Σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο, Ομάδα ειδών 7 - Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό Σύστημα OSX.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 1 Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S : 2019/S 150-369438 Σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο, Ομάδα ειδών 7 - Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό Σύστημα OSX. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 42.815,- ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Στη Μυτιλήνη σήμερα την 02/08/2019, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου - Κτήριο Διοίκησης) με ΑΦΜ: 090166310, Δ.Ο.Υ.: Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Σκιάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/τ.Β΄/4392/02.10.2018 και αφετέρου δε της Εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Μωραΐτης Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών ΑΕ” και το διακριτικό τίτλο “COΜART” με ΑΦΜ: 099935353, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (στο εξής καλούμενη «ανάδοχο») που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη, Οδός: Λ. Συγγρού 155, Τ.Κ.: 17121 Τηλ.: 2103416200 και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ. Χατζηράπτη Συμεών, κάτοικο Π.Φαλήρου, οδός Αγ. Αναργύρων, αρ. 23α, Τ.Κ.: 17564, ΑΔΤ: 302300 Αλλοδαπών, ΑΦΜ: 037238580 και Κωνσταντίνο Νικολαΐδη, κάτοικο Αλίμου, οδός Θ. Αννίνου, αρ. 25, Τ.Κ.: 17455, ΑΔΤ: ΑΚ507443, ΑΦΜ: 053915281, αφού έλαβαν υπόψη: 1. της υπ’ αρ. 3/29.11.2018 Απόφασης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 8ο : 8.1, «Έγκριση α) σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και γ) του επισυναπτόμενου Τεύχους της Διακήρυξης.» με ΑΔΑ ΩΒΚΕ469Β7Λ-3Γ0 και ΑΔΑΜ: 18REQ004102613, 2. την διακήρυξη με αριθμό 15232/18.12.2018, του Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ, ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ, 3. την από 31.01.2019 ηλεκτρονική προσφορά με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 126143, της εταιρείας Γεώργιος Δ. Μωραΐτης Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών ΑΕ, της οποίας η τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, 4. την με αριθμό 14/04.07.2019 τακτική συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα 5ο: 5.1: «Ανάδειξη τελικών αναδόχων/ κατακύρωση του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα ειδών, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο» (AΔAM: 19AWRD005277573, ΑΔΑ: 6Θ97469Β7Λ-ΩΛΤ), συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

-- 1 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 2 1.1 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ, ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ». Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων Πίνακας Α: Ανάλυση συμβατικού ποσού Ομάδας Ειδών Ομάδα 7 - Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό Σύστημα OSX. Πίνακας Β: Ανάλυση συμβατικού ποσού παραδοτέων ειδών ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα Πανεπιστημιακή Μονάδα ΛΕΣΒΟΥ, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81 132, Μυτιλήνη Περιγραφή Είδους/Ομάδας Κωδικός CPV Ονομασία CPV Ομάδα 7 - Φορητοί Υπολογιστές Με Λειτουργικό Σύστημα OSX 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές Πανεπιστημιακή Μονάδα Ποσό σε € προ ΦΠΑ Συντελεστής ΦΠΑ Συνολικό ποσό σε € με ΦΠΑ Λέσβου 23870,- 17% 27927,90 Ρόδου (χρηματοδότηση ΣΑΕ 2014ΣΕ54600041) 11240,- 24% 13937,60 Σάμου 2248,- 17% 2630,16 Χίου 5457,- 17% 6384,69 Σύνολο 42815,- 50880,35 Περιγραφή είδους Ποσότητα σε τεμάχια κ.α. Ποσό σε € προ ΦΠΑ Συντελεστής ΦΠΑ Συνολικό ποσό σε € με ΦΠΑ 7.1 Φορητός Υπολογιστής OSX1 Apple MacBook Pro 13‐inch: Touch Bar and Touch ID 2.3GHz Quad Core Processor ‐ 256GB Storage ‐ Space Grey Α1989 1 1819 17% 2128,23 7.2 Φορητός Υπολογιστής OSX2 MacBook Pro 13‐inch: 2.3GHz Processor ‐ 256GB Storage Α1989 1 1819 17% 2128,23 7.3 Φορητός Υπολογιστής OSX3 12‐inch MacBook: 1.4 GHz Processor ‐ 512GB Storage Α1534 9 20232 17% 23671,44 Σύνολο 11 23870,- 17% 27927,90

