Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 648/2025 Συμβατικής Αξίας : 10.143,20€ συμπεριλαμβανομένου 24% Με αντικείμενο: την προμήθεια ανεμιστήρων για τους Πύργους Ψύξης Νο2 και Νο5 του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης προς διασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας του κλιματισμού CPV 42500000-1 για τις ανάγκες του τμήματος (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) του Π.Γ.Ν.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής Α.Φ.Μ: 999387835 Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000 Mail: Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: etimologio@pgna.gr 1015.Ε00200.0001 Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 648/2025 Συμβατικής Αξίας : 10.143,20€ συμπεριλαμβανομένου 24% Με αντικείμενο: την προμήθεια ανεμιστήρων για τους Πύργους Ψύξης Νο2 και Νο5 του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης προς διασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας του κλιματισμού CPV 42500000-1 για τις ανάγκες του τμήματος (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) του Π.Γ.Ν.Α. Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 910/0 ΑΔΑ: 6ΖΗ94690Ω3-ΩΘ3 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 19-05-2025 οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διοικητής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, η εταιρεία KLIMA FRIGO ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διεύθυνση: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 4 & ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ:68100, πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ τηλ.:6945287006, Α.Φ.Μ.: 101329710 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών». 2. Τον Ν.4782/2021 « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». 3. Το υπ’αριθ. πρωτ. 306/04-04-2025 ηλεκτρονικό αίτημα του τμήματος Ηλεκτρολογικού/Μηχανολογικού. 4. Την με αριθμό πρωτ: 18127/07-04-2025(9ΓΛΧ4690Ω3-4Λ5 ) απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 5. Την με αριθμό πρωτ: (18569/08-04-2025,(6ΖΗ94690Ω3-ΩΘ3 , 910/0 ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 25REQ016618487) για την κατωτέρω προμήθεια προμήθεια ανεμιστήρων για τους Πύργους Ψύξης Νο2 και Νο5 του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης προς διασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας του κλιματισμού για την κάλυψη των

-- 1 of 8 --

αναγκών της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Π.Γ.Ν.Α., έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00€ πλέον ΦΠΑ. 6. Την με αριθμό 306/19514/11-04-2025 πρόσκληση υποβολής προσφορών. 7. Τις Προσφορές που κατατέθηκαν: ➢ 306-15435 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 22873/06-05-2025 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 9. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 23033/07-05-2025(ΑΔΑ: 92ΙΟ4690Ω3-31Ξ) απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανεμιστήρων για τους Πύργους Ψύξης Νο2 και Νο5 του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης προς διασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας του κλιματισμού, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη υπ’ αριθ. πρωτ: 306/19514/11-04-2025 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 2. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην υπ. αριθμ. πρωτ. 23033/07-05-2025(ΑΔΑ: 92ΙΟ4690Ω3-31Ξ) απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και την υπ’αριθμ. 306-15435 προσφορά της εταιρείας «KLIMA FRIGO ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 3. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Προμηθευτή περιγράφονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας σύμβασης. 4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή, ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

-- 2 of 8 --

Άρθρο 2 Χρηματοδότηση της σύμβασης Την με αριθμό πρωτ: (18569/08-04-2025,(6ΖΗ94690Ω3-ΩΘ3 , 910/0 ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 25REQ016618487) για την κατωτέρω προμήθεια προμήθεια ανεμιστήρων για τους Πύργους Ψύξης Νο2 και Νο5 του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης προς διασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας του κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Π.Γ.Ν.Α. ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 19-05-2025 έως και 31-05-2025. 2.2. Καμία αναπροσαρμογή τιμής δεν προβλέπεται. 2.3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο ανάδοχος στην περίπτωση λήξης ισχύος της παρούσας σύμβασης. 2.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Προμηθευτής δεσμεύεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ότι: 4.1. θα του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη πρόσκληση υποβολή προσφορών και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 4.3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

-- 3 of 8 --

ΑΡΘΡΟ 5ο Πληρωμή του αναδόχου-Δικαιολογητικά πληρωμής -Κρατήσεις Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 10.143,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε ευρώ, ύστερα από την έκδοση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.. Toν Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/17-03-2022). β) Κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού αν πρόκειται για προμήθεια και 8% αν πρόκειται για υπηρεσίες. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου όπως, σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, σε συμβατικές παραβάσεις ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής την προκαλούν. ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αρμόδια διαχείριση του Νοσοκομείου, έπειτα από έγγραφη παραγγελία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την

-- 4 of 8 --

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16. ΑΡΘΡΟ 8ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη. Άρθρο 9ο Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Προμηθευτής ευθύνεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Εγγύηση καλής λειτουργίας ανταλλακτικών: δύο (2) χρόνια. Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

-- 5 of 8 --

ΑΡΘΡΟ 10ο: Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις – Τροποποίηση Σύμβασης – Μονομερής λύση σύμβασης Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μία δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια τέλεσής της, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 133 του Ν. 4412/16. ΑΡΘΡΟ 11ο: Ανωτέρα βία Ο Προμηθευτής που επικαλείται βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 12ο Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 13ο : Λοιποί όροι Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης και τον α/α της κατάστασης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή των ειδών ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. Απαγορεύεται κοινή έκδοση τιμολογίων για είδη που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εξόφληση των τιμολογίων λόγω διαφορετικού ποσοστού κρατήσεων. ΑΡΘΡΟ 14ο : Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτή

-- 6 of 8 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α/Α Κωδ. ΠΓΝΑ Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Εκτιμώμενη ποσότητα Συνολική προϋ/θείσα δαπάνη πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (€) Τιμή μονάδας Συνολικό κόστος πλέον Φ.Π.Α. 1 97223 Ανεμιστήρας- εξαεριστήρας διπλός με κέλυφος φυγοκεντρικός με μονό άξονα Φ35, τύπου 12/12, για τον πύργο ψύξης Νο5, τύπου Interklima CT- 96 Τεμάχιο 1 2.000,000 € 1.280,00€ 1.280,00€ 2 97165 Ανεμιστήρας- εξαεριστήρας τριπλός με κέλυφος φυγοκεντρικός με μονό άξονα Φ45, τύπου 15/15, για τους πύργου ψύξης Νο 2 Και Νο 5, τύπου Interklima CT- 96 Τεμάχιο 3 10.000,00 € 2.300,00€ 6.900,00€ Σύνολο πλέον Φ.Π.Α. 8.180,00€

-- 7 of 8 --

. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Α. ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Σφραγίδα –Υπογραφή Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος

-- 8 of 8 --