ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒ/ΠΡ/24/2023 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 14 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒ/ΠΡ/24/2023 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 10 του μηνός Απριλίου του έτους 2023, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 1. Αφενός το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Σ.Θ.» (εφεξής «ΟΑΣΘ»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αλ. Παπαναστασίου 90, τελεί σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4482/2017 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/25.7.2017) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τη διάταξη του άρθρου 119 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α΄241/23.12.2022), με ΑΦΜ 091274700, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ταγγίρη Κωνσταντίνο δυνάμει του με αριθμ. πρωτ. 7612/29.08.2022 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. την 24.08.2022, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Αφετέρου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ISTOBAL» (εφεξής «Ανάδοχος»), με ΑΦΜ 999665956, Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 058651004000, που εδρεύει στη ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ Τ.Θ. 141 0, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 54500, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310 788074 και e-mail mantzos@istobalhellas.com, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Μάριο Μάντζιο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2167417.3224152/28.03.2023 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: Α. Ο ΟΑΣΘ προσέφυγε με την με αριθμ. ΠΡ/24/2023 πρόσκληση, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

-- 1 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 2 από 14 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», με ΑΔΑΜ 23PROC012084945 και ΑΔΑ ΨΙΧ346ΜΨ84- ΝΥ4, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α. Το συνολικό κόστος της προμήθειας του οικονομικού αντικειμένου, εκτιμάται στο ποσό των Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Τριακοσίων Εξήντα Ευρώ 24.360,00€, χωρίς ΦΠΑ. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42995100-8. Β. Τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης: I. Του ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τη διάταξη του άρθρου 119 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α΄241/23.12.2022). II. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αυτός τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής, III. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», IV. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, V. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», VI. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» VII. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», VIII. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-- 2 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 3 από 14 IX. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, X. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», XI. του ν.2690/1999 (Α' 45) «“Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, XII. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, XIII. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, XIV. του π.δ. 80/2016 (Α’145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, XV. της με αριθμό 2/45136/0026/1.6.2017 εγκυκλίου του Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. XVI. της υπ' αριθ. 76928/09.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ Β' 3075/13.07.2021) XVII. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» XVIII. του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) XIX. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. XX. το με αριθ. πρωτ. 7612/29.08.2022 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. την 24.08.2022, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. XXI. την υπ’ αριθ. 11/θέμα 1/31.8.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.». XXII. το ΦΕΚ Β 452/01-02-2023, για την έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2023.

-- 3 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 4 από 14 XXIII. το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 23/2023 πρωτογενές αίτημα ΑΣ2023/3 με αριθμό ΑΔΑΜ: 23REQ012038329 XXIV. η υπ’ αριθ. πρωτ. 29, ΑΔΑ: ΨΟΔΖ46MΨ84-ΠΓΖ και ΑΔΑΜ: 23REQ012039057 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 24.360,00 Ευρώ. XXV. η απόφαση Δ.Σ. 1/θέμα Ε.Η.Δβ/25.1.2023 για την ανάγκη προμήθειας των ανταλλακτικών επισκευής πλυντηρίων. XXVI. την με αρ. πρωτ. 1272/15.02.2023 ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. ΠΡ/24/2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ». Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. XXVII. την με αριθ. Συνεδρίαση 5/Θέμα 11/17.03.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΘ η οποία αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου 1943/15-03-2023 Ενιαίου Πρακτικού της Επιτροπής για τον Έλεγχο Δικαιολογητικών συμμετοχής και Αξιολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» στο αμαξοστάσιο Φοίνικα και Σταυρούπολης, καθώς και κηρύσσει τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΑΝΤΖΟΣ - ISTOBALL» ως αναδόχου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.» στο αμαξοστάσιο Φοίνικα και Σταυρούπολης, με συμβατική αξία Δεκαεννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα 19.980,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, με τις ειδικότερες τεχνικές

-- 4 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 5 από 14 προδιαγραφές και τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθ. ΠΡ/24/2023 πρόσκληση συμμετοχής, τα έγγραφα της σύμβασης και την προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν ενιαίο, αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το τμήμα/τμήματα που κατακυρώθηκαν στον Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας σύμβασης που επισυνάπτεται σ’ αυτήν και αποτελεί ενιαίο, αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης καθορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση και παραλαβή όλων των ειδών της προμήθειας, ήτοι τρεις (3) μήνες. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης άρχεται από την σύναψή της μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής της εκάστοτε κατακυρωθείσας ποσότητας και τυχόν μεταβολής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και την πρόσκληση του διαγωνισμού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Το συνολικό τίμημα και η αμοιβή του Αναδόχου για την προμήθεια του είδους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των Δεκαεννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα Ευρώ (#19.980,00#€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, όπως αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4446/2016 (Άρθρο 75-91). Συγκεκριμένα η Δ/νση Συντήρησης η οποία παρακολουθεί την παρούσα Σύμβαση, συγκεντρώνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ήτοι: 1. Πρωτότυπα Τιμολόγιο/α επ΄ ονόματι του ΟΑΣΘ.