-- 2 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 3 Πανεπιστημιακή Μονάδα ΡΟΔΟΥ (χρηματοδότηση ΣΑΕ 2014ΣΕ54600041), Κτίριο Β, 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85 132, Ρόδος Πανεπιστημιακή Μονάδα ΣΑΜΟΥ, Κτίριο Πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Νέο Καρλόβασι, 83 200, Σάμος. Πανεπιστημιακή Μονάδα ΧΙΟΥ, Κτίριο ΜΙΧΑΛΕΙΟ, Μιχάλων 8, 82 132, Χίος. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης ή οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (50.880,35 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 17%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 42.815,-€ (σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε Ευρώ) ΦΠΑ 24%: δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά Περιγραφή είδους Ποσότητα σε τεμάχια κ.α. Ποσό σε € προ ΦΠΑ Συντελεστής ΦΠΑ Συνολικό ποσό σε € με ΦΠΑ 7.3 Φορητός Υπολογιστής OSX3 12‐inch MacBook: 1.4 GHz Processor ‐ 512GB Storage Α1534 5 11240,- 24% 13937,60 Σύνολο 5 11240,- 24% 13937,60 Περιγραφή είδους Ποσότητα σε τεμάχια κ.α. Ποσό σε € προ ΦΠΑ Συντελεστής ΦΠΑ Συνολικό ποσό σε € με ΦΠΑ 7.3 Φορητός Υπολογιστής OSX3 12‐inch MacBook: 1.4 GHz Processor ‐ 512GB Storage Α1534 1 2248,- 17% 2630,16 Σύνολο 1 2248,- 17% 2630,16 Περιγραφή είδους Ποσότητα σε τεμάχια κ.α. Ποσό σε € προ ΦΠΑ Συντελεστής ΦΠΑ Συνολικό ποσό σε € με ΦΠΑ 7.1 Φορητός Υπολογιστής OSX1 Apple MacBook Pro 13‐inch: Touch Bar and Touch ID 2.3GHz Quad Core Processor ‐ 256GB Storage ‐ Space Grey Α1989 3 5457,- 17% 6384,69 Σύνολο 3 5457,- 17% 6384,69

-- 3 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 4 Ευρώ και εξήντα λεπτά (2697,60 €), ΦΠΑ 17%: πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (5367,75 €). Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. α)Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ποσού: 36.942,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 31575,- €, πλέον ΦΠΑ 17%: 5.367,75 €) θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2014ΣΕ54600039, β)Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ποσού: 13937,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.240,- € πλέον ΦΠΑ 24% : 2.697,60 €) θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2014ΣE54600041. 1.2 Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης, άρθ. 217 του Ν. 4412/2016,ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου1. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, άρθ. 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του Ν. 4412/2016. 1.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό 598264/850ILG1968584 και ημερομηνία 30/07/2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του καταστήματος Μοσχάτου (2139), ποσού 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ ποσού (2.140,75 €). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι έως την 15/02/2020. (60 ημέρες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο της παρούσης). Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται ειδικώς στην παρούσα. 1 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016

-- 4 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 5 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης προ ΦΠΑ. 1.4 Τρόπος πληρωμής Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο/ους θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, σύμφωνα με το άρθ. 200, παράγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά: α) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, β) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, από την εκάστοτε Επιτροπή της κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας σύμφωνα με το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016, δ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη (αρ. 200 του Ν. 4412/2016) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, Κτήριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος (Υπόψη: Παπαγιαννάκη Δημητρίου, τηλ. 2241099025, email: papagiannakis@aegean.gr ) Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 1.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

-- 5 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 6 1.6 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 1.7 Υπεργολαβία Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθ. 131 του Ν. 4412/2016. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθ. 131, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθ. 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης. 1.8 Χρόνος παράδοσης υλικών Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθ. 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα

-- 6 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 7 υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθ. 207 του Ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 1.9 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών H παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή, που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β’ του άρθ. 221 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 208 του Ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Επιτροπή Παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 208 του Ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Εντός τριάντα (30) ημερών. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

-- 7 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 8 1.10 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθ. 213 του ν. 4412/2016. 1.11 Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, άρθ. 203 του Ν. 4412/2016, από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθ. 206 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 1.8. της παρούσας Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθ. 206 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο, άρθ. 207 του Ν. 4412/2016, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

-- 8 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 9 1.12 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, άρθ. 202 του Ν. 4412/2016, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Η ποσότητα της προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 1.13 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα του δημοσίου συμφέροντος. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 1.14 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 της διακήρυξης και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

-- 9 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 10 1.15 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 1.11 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και 1.10 (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περ. δ’ της παρ. 11 του άρθ. 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 1.16 Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα, (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 1.17 Εκχώρηση Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της αναθέτουσας αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με την εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σύμβαση ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας. 1.18 Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στις κατά τόπους Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπως ορίζεται στην Παράγραφο 6.1 της Διακήρυξης.

