ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. …122/2025 OSMO ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Για την Εκτέλεση του έργου: Α)« ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ της Μ.Τ.Ν {δύο (2) επισκέψεις το έτος, μία (1) ανά εξάμηνο} »(CPV:65122000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ) (ΚΑΕ:0887) Προμήθεια: Β) « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ των ΔΙΚΤΥΩΝ της Μ.Τ.Ν.»(CPV:44423000-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ) (ΚΑΕ:1439), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. : ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΗΛ: 26953-60607 E-mail: nikolettageorg29@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. …122/2025 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…… OSMO ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Γρ. Λαμπράκη 6-8, Τ.Κ. 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ:210-4224652-3 -4131721- 4179572 Fax: 210-4111462 E:info@osmo.gr Για την Εκτέλεση του έργου: Α)« ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ της Μ.Τ.Ν {δύο (2) επισκέψεις το έτος, μία (1) ανά εξάμηνο} » (CPV:65122000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ) (ΚΑΕ:0887) Προμήθεια: Β) « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ των ΔΙΚΤΥΩΝ της Μ.Τ.Ν. » (CPV:44423000-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ) (ΚΑΕ:1439), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ : 11.598,00 € προ Φ.Π.Α. ή 14.381,52 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24% ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: ……………………… ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, (με δικαίωμα προαίρεσης που συνίσταται σε παράταση της σύμβασης για έως δύο (2) επιπλέον χρόνια με τους ίδιους όρους.)
-- 1 of 12 --
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ……122/2025 Στην Ζάκυνθο σήμερα την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025, μεταξύ: Αφενός του Γ.Ν. Ζακύνθου, με Α.Φ.Μ. 999519547 που υπάγεται στη ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και εδρεύει στην περιοχή Γαϊτάνι, Τ.Κ. 29100 νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Διοικητή αυτού κ. ΙΩΑΝΝΗ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ,για την υπογραφή της παρούσας και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία OSMO ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Γρ. Λαμπράκη 6-8, Τ.Κ. 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ:210-4224652-3 -4131721-4179572 Fax: 210-4111462 E:info@osmo.gr με ΑΦΜ. 093303314 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ : Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο. κ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΙΤΑΛΗ ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ της εταιρείας, σύμφωνα με το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ.: 3032958.4647507/07-05-2025 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «προμηθευτής» και αφού έλαβαν υπόψη: 1.Το ΠΠΥΥ 2025 όπως εγκρίθηκε κατά την 2η/21-01-2025 συνεδρίαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΡΕΧΓ4690ΒΞ-5ΑΖ. 2. Το υπ’ αριθμ.2899/27-05-2025 αίτημα/εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την απολύμανση των δικτυών της Μ.Τ.Ν. 3.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3032/30-05-2025 οικονομική προσφορά της εταιρίας ΟΣΜΟ – ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε ως εγκαταστάτρια εταιρία. 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3053/02-06-2025 Απάντηση- για βελτιωμένη οικονομική προσφορά, σχετικά με το αίτημα μας σε Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης Τιμής της εταιρίας ΟΣΜΟ – ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε που παραμένει στην αρχική της προσφορά. 5. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης:0/827, 617/0, ΑΔΑ:9ΘΦΓ4690ΒΞ-ΛΦ5, Ποσό:14.381,52 €. 6. Την υπ.αριθμ.πρωτ.3316/16-06-2025,(ΑΔΑ:9ΨΛ04690ΒΞ-ΨΞ6)απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ έγκριση ανάθεση του έργου: Α)« ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ της Μ.Τ.Ν {δύο (2) επισκέψεις το έτος, μία (1) ανά εξάμηνο} »(CPV:65122000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ) (ΚΑΕ:0887) Προμήθεια: Β) « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ των ΔΙΚΤΥΩΝ της Μ.Τ.Ν. » (CPV:44423000-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ) (ΚΑΕ:1439), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. (με δικαίωμα προαίρεσης που συνίσταται σε παράταση της συμβάσης για δύο (2) επιπλέον χρόνια με τους ίδιους όρους.)στην εταιρία OSMO ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις:
-- 2 of 12 --
