Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια που αφορούν το έργο InterComp H2020 GA-101004870 για την εξυπηρέτηση των τεχνικών αναγκών που προκύπτουν από το συγκεκριμένο έργο για την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ελ.Ιδ.Ε.Κ.) Σ Υ Μ Β Α Σ Η αριθ. 27/2021 Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια που αφορούν το έργο InterComp H2020 GA-101004870 για την εξυπηρέτηση των τεχνικών αναγκών που προκύπτουν από το συγκεκριμένο έργο για την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021,τα ακόλουθα συμβαλλόμενα Μέρη (τα «Μέρη»): αφενός το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 185 και Σάρδεων 2, ΤΚ 171 21), με Α.Φ.Μ. 997170000 (Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας), νόμιμα εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας αυτού, Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου (η «Αναθέτουσα Αρχή»), αφετέρου η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «PC TECHNICS – ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ Δ. ΠΕΤΡΟΣ» που εδρεύει στην οδό Δημητσάνης 3, Μοσχάτο, T.K. 18346, με Α.Φ.M. 070943542 (Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ), και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Πέτρο Λουκίσσα, κάτοχο του Α.Δ.Τ.: ΑΚ 053285 (η «Ανάδοχος»), έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσας: 1. του ν. 4429/2016 (Α’ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», 2. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού, 5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 6. του ν. 4820/2021 (Α’ 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», 7. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 9. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,

-- 1 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 2 11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 12. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 13. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 137), 14. του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 15. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 17. της με αρ. Π1/2380/18.12.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 18. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 19. της υπ' αριθ. 195245/23.11.2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)», 20. της με Α.Π. 35627/31.03.2021 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας» (ΥΟΔΔ 246), 21. της με Α.Π. 35869/15.04.2021 Απόφασης της 102ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί εκλογής της Καθηγήτριας κ. Ξένης Χρυσοχόου ως Προέδρου του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: Ε4ΖΙ46Μ77Γ-273), 22. της με Α.Π. 35870/15.04.2021 Απόφασης της 102ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. από την Πρόεδρο του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια κ. Ξένη Χρυσοχόου (ΑΔΑ: ΕΚΨ246Μ77Γ-6Υ2), 23. της με Α.Π. 38446/26.7.2021 Απόφασης της 110ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Β’ 4065), 24. της με Α.Π. 139885/31.12.2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση προϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΨΘΒΛ46ΜΤΛΡ-2Κ3), 25. της με Α.Π. 39768/06.10.2021 Απόφασης της 113ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με την οποία εγκρίθηκε η 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: ΨΦ2746Μ77Γ-4ΡΜ), 26. της με Α.Π. 36605/19.05.2021 Απόφασης της 104ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου IntelComp (ΑΔΑ: 6ΔΔΧ46Μ77Γ-ΤΓΜ), 27. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, και αφού έλαβαν υπόψη: 1. την με Α.Π. 36933/28.05.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΑΘ546Μ77Γ-Η9Β, Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ008735414) με την οποία δεσμεύεται η σχετική πίστωση, οι οποία θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό εξόδου 14 «Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός»,

-- 2 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 3 2. την με Α.Π. 40111/18.10.2021 έγγραφη προσφορά της Αναδόχου, 3. την με Α.Π. 40472/26.10.2021, Απόφαση Ανάθεσης Δαπάνης του Διευθυντή της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της προμήθειας στην Ανάδοχο (ΑΔΑ: ΩΓ9146Μ77Γ- ΣΨΒ, ΑΔΑΜ:21AWRD009448366, 4. το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 1 της παρούσας και στο Παράρτημα Α - Οικονομική Προσφορά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανάδοχος αναλαμβάνει, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 40111/18.10.2021 οικονομική προσφορά της, η οποία ως Παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, να προμηθεύσει και να παραδώσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής τα ακόλουθα είδη, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α (τα «Προϊόντα»): Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Server (τύπου Dell Poweredge R540 2U) 1 ΤΕΜ 2 Επιπλέον Τροφοδοτικό για Server Power Supply Unit (minimum 495W Platinum) 1 ΤΕΜ 3 Επεξεργαστή Intel Xenon Silver 4216 1 ΤΕΜ 4 16GB RAM για SERVER 7 ΤΕΜ 5 960GB SSD 4 ΤΕΜ 6 Άδεια Windows Server 2019 (standard 16core) 2 ΤΕΜ 7 VMware vSphere Essential Kit (virtualization control στον νεο server (και κατ'επεκταση στους υπάρχοντες) 1 ΤΕΜ 8 Back up exex vray (για συλλογή backup απο όλους τους servers) 1 ΤΕΜ 9 HP Data Cartridge LTO Cleaning ