ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»»
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. 2025ΝΠ41700005 (Κωδικός ΟΠΣ 5226325) της ΣΑΝΠ 417 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 385794 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 274.000,00 € ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε» ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»» Στην Λάρισα σήμερα 4Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ του έτους 2026, οι υπογράφοντες, την παρούσα αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Θεσσαλίας, που εδρεύει στην Λάρισα, Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, Διοικητήριο, Τ.Κ 41222, με Α.Φ.Μ. 997844846 και Δ.Ο.Υ. Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΡΕΤΑ, και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» που εδρεύει στα Φάρσαλα, οδός 28ης Οκτωβρίου 48 , ΤΚ 40300 , Τηλ 2491026300 email : alkspn@otenet.gr , ΑΦΜ 099139489 , ΔΟΥ Λάρισας, αναδόχου του έργου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αλκιβιάδη Σπανό, που θα καλείται στο εξής «προμηθευτής», σύμφωνα με το με αριθμό 3257285.5018182/04.11.2025, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με: Την με αριθμό 421588/31-10-2025 2η Τροποποίηση της Πράξης «Οδική ασφάλεια Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας» με Κωδικό πραξης /ΜΙS (ΟΠΣ) 5226325 με ΑΔΑ: ΡΒΔΔ7ΛΡ- ΗΨΕ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025». ΝΠ 417, 2025ΝΠ41700005, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του υποέργου 9 «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» Την Αριθμ. Πρωτ. 422273/31-10-2025 έγκριση διάθεσης πίστωσης του εν θέματι έργου με (ΑΔΑ: Ρ3Θ77ΛΡ-Φ0Ζ) και (ΑΔΑΜ: 25REQ017838955 2025-10-31) του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του υποέργου 9 «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» με Κ.Α. 2025ΝΠ41700005 της ΣΑΝΠ 417 Την υπ αριθ. 1632/2025 Απόφαση με αριθμό πρακτικού 32Ο/04-11-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ: ΨΝΞ87ΛΡ-ΑΜΡ , περί 1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης παροχής υπηρεσιών με τίτλο αντικειμένου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του υποέργου 9 «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» Προϋπολογισμός έργου: 274.000,00 €
-- 1 of 7 --
2 Χρηματοδότηση: Κωδικός ΟΠΣ 5226325 «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025», άξονας προτεραιότητας: «Οδική ασφάλεια Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας», με Κ.Α. 2025ΝΠ41700005, 2. Συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Την υπ’ αριθμ. 422539/31-10-2025 (ΑΔΑ: 91Γ57ΛΡ-073) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος. Την με αρ. 1972/2025 πρακτικό 36Ο /09-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: Έγκριση του από 02-12-2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ, για το αποτέλεσμα της 02-12-2025 ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ». Πρoεκτιμώμενη Αμοιβή: “274.000,00€ με ΦΠΑ”. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κωδικός ΟΠΣ 5226325 «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025», άξονας προτεραιότητας: «Οδική Ασφάλεια» , με Κ.Α. 2025ΝΠ41700005 Την με αρ. 2089/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40ο/22-12-2025 (ΑΔΑ: ΡΒΧ27ΛΡ-34Ω) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΙΙ) για κατακύρωση της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: 9 «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 385794 Πρoεκτιμώμενη Αμοιβή:“274.000,00€ με ΦΠΑ”. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α. 2025ΝΠ41700005 (Κωδικός ΟΠΣ 5226325 της ΣΑΝΠ 417). Την με αρ. πρωτ. 63552/30-12-2025 με ΑΔΑ: 6ΝΔΕΟΡ10-ΖΧΞ , της ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣ. – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / Γ.Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, απόφαση ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω απόφασης της οικονομικής επιτροπής η οποία είναι ΝΟΜΙΜΗ κατακυρώθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για τον ΕΡΓΟ: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του υποέργου 9 «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 433279/8-11-2025 με ΑΔΑ: ΡΠΚ07ΛΡ-4ΗΨ, ΑΔΑΜ: 25PROC017889534 2025-11-08 στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, για συνολικό ποσό ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΕΥΡΩ (238.380,01€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αναλυτικά 192.241,94 εργασίες & 46.138,07 ΦΠΑ. Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση των ερεισμάτων – τάφρου, σε τμήματα εκατέρωθεν του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες : Στο Νότιο τμήμα της ΠΕ Λάρισας, στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας ( έως τα όρια του Νομού Λάρισας), στην Επ.Ο. ΛάρισαΑγιά – Αγιόκαμπο – Κόκκινο Νερό – Στόμιο –Ομόλιο, στον παραλιακό άξονα από το ύψος του Αγιοκαμπου μέχρι το Ρακοπόταμο, το οδικό τμήμα Λάρισα – Φάρσαλα και στην Επ.Ο Λάρισα Καρδίτσα, καθώς και σε όποιο οδικό τμήμα απαιτηθεί να
-- 2 of 7 --
