ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. σύμβασης : 148 Αριθ. Έγκρισης : 1812 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 1-11-2018 οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο κ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ κάτοικος Αθηνών, ενεργών εν προκειμένω ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του εδρεύοντος στην Αθήνα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 3 αποφ. Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αριθμ. 4β/9919/Φ25/16-2-1993 (ΦΕΚ. 125Β/5-3-1993) «περί ορισμού αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κλπ», αφού έλαβε υπόψη του τα εξής : α) την υπ’ αρ. 17/29-5-18 (Θ. 41) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ περί εγκρίσεως της σχετικής προμήθειας με ΑΔΑ : 6Ω0ΨΟΡ1Π-Λ1Δ, β) τον α/α 1812 του βιβλίου εγκρίσεων και εντολής πληρωμών γ) την υπ’ αρ. 2557 / 25-6-18 Οικονομική Προσφορά και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 24/27-8- 18 (Θ. 31) κατακυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ με ΑΔΑΜ : 18AWRD003669251, και αφετέρου ο/η ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Αταλάντης 12), με στοιχεία αστυν. ταυτότητας Τ479574, ενεργών εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος/πληρεξούσιος της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ» εδρεύουσας στη ΛΑΜΙΑ (3ο χλμ. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ) και νομίμως εκπροσωπούμενης με Α.Φ.Μ. 999691753 της Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, όπως προκύπτει από τα συνημμένα στην παρούσα έγγραφα, ήτοι : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Σελίδα - 1 - Ανήκει στην υπ’ αριθ. - 148 - σύμβαση

-- 1 of 8 --

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν με το παρόν τα ακόλουθα : Ι. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με την υπ’ αριθ. 2/2018 διακήρυξη που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (www.ekab.gr, www.diavgeia.gov.gr και www. eprocurement.gov.gr) στις 11-6-18, προέβη σε συλλογή προσφορών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για ετήσια σύμβαση με ΚΤΕΟ για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λαμίας με το ΕΚΑΒ να διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης σύμφωνα με τους ίδιους όρους, ο οποίος διενεργήθηκε την 25-6-18 ενώπιον της προς τούτο συσταθείσης Επιτροπής, η οποία αρχικά με το υπ’ αρ. 2764/6-7-18 πρακτικό της περί προσωρινού αναδόχου και μετέπειτα με το υπ’ αρ. 3426/16-8-18 πρακτικό της περί οριστικού αναδόχου αποφάνθηκε υπέρ της «ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ». Ήδη κατακυρωθέντος του παραπάνω διαγωνισμού με την ανωτέρω κατακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., ο πρώτος των συμβαλλομένων ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ με την ιδιότητα που παρίσταται στην παρούσα, αναθέτει εις τον/την αφετέρου συμβαλλόμενο/η «ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ» καλούμενη εφεξής ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» ο οποίος αποδέχεται να προμηθεύσει και να παραδώσει στο Ε.Κ.Α.Β. τα παρακάτω είδη με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες : Σελίδα - 1 - Ανήκει στην υπ’ αριθ. - 148 - σύμβαση

-- 2 of 8 --

Περιγραφή είδους εργασίας Είδος ελέγχου ή εργασίας Τιμή εργασίας/όχ ημα άνευ ΦΠΑ Ετήσια Καθαρή αξία Ετήσια αξία ΦΠΑ (24%) Συνολική ετήσια αξία Ετήσια σύμβαση με ΚΤΕΟ για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λαμίας για χρονικό διάστημα ενός έτους σύμφωνα με τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης 1. Αρχικός κ΄ περιοδικός 1. 35,48€ Έως 2. Εκπρόθεσμος εντός 30 ημερών 2. 35,48€ +21,00€ παράβολο υπέρ Δημοσίου 3. Εκπρόθεσμος εντός 6 μηνών 3. 35,48€ +42,00€ παράβολο υπέρ Δημοσίου 3.129,03€ 750,97€ 3.880,00€ 4. Εκπρόθεσμος πλέον των 6 μηνών 4. 35,48€ +85,00€ παράβολο υπέρ Δημοσίου 5. Εκούσιος έλεγχος ανά σημείο 5. 13,00€ ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 3.129,03€ 750,97€ 3.880,00€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΕΥΡΩ (ολογράφως) : ΕΩΣ #ΤΡΕΙΣ ΧΙΛ. ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ#, (αριθμητικώς) : #3.880,00€# Στην παραπάνω συμβατική αξία περιλαμβάνονται όλα τα πάσης φύσεως έξοδα καθώς και οι φόροι, κρατήσεις κλπ. για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών στο ΕΚΑΒ. Επίσης οι παραπάνω υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται απολύτως στις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σελίδα - 3 - Ανήκει στην υπ’ αριθ. - 148 - σύμβαση

-- 3 of 8 --

ΙΙ. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος ( 1-11-2018 έως 31-10-2019) με το ΕΚΑΒ να διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για 3 ακόμα μήνες σύμφωνα με τους παρόντες όρους. ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες που προκύπτουν. Το ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για 3 ακόμα μήνες σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξυπηρετεί τον έλεγχο των ασθενοφόρων κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση απεργιών. ΙV. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων του στις δικές του εγκαταστάσεις, υποχρεούται να τις προσφέρει σε όποια άλλη εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό εγκατάσταση επιθυμεί, επιβαρυνόμενος του κόστους μεταφοράς του ασθενοφόρου, της δαπάνης μετακίνησης του προσωπικού καθώς και της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών. Επίσης θα επιβαρύνεται και το τυχόν κόστος επανελέγχου που προκύπτει μετά από δική του υπαιτιότητα, καθώς και κάθε άλλης βλάβης που θα προέλθει με αιτιώδη συνάφια αυτής. V. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στον έλεγχο των ασθενοφόρων οχημάτων. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη του Τεχνικού Ελέγχου για το ασθενοφόρο πάνω από μία (1) ώρα, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως προσωρινή βεβαιωμένη βλάβη Συσκευών Ελέγχου ή του Μηχανογραφικού Συστήματος κ.τ.λ. VI. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ και πιο συγκεκριμένα θα γίνεται μετά από την υποβολή από την Σελίδα - 4 - Ανήκει στην υπ’ αριθ. - 148 - σύμβαση προμηθεύτρια των σχετικών παραστατικών (τιμολογίων παροχής υπηρεσιών) που θα

-- 4 of 8 --

έχουν εκδοθεί στο όνομα της υπηρεσίας. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία. Επίσης κατά την έκδοση των τιμολογίων να τίθεται επ’ αυτών σφραγίδα, υπογραφή του εκδότη και ο αριθμός της σύμβασης. 2. Εφόσον προβλέπεται τμηματική παράδοση, ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται για κάθε τμηματική παράδοση αντίστοιχα. 3. Η αξία του συμβατικού είδους υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε κάθε άλλη που ενδεχομένως προκύψει. Ισχύουσες επί του παρόντος είναι:  2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)  3% Χαρτόσημο επί του 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  20% ΟΓΑ επί του 3% χαρτοσήμου επί του 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  3% Χαρτόσημο επί του ποσού του Α.Ε.Π.Π.  20% ΟΓΑ επί του 3% χαρτοσήμου επί του 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  8% Φόρος Προμηθευτών 4. Το ΕΚΑΒ δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του. VII. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παραλαβή του είδους, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του είδους της σύμβασης, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. VIII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΕΚΑΒ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ΕΚΑΒ οιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες Σελίδα - 5 - Ανήκει στην υπ’ αριθ. - 148 - σύμβαση του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

-- 5 of 8 --

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμο- ποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. IX. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. X. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. XI. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. Επίσης το ΕΚΑΒ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα λύσης της παρούσης αζημίως και χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που η προμήθεια των ειδών και των υπηρεσιών που περιγράφονται ανωτέρω αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ να γίνεται με άλλον τρόπο. ΧΙI. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά Σελίδα - 6 - Ανήκει στην υπ’ αριθ. - 148 - σύμβαση

-- 6 of 8 --

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16. 2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. ΧΙII. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. ΧIV. Κατά τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της 2/2018 διακηρύξεως του ΕΚΑΒ Λαμίας που δημοσιεύτηκε στις 11-6-18 και του Ν 4412/16, των οποίων έλαβε γνώση ο Ανάδοχος και τους οποίους συνομολογούν και συναποδέχονται οι συμβαλλόμενοι. Σελίδα - 7 - Ανήκει στην υπ’ αριθ. - 148 - σύμβαση

-- 7 of 8 --

Σε πίστωση των ανωτέρω που αφορούν την υπ’ αριθ. 148 σύμβαση συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία αφού υπογράφηκαν αρμοδίως, έλαβε ο καθένας των συμβαλλομένων ανά ένα όμοιο υπογεγραμμένο. Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Α. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΕΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. Α/Α ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Σελίδα - 8 - Ανήκει στην υπ’ αριθ. - 148 - σύμβαση

-- 8 of 8 --