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», --του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», -του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …», -του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, -του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, -της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ , καθώς και 7. Την υπ’ αριθμ.: BTD086527/B΄ με ημερομηνία έκδοσης τις 23-06-2025 εγγυητική επιστολή συνολικού ποσού 463,92 € της Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ { κατάστημα Εθν. Αντιστάσεως (190)) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, η οποία καλύπτει το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α του εκτιμώμενου συνολικού κόστους, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ισχύος (έως 30-09-2025) που κατατέθηκε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ βάσει του { άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021}. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΙΜΗ Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η Εκτέλεση του έργου :« Α)ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ της Μ.Τ.Ν {δύο (2) επισκέψεις το έτος, μία (1) ανά εξάμηνο} (CPV:65122000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ) (ΚΑΕ:0887) και Β) την Προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ των ΔΙΚΤΥΩΝ της Μ.Τ.Ν» (CPV: 44423000-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ) (ΚΑΕ:1439) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. (με δικαίωμα προαίρεσης που συνίσταται σε παράταση της συμβάσης για δύο (2) επιπλέον χρόνια με τους ίδιους όρους.) 1.«Απολύμανση δικτύων Μ.Τ.Ν. » -- σύμφωνα με την από 30-05-2025 προσφορά της εταιρείας που έχει ως εξής:
-- 3 of 12 --
«… η διεθνής πρακτική για δίκτυα Μ.Τ.Ν. συνιστά το πρόγραμμα απολύμανσης των δικτύων να γίνεται σε εξαμηνιαία βάση, εκτός αν ειδικό γεγονός επιμόλυνσης επιβάλλει η απολύμανση αυτή να γίνεται πιο συχνά. Η διαδικασία απολύμανσης βασίζεται σε φυσικοχημικές διεργασίες. Η εταιρία διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές και πιστοποιήσεις που είναι αναγκαίες για παρόμοιες επεμβάσεις , ήτοι: Χημικό Μηχανικό με εξαρτημένη σχέση για τις απολυμάνσεις δικτύων Μ.Τ.Ν. Εταιρικό πιστοποιητικό ISO 9001 : 2015 (για σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία εξοπλισμού και συστημάτων επεξεργασίας νερού). Εταιρικό πιστοποιητικό ISO 9001 : 2015 MEDICAL (για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την επεξεργασία νερού). Εταιρικό πιστοποιητικό ISO 14001 : 2015 (για περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων ιατρικών εφαρμογών). Εταιρικό πιστοποιητικό ISO 45001 : 2018 (για επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην εργασία). Εταιρικό πιστοποιητικό ISO 13485 : 2016 (για σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού και συσκευών επεξεργασίας νερού για την υποστήριξη ιατρικών μηχανημάτων). Εταιρικό πιστοποιητικό ISO 45001 : 2018 (για επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην εργασία). Η επέμβαση των τεχνικών γίνεται μετά από προκαθορισμένο ραντεβού και διαρκεί από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής δεδομένου ότι κατ’ ελάχιστο απαιτούνται 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας για πιστοποιημένη απολύμανση. Κατά την περίοδο αυτή είναι αδύνατη η χρήση της Μ.Τ.Ν. δεδομένου ότι στα δίκτυα και τις δεξαμενές κυκλοφορούν διαλύματα υψηλών συγκεντρώσεων απολυμαντικού διαλύματος (REDOX 850 – 980 MV).και PERACETIC ACID. Μετά από συνεχείς καταγεγραμμένες μετρήσεις κατά ISO, η συστοιχία τίθεται σε διαδικασία έκπλυσης μέχρις ότου απαλειφθεί και το τελευταίο ίχνος απολυμαντικού διαλύματος. Μετά το πέρας των εκπλύσεων εξουσιοδοτημένη από την Προϊσταμένη νοσοκόμα προχωρά σε θερμικές απολυμάνσεις κάθε μηχανήματος αιμοκάθαρσης και γίνεται η παράδοση σε λειτουργία. Μετά την απολύμανση λαμβάνονται 4 δείγματα για μικροβιολογικό έλεγχο καθ’ υπόδειξη της Προϊσταμένης . Πριν την αποχώρηση των τεχνικών μας, γίνεται πιστοποίηση και επισήμανση των δικτύων κατά ISO (Q1, Q2, Q3) Quality Approvement. Μετά την αποχώρηση και εντός (6) ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό απολύμανσης δικτύου. Πριν την ολοκλήρωση της τελικής φάσης της απολύμανσης, γίνεται αντικατάσταση των μικροβιοστατικών φίλτρων, καθώς και των λαμπτήρων UV εάν έχει συμπληρωθεί ο προεπιλεγής χρόνος αντικατάστασης (συνήθως 3.000 ώρες για τους λαμπτήρες). Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένους τεχνικούς και θα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστικό οίκο του συστήματος. Η Εταιρεία Δηλώνει: Η OSMO ως κατασκευάστρια εταιρία δεν εκχωρεί την εξουσιοδότηση συντήρησης σε μεμονωμένους τεχνικούς ή άλλες εταιρίες για τις συσκευές IPPOCRATES λαμβανομένης
-- 4 of 12 --