-- 10 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 11 1.19 Τελικές διατάξεις Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις, τα δε παραρτήματά της και η πλήρης οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας, αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της. Η παρούσα σύμβαση, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Για την εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος Δ. Μωραΐτης Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών ΑΕ» Χαράλαμπος Σκιάνης Οι νόμιμοι Εκπρόσωποι Συμεών Χατζηράπτης Κωνσταντίνος Νικολαΐδης

-- 11 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΙΔΩΝ ΚΩΔ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 7.1 30213100-6 - Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές Φορητός Υπολογιστής OSX1: Apple MacBook Pro 13‐inch: Touch Bar and Touch ID 2.3GHz Quad Core Processor ‐ 256GB Storage ‐ Space Grey Α1989 4 1.819,00 7.276,00 7.2 30213100-6 - Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές Φορητός Υπολογιστής OSX2: MacBook Pro 13‐inch: 2.3GHz Processor ‐ 256GB Storage Α1989 1 1.819,00 1.819,00 7.3 30213100-6 - Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές Φορητός Υπολογιστής OSX3: 12‐inch MacBook: 1.4 GHz Processor ‐ 512GB Storage Α1534 15 2.248,00 33.720,00 ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 42.815,00 ΦΠΑ (17 %) 5.367,75 ΦΠΑ (24 %) 2.697,60 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 50.880,35

-- 12 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.Πανεπιστημιακή Μονάδα Mυτιλήνης Τακτικά μέλη Καλδέλη Ειρήνη, μόνιμη υπάλληλος του ιδρύματος, ως πρόεδρος, Τηλ.: 22510 -36057 e-mail: ekaldeli@aegean.gr Δημοπούλου Ευστρατία, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος, ως μέλος, Τηλ.: 22510-36606 e-mail:E.Dimopoulou@aegean.gr Τινέλλης Ευστράτιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος, ως μέλος Τηλ.: 22510-36913 e-mail: etinel@aegean.gr Αναπληρωματικά μέλη Ελευθεριάδου Ελένη, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος Τηλ.: 22510-36924 e-mail: helen@aegean.gr Βατζάκα Αρετή, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος Τηλ.: 22510 -36148 e-mail: a.vatz@aegean.gr Κάιτατζης Θεοφάνης, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος Τηλ.: 22510-36608 e-mail: fkait@aegean.gr 2.Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου Τακτικά μέλη ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΜΗ, μέλος Ε.ΔΙ.Π, ως πρόεδρος, Τηλ.: 2271035954 e-mail: mdoumi@aegean.gr ΜΑΡΙΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ, υπάλληλος ΙΔΑΧ, ως μέλος, Τηλ.: 2271035120 e-mail: mvitzileou@aegean.gr ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ, υπάλληλος ΙΔΑΧ,ως μέλος

-- 13 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 14 Τηλ.: 22710352025 e-mail: d.andriotou@aegean.gr Αναπληρωματικά μέλη ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Τηλ.: 2271035170 e-mail: m.bekiaris@aegean.gr ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΟΥΝΤΟΥΔΗ, υπάλληλος ΙΔΑΧ Τηλ.: 2271035050 e-mail: lmou@aegean.gr ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΕΡΙΝΗ, μόνιμη υπάλληλος Τηλ.: 2271035012 e-mail: mkarderini@aegean.gr 3.Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου Τακτικά μέλη Βαρσαμή Αγγελική, Μόνιμη υπάλληλος του ιδρύματος, ως πρόεδρος, Τηλ.: 2273082018 e-mail: aggeliki@aegean.gr Κοτζαμάνη Γεωργία, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος, ως μέλος, Τηλ.: 2273082062 e-mail: kotz@aegean.gr Θρασυβούλου Άννα, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος, ως μέλος Τηλ.: 2273082023 e-mail: athras@aegean.gr Αναπληρωματικά μέλη Ζάχαρης Νικόλαος, μόνιμος υπάλληλος του ιδρύματος Τηλ.: 2273082040 e-mail: nzar@aegean.gr Κοσιέρης Χρήστος, μόνιμος υπάλληλος του ιδρύματος Τηλ.: 2273082013 e-mail: chkos@aegean.gr Μητατάκης Γιώργος , υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος Τηλ.: 2273082011 e-mail: gmitatakis@aegean.gr

-- 14 of 15 --

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Σελίδα 15 6.Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου Τακτικά μέλη Ελπινίκη Αλευροφά, μόνιμη υπάλληλος του ιδρύματος, ως πρόεδρος, Τηλ.: 2241099213 e-mail: alevrofa@aegean.gr Βαρβάρα Αγγέλου , μέλος ΕΤΕΠ του ιδρύματος, ως μέλος, Τηλ.:2241099130 e-mail: aggelouv@aegean.gr Χρίστος-Παρασκευάς Παυλίδης, μόνιμος υπάλληλος του ιδρύματος, ως μέλος Τηλ.: 2241099022 e-mail: pavlidis@aegean.gr Αναπληρωματικά μέλη Βασίλειος Βερναρλής, μόνιμος υπάλληλος σε, διετή δοκιμαστική θητεία, του ιδρύματος Τηλ.: 2241099015 e-mail: vernarlis@aegean.gr Βασίλειος Παπαβασιλείου, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος Τηλ.: 2241099013 e-mail: papavasileiou@aegean.gr Αικατερίνη Βεργωτή, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος Τηλ.: 2241099312 e-mail: vergoti@aegean.gr

-- 15 of 15 --