-- 5 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 6 από 14 2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ. 4. Πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής το οποίο συμφωνεί με τα παραδοτέα. Συντάσσει την κατάσταση πληρωμών δαπάνης, η οποία διαβιβάζεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για έλεγχο και εκκαθάριση, στη Δ.Ο.Υ/Τμήμα λογιστηρίου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις παρακάτω κρατήσεις: α) Κράτηση 0,1% επί την αξία της Σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων υπέρ ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τον άρθρο 7 Ν. 4912/2022. β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία θα υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό θα παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον ΟΑΣΘ στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις θα υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή, θα γίνεται η τυχόν προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, ανάλογη παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. β της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η πληρωμή του/των τιμολογίου/ων, που θα εκδίδονται στη διάρκεια του μήνα, θα γίνεται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), τμήμα Λογιστηρίου την 15η ημέρα του επόμενου μήνα και αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Με κάθε πληρωμή, θα γίνεται η τυχόν προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, ανάλογη παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στο Αμαξοστάσιο Φοίνικα του Ο.Α.Σ.Θ. τα οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής της μείζονος Θεσσαλονίκης, και εντός προθεσμίας τριών

-- 6 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 7 από 14 (3) μηνών από την σύναψη της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ., τους όρους της Πρόσκλησης, την προσφορά του και το παράρτημα των τεχνικών απαιτήσεων. Η παράδοση των ζητούμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ο.Α.Σ.Θ. εντός πέντε ημερών και σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Ο εφοδιασμός του Ο.Α.Σ.Θ. με τις αναγκαίες ποσότητες των ειδών θα γίνεται από τον προμηθευτή τακτικά και έγκαιρα, πάντοτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην αργιών, και από τις 08:00 έως 13:00. • Η παραλαβή των συμβατικών ζητούμενων ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους ανωτέρω καθοριζόμενους χρόνους • Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των συμβατικών ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. • Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. • H παραλαβή των ειδών της παρούσας σύμβασης γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. • Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών

-- 7 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 8 από 14 γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της σύμβασης και της προσφοράς του Αναδόχου. • Το κόστος της διενέργειας τω ελέγχων βαρύνει την Ανάδοχο. • Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης των υλικών), σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. • Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στις Αναδόχους. • Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής τους, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορεί να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του Αναδόχου ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση την Ανάδοχο εταιρία. • Επίσης, εάν η τελευταία διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. • Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. • Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. • Η Επιτροπή Παραλαβής, εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των ζητούμενων ειδών, οφείλει να συντάξει πρωτόκολλο με το οποίο: (α) παραλαμβάνει το είτε (β) παραλαμβάνει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης είτε (γ) απορρίπτει το υλικό. • Αν η παραλαβή του υλικού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου,

-- 8 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 9 από 14 και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου. • Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ • Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ζητούμενων ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. • Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, η δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. • Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, προσκόμισε την υπ΄ αριθμ. 8002050264

-- 9 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 10 από 14 εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της τράπεζας EUROBANK ποσού (#400,00# €), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι 1 έτος μετά τη λήξη της Σύμβασης Κατά την περίοδο ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει, κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, να προβαίνει στην άμεση αντικατάσταση των ελλαττωματικών ειδών. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του Αναδόχου ή την επιβολή κυρώσεων. ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ • Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΣΘ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτελούμενη προμήθεια. • Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της. • Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για τη Γενική Προστασία Δεδομένων της

-- 10 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 11 από 14 27ης Απριλίου 2016 και Ν. 4624/2019,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί ̟ προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διαθέτει και εφαρμόζει ο ΟΑΣΘ, για τα οποία ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Ο.Α.Σ.Θ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα του έχει δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, τη διακήρυξη του διαγωνισμού και την παρούσα σύμβαση. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 1. η προμήθεια των ειδών δεν παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Αν το συμβατικό είδος φορτωθεί/παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, θα επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο θα υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμα παραχθείσας προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση/παράδοση, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης/παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΟΑΣΘ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 1. η σύμβαση θα έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

-- 11 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 12 από 14 2. η σύμβαση δεν θα έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 3. στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1.5.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 4. Εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την προμήθεια των ειδών της έκπτωτης Αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). ΑΡΘΡΟ 11: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : Α) παραδόθηκε ποσοτικά και ποιοτικά ολόκληρη η ποσότητα του είδους της προμήθειας, Β) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, Γ)εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.

-- 12 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 13 από 14 ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ • Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης γ) οι όροι της Διακήρυξης του διαγωνισμού και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216). • Σε περίπτωση που κάποιους από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση παράνομος, άκυρος ή καταχρηστικός, τούτο δεν θα επηρεάσει την ισχύ της παρούσας σύμβασης. • Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Οι Συμβαλλόμενοι Για τον Ο.Α.Σ.Θ. Για τον Ανάδοχο Ταγγίρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

-- 13 of 14 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 14 από 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I * Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν την αναλυτική τεχνική περιγραφή του πίνακα του παραρτήματος Ι της πρόσκλησης ΠΡ/24/2023 και να φέρουν σήμανση CE. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ΤΜΧ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Α9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 6 ΝΕΥΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 4,23 ΜΕΤΡΩΝ,12 ΕΚΑΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 6,00 530,00 3.180,00 Α11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9 ΕΚΑΤΟΣΤ. ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΤΕΜ. ΒΟΥΡΤΣΑΣ 18 ΕΚΑΤΟΣΤΑ 120,00 70,00 8.400,00 Α12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12 ΕΚΑΤΟΣΤ. ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΤΕΜ. ΒΟΥΡΤΣΑΣ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ 120,00 70,00 8.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 246,00 19.980,00

-- 14 of 14 --