3 γίνει καθαρισμός πρανών, στο Δ Τεμπών , Δ. Αγιάς , Δ Κιλελέρ και Δ Φαρσάλων. Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση των ερεισμάτων – τάφρου, σε τμήματα εκατέρωθεν του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο ΝΟΤΙΟ τμήμα της ΠΕ Λάρισας. Τα ακριβή τμήματα των οδών στα οποία θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις (καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση, κοπή χόρτων, κλάδεμα δένδρων – θάμνων κλπ) θα οριστικοποιηθούν μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας . Περιοχή επέμβασης είναι το Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας Ειδικότερα, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την παρούσα σύμβαση είναι οι παρακάτω: Τεχνική Περιγραφή: Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά σε εργασίες αποψίλωσης βλάστησης πρανών και νησίδων, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με εργάτες. Οι εργασίες βοτανίσματος-αποψίλωσης, καθαρισμού των χώρων θα πραγματοποιηθούν με την χρήση των ενδεδειγμένων και κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή ατυχημάτων, τόσο του προσωπικού όσο και των διερχόμενων πεζών και οχημάτων. Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών και βάτων με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων ή με εργάτες και εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να γίνουν στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου και κρίνονται απαραίτητες διότι λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών τους θερινούς μήνες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Στους οδικούς άξονες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ακτίνα μέχρι 5μ. από το οδόστρωμα. Σε ορισμένα σημεία στα οποία παρατηρείται αυξημένη κίνηση (π.χ. διασταυρώσεις) μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10μ. Στη συνέχεια θα γίνεται συγκομιδή των προϊόντων κοπής καθώς και όλων των σκουπιδιών και εύφλεκτης ύλης (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κ.α.), η συσσώρευση τους σε σωρούς ή σακούλες και η αυθημερόν απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τον νόμο η απόθεσή τους. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους παραπάνω οδικούς άξονες Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη προσωπικού που θα διαθέσει η αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) και θα υποδεικνύει στον εργολάβο τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. Εργασία που πραγματοποιήθηκε χωρίς την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, δεν θα πιστοποιείται και επομένως δεν θα πληρώνεται. ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΙΜΗΜΑ Η αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (238.380,01€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό χωρίς ΦΠΑ , 192.241,94€) • Σύμφωνα με τη παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης ) δύνεται η δυνατότητα του δικαιώματος άσκησης προαίρεσης αυτής. ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της. 2. Το σύνολο των εργασιών για όλες τις περιοχές θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ . 3. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων, ΠΕ Λάρισας) η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
-- 3 of 7 --
4 5. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 6. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 4ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του Τιμολογίου από τον ανάδοχο και της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να μειώσει τις προς αποψίλωσης περιοχές κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον συντρέχουν λόγοι που επιβάλουν αυτή την τροποποίηση. Σε αυτή την περίπτωση θα μειωθεί αναλογικά και η αμοιβή του αναδόχου. 2. Επίσης, η Περιφέρεια μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση περιοχών, χωρίς υπέρβαση της ορισθείσας στην παρούσα προκήρυξη συνολικής έκτασης επεμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, εκτός εάν από την αντικατάσταση προκύψει μικρότερη έκταση εργασιών, οπότε θα μειωθεί αναλόγως η αμοιβή του αναδόχου. 3. Ασφάλιση προσωπικού: Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ). Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ.). Η Υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών. 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: Ο ανάδοχος οφείλει κατά την υπογραφή της Σύμβασης να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο θα παρέχει στον ανάδοχο κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν θα προκύψει από ατυχήματα που θα προκληθούν κατά την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 5. Όλα τα είδη εργασιών που περιέχονται στην παρούσα και προσφέρονται από τους διαγωνιζόμενους αναφέρονται σε ολοκληρωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 6. Προς απλή διευκρίνηση του όρου «κάθε δαπάνη» αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω δαπάνες και έξοδα που περιλαμβάνονται στις τιμές που προσφέρονται. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ. Επιπλέον ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Οι αμοιβές αδειών εισαγωγών/εξαγωγών, φόρων και δασμών εισαγωγών/εξαγωγών, για υπηρεσίες, εξοπλισμό, προμήθειες και υλικά που εισάγει ή εξάγει ο ανάδοχος.