υπόψη της αναγκαιότητας εξασφάλισης υψηλής απόδοσης σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου νερού. Η εταιρία αποποιείται κάθε είδους ευθύνη για συστοιχίες οι οποίες δεν υφίστανται το πρόγραμμα συντήρησης που έχει εξ’ αρχής προδιαγραφεί, δεν χρησιμοποιούνται αυθεντικά ανταλλακτικά και το SERVICE των συσκευών δεν γίνεται από τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της OSMO. 2.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. *Μικροβιοστατικά φίλτρα 0,2 μ. 24 τεμ. *Φίλτρο αναπνοής δεξαμενή 2 τεμ. *Λαμπτήρας ultraviolet/water 38 W 3 τεμ. *Φυσίγγια D 115,H 245,5μ 12 τεμ. ii ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας των προϊόντων. - Πληροφορίες, Δηλώσεις, και Πιστοποιητικά που αφορούν τα είδη (θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα). -Επίσης τα χημικά προϊόντα πρέπει να δηλωθούν στην Ελληνική γλώσσα: η απαιτούμενη δοσολογία καθώς και πλήρης οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα . -Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωσηπρος τον αναδόχου, εφ’ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση κάποιου προϊόντος. - Ο προμηθευτής θα λάβει όλα τααναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών, ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. ii ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους». Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην διάρκεια της σύμβασης Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναλυτικά αναφέρονται: σύμφωνα με την από 30-05-2025 κατατεθειμένη οικονομική προσφορά του προμηθευτή.
-- 5 of 12 --
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ (CPV:65122000-0) (ΚΑΕ:0887) Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό: Προ ΦΠΑ 4.500,00 € ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΩΝ ΦΠΑ 24% 1.080,00 € ΧΙΛΙΑ ΜΗΔΕΝ ΟΧΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΩΝ Σύνολο 5.580,00 € ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΧΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ B) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (CPV:44423000-1) (ΚΑΕ:1439) Τα υπό προμήθεια είδη φέρουν σήμανση CE και ISO Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό : α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% Α Εκτέλεση του έργου: Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν. Για δύο (2) επισκέψεις το έτος, μια (1) ανά εξάμηνο. 1 2 x 2.250,00 € 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € ΣΥΝΟΛΑ 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00€ Β α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤH ΤΑ/ ΤΜΧ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 0,2 μ. 24 237,00 € 5.688,00 € 1.365,12 € 7.053,12 € 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 237,00 € 474,00 € 113,76 € 587,76 € 3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ULTRAVIOLET/WAT ER 38 W 3 220,00 € 660,00 € 158,40 € 818,40 € 4 ΦΥΣΙΓΓΙΑ D 115,H 245,5Μ 12 23,00 € 276,00 € 66,24 € 342,24 € ΣΥΝΟΛΑ 7.098,00 € 1.703,52 € 8.801,52 €
-- 6 of 12 --
Προ ΦΠΑ 7.098,00 € ΕΦΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΗΔΕΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΩΝ ΦΠΑ 24% 1.703,52 € ΧΙΛΙΑ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ Σύνολο 8.801,52 € ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ Οι τιμές περιλαμβάνουν : - Το κόστος των ανταλλακτικών. - Τα έξοδα μεταφοράς του απαραίτητου εξοπλισμού. - Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών της εταιρίας. - Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση του έργου. - Τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Το Νοσοκομείο δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις παραπάνω τιμές για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της παρούσης σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στην Υπηρεσία μας ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του Υπαλλήλου του ή των Εργασιών του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με άλλα συνεργεία που ενδεχομένως εκτελούν παράλληλες εργασίες στους ίδιους χώρους. Ιδιαίτερα υποχρεούται να συνεργάζεται με τους χρήστες των χώρων ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στις Νοσοκομειακές λειτουργίες. Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών οφείλει να απομακρύνει κάθε άχρηστο υλικό (π.χ. υλικά συσκευασίας, κλπ) χωρίς πρόσθετη δαπάνη, ώστε οι χώροι να παραδίδονται καθαροί και έτοιμοι για λειτουργία. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η συντήρηση περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή εντός δέκα (10) ημερών, ύστερα από την έγγραφη παραγγελία μας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου μας. 1) 1.. Η παραλαβή (άρθρο 219, του ν. 4412/2016) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, για το σκοπό αυτό, από την Δ/νση του Νοσοκομείου. (άρθρο 221, του ν. 4412/2016). 2.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 3.. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
-- 7 of 12 --
