προμήθειας των προϊόντων οφείλει να εφαρμόζει τα παρακάτω: α. Η όλη «διαδικασία» θα περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: (1) Μεταφορά (2) Αποθήκευση - Προετοιμασία Διανομής – Παράδοση / Διανομή. (3) Αποκατάσταση Χώρου Παράδοσης - Διανομής - Πώλησης β. Οι εγκαταστάσεις και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: (1) Κεντρική Μονάδα ή Μονάδες (α) Στο χώρο / χώρους θα αποθηκεύονται τα προϊόντα. (β) Τήρηση κατά την κρίση (εάν απαιτείται) και με ευθύνη του αναδόχου αποθέματος για κάλυψη εκτάκτων αναγκών τουλάχιστον 5 – 10 ημερών. (γ) Η διακίνηση / διανομή των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης - διανομής θα είναι επί καθημερινής βάσης, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με φορτηγό αυτοκίνητο που θα διαθέτει θάλαμο ψύξης. (2) Ενδιάμεση – Προωθημένη Μονάδα ή Μονάδες

-- 39 of 48 --

Δ-17 ./. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που προσδιορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. (3) Σημεία Παράδοσης - Διανομής - Πώλησης (α) Ο χώρος προετοιμάζεται και αντίστοιχα αποκαθίσταται με μέριμνα του αναδόχου. (β) Τα προϊόντα θα παραδίδονται τρείς φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή) ή και καθημερινά, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στην προβλεπόμενη θερμοκρασία στα σημεία παράδοσης – διανομής, με ευθύνη και προσωπικό του αναδόχου. (γ) Προ της έναρξης παράδοσης – διανομής των προϊόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ποσοτικός και μακροσκοπικός έλεγχος, συντάσσοντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα από την αρμόδια επιτροπή. γ. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα προϊόντα (βάρος, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονομικού προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους και την κείμενη νομοθεσία. δ. Υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των προϊόντων σε όλες τις φάσεις της σύμβασης (αποθήκευση – μεταφορά – οργάνωση χώρου διανομής – πώλησης – διανομή προϊόντων– αποκατάσταση χώρου διανομής - πώλησης). ε. Μετά το πέρας της διανομής, υποχρεούται για την συλλογή των σκευών και των μέσων που τυχόν διαθέτει και πλήρη αποκατάσταση του χώρου. στ. Λοιπά σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. Ο Υγειονομικός Έλεγχος του Αναδόχου, θα διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάμενη νομοθεσία, οποτεδήποτε κατά κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτήσεις της εν λόγω δημοσίευσης και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό περί ελέγχων του αντικείμενου της παρούσας. 2. Η επιτροπή διενέργειας υγειονομικού ελέγχου, που θα συγκροτείται με μέριμνα των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων «Αγοραστής» και θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Αξιωματικό Υγειονομικού. 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας υγειονομικού ελέγχου με ή άνευ προειδοποίησης του αναδόχου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

-- 40 of 48 --

Δ-18 ./. ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.5 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 78 του Ν.4412/16. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 19 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με συνεργαζόμενους προμηθευτές – παρόχους, που θα δηλώσει στην τεχνική προσφορά του θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο προμηθευτή / πάροχο, ο πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή. 5 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

-- 41 of 48 --

Δ-19 ./. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου προμηθευτή / παρόχου, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 20 ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην ελληνική. 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης. 3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. ΑΡΘΡΟ 22 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 1. Ο ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.

-- 42 of 48 --

Δ-20 ./. ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ 1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 6 7 . 2. Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και πάντα ύστερα από γνωμοδότηση8 του αρμοδίου οργάνου, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης. β. Για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες από τον αρχικό πάροχο υπηρεσιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή παρόχου υπηρεσιών: (1) Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και (2) Θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν.4412/16). γ. Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 6 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 7 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 8 Ν4412/16, Άρθρο 201, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 34του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α΄/ 06-12-2016)

-- 43 of 48 --

Δ-21 ./. (1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή Αναθέτουσα Αρχή [π.χ. αλλαγή τόπου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου (παρεχόμενων υπηρεσιών)]. (2) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. (3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. δ. Όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: (1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση της παρ. 2α. (2) Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/16 ή (3) Περίπτωσης που η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν.4412/16, ε. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 3. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 1.α. έως 1.δ. της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Ν.4412/16, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α. Των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/16. β. Του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 4. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου 1.δ. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, εφόσον

-- 44 of 48 --

Δ-22 ./. καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. β. Η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του παρόχου υπηρεσιών, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. γ. Η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης. δ. Όταν νέος πάροχος υπηρεσιών υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, συνεπεία: (1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση 1.α. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (2) Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού παρόχου υπηρεσιών, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ πτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας ή (3) Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου παρόχου υπηρεσιών έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν.4412/16. 5. Επισημαίνεται η υποχρέωση προέγκρισης κάθε τροποποίησης της σύμβασης (πριν την υπογραφή της τροποποίησης) από την ΥΑ σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 46 παρ. 3 της ΥΠΑΣΥΔ?9 6. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 9 Υπ’ αριθ. 82350/03-08-2016 (ΦΕΚ 2451 Β/09-08-2016) Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

-- 45 of 48 --

Δ-23 ./. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων υπηρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ο πάροχος και η Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης. 2. Ο πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σημείο συνδέσμου τον κο …………………. του ……………. (ΑΔΤ : …………, ημερομηνία έκδοσης: …………………, AΤ: ………………..) με διεύθυνση ………………….., τηλ – fax: ……………………………, e- mail:…………………………, ΤΚ …………………….., ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης. 3. Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε 2 πρωτότυπα. Από ένα προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και τον Πάροχο. ΑΡΘΡΟ 26 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 72 και 73 του Ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της

-- 46 of 48 --

Δ-24 ./. Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 2. Είναι δυνατή η μονομερής λύση της σύμβασης σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάμενης κατάστασης μη δυνάμενης να προβλεφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και με την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παύσης. 3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 16 της παρούσας και της πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 27 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, λαμβάνονται υπ’ όψιν ο Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), ο Ν.4412/16 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η Διακήρυξη / Δημοσίευση, η Κατακύρωση, η σύμβαση, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - Παραρτημάτων από τα οποία αποτελούνται. 3. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε 2 αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν ένα (1) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο ανάδοχος. 4. Οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς και η Τεχνική – Οικονομική Προσφορά με την οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια των προϊόντων στον συγκεκριμένο ανάδοχο, που επισυνάπτονται στη παρούσα σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστα και τμήματα αυτής. 5. Θέματα τα οποία εκ παραδρομής δεν ρυθμίζονται στο παρόν κείμενο και τυχόν παραπομπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των υφιστάμενων θεσμικών κειμένων.

-- 47 of 48 --

./. 6. Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης τηρείται από τα εμπλεκόμενα μέρη / συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Σχης (ΠΖ) Κλεόνικος Μαρτίδης Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης Ανχης (EM) Δημήτριος Καζάσης 4ο ΕΓ/3ο Τμ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Γενικά Χαρακτηριστικά Νωπών Κρεάτων

-- 48 of 48 --