-- 4 of 7 --
5 Όλα τα απαιτούμενα έξοδα για την απόκτηση από τον ανάδοχο των αναγκαίων αδειών παραμονής και εργασίας από τις αρμόδιες Αρχές για τον ίδιο, το προσωπικό του και τους εργολάβους του. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφορτώσεως(εων) και μεταφοράς (ων), με ή χωρίς προσωρινές αποθέσεις, μέχρι την τελική θέση εναπόθεσης. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφάλισης (στο ΙΚΑ, σε ασφαλιστικές εταιρείες, άλλους ημεδαπούς και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά περίπτωση ως απαιτείται κλπ.) δώρων εορτών, επιδομάτων (άδειας, εργασίας κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κλπ.) αποζημίωσης λόγω κακών καιρικών συνθηκών, άλλα έξοδα (όπως εκπαίδευσης, διαβίωσης, μετακίνησης κλπ.) του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο Προσωπικού, του ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στο εργοτάξιο ή αλλού για το έργο. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων κλπ. που απαιτούνται για τις εργασίες, όπως εργαλείων μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς, εξοπλισμού εργασίας και συγκόλλησης, ανυψωτικών μηχανημάτων, υποστηριγμάτων, κιβωτίων, εξοπλισμού δοκιμών και όλου του εξοπλισμού ανέγερσης στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή και συντήρηση ή για οποιαδήποτε αιτία ημεραργίες , η παραλαβή, η μεταφορά επί τόπου και επιστροφή αυτών, οι άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ. Οι δαπάνες για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών και για την απομάκρυνσή τους, περιλαμβανομένης της απομάκρυνσης των βάσεών τους. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης μηχανημάτων και προσωπικού π.χ. λόγω των εμποδίων που επιβάλλει η εξασφάλιση της υπάρχουσας κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, ή τα πολλά και μικρά μέτωπα εργασίας που τυχόν θα είναι αναγκαία για τις εργασίες κατασκευής. Οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών έργων ασφαλείας όπου και όποτε αυτά απαιτούνται. Οι δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας του χώρου εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων ή πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. Οι δαπάνες για προστατευτικά μέτρα για όλες τις καιρικές συνθήκες καθώς και η απομάκρυνση του βρόχινου νερού και του χιονιού. Οι δαπάνες για την τήρηση και υποβολή ως απαιτείται πλήρων στατιστικών στοιχείων και ημερολογίων των εργασιών, ποιοτικών ελέγχων κλπ. Οι δαπάνες για τα έγγραφα, σχέδια εγχειρίδια, κλπ που θα υποβάλλει ο ανάδοχος σύμφωνα με τη σύμβαση. Η δαπάνη για τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με την επιβλέπουσα υπηρεσία και η σύνταξη από τον ανάδοχο των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρητικών που θα τα υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση στην επιβλέπουσα υπηρεσία. Η δαπάνη τήρησης του μητρώου των εργασιών και υποβολής στην επιβλέπουσα υπηρεσία φωτογραφικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων στα οποία θα εμφανίζεται η πρόοδος των εργασιών, όπως αναφέρεται στη σύμβαση. Οι δαπάνες διατήρησης, του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές, προσωρινές εγκαταστάσεις, γραμμές καλώδια και άλλα εμπόδια. Οι δαπάνες για τις μεταφορές και αποθέσεις των υλικών αποψίλωσης από το χώρο εργασιών σε χώρο κατάλληλο κατόπιν εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας ή και των αρμοδίων Αρχών. Κάθε μελέτη, έρευνα, εργασία, μέτρο, ενέργεια και εν γένει δραστηριότητα που δεν κατονομάζεται ρητά και απαιτείται για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Κάθε οικονομική υποχρέωση που απορρέει από τους όρους και υποχρεώσεις της σύμβασης. Ότι άλλο απαιτείται από τη σύμβαση για την άρτια, εμπρόθεσμη, ασφαλή και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης εκτέλεσης των εργασιών, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά ότι βαρύνει τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ή εξ ολοκλήρου με την παράδοση του συνόλου των υπηρεσιών μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του
-- 5 of 7 --
6 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής: 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό της 2025ΝΠ41700005 ΣΑΝΠ 417, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ο ανάδοχος κατέθεσε το με αρ. συμβολαίου Σ14/ 20014106 ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ΤΜΕΔΕ-Allianz το οποίο παρέχει στην εταιρεία "ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ", ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, για κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που τυχόν θα προκύψει από ατυχήματα που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει και την εργοδοτική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932 του Α.Κ. για τις πέραν του ΙΚΑ ή άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό e-239867/14-01- 2026 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 8.840,00 € του ΤΜΕΔΕ . Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 1. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 2. Εφόσον δεν παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 10ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
-- 6 of 7 --
7 Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της με αρ. 4478357/7-11- 2024 Διακήρυξης και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα. Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά της Λάρισας. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Για την εταιρεία «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
-- 7 of 7 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.