4.. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220, του ν. 4412/2016. 5.. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών αξίας ίσης ή μικρότερης των 30.000 ευρώ, η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση του προϊσταμένου της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται (τα υλικά ή οι υπηρεσίες) ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης, χωρίς να απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (άρθρα 105 και 107 του ν. 4782/2021). 2) Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση (άρθρο 220, του ν. 4412/2016). 1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 2.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/ και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (άρθρο 218, του ν. 4412/2016 καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού) 1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης όπως π.χ. έλλειψη προσωπικού, παραλείψεις πλημμελούς εργασίας κ.λ.π. ο ανάδοχος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Την αμέσως επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο ανάδοχος στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης της ανάθεσης και η εργασία δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Α.Α. το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
-- 8 of 12 --
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι για την παράβαση του όρου της σύμβασης, οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. «Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.» Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Α.Α. το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. === Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι για την παράβαση του όρου της σύμβασης, οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού). Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη άρθρο 221 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021 ΑΡΘΡΟ 3… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ (με δικαίωμα προαίρεσης που συνίσταται σε παράταση της σύμβασης για έως δύο (2) επιπλέον χρόνια με τους ίδιους όρους.) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή, εφ’ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση του προϊόντος ή εφ’ όσον ζητηθεί η λύση της από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη- προμηθευτή, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 133 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού). Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, «Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης» του ν. 4412/2016), (άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017). ΑΡΘΡΟ 4 … ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ για δώδεκα (12) μήνες (με δικαίωμα προαίρεσης που συνίσταται σε παράταση της σύμβασης για έως δύο (2) επιπλέον χρόνια με τους ίδιους όρους.) Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
-- 9 of 12 --
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες. δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους». Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (άρθρο 202 του ν. 4412/2016) Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 1. Η Σύμβαση. 2. Η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς . 3. Η Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή. 4. Η Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 5 …. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας του παραδοθέντος έργου μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού από αρμόδια επιτροπή. Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200, παραγρ. 4, του ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017), είναι: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016. β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή δ) Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016 1015.Ε00206.0001 ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα αυτής. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4% για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού.
-- 10 of 12 --
Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. Άρθρο 6. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ (Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού ) Σύμφωνα με το Άρθρο 7του ν.4965/02.09.2022 (Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών - Τροποποίηση άρθρου53 του ν. 4412/2016παρ. 9 του ν. 4412/2016) καθώς και των σχετικών εγκύκλιων περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών». Άρθρο 7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. ΑΡΘΡΟ 8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού, οι όροι της σχετικής διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Ζακύνθου. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων (άρθρου 205 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού). ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 1. της παρούσης Σύμβασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή (τμηματική – οριστική).Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του προμηθευτή. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.
-- 11 of 12 --
Ύστερα από τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο (2) πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο, παρέμεινε στην υπηρεσία μας και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
-- 12 of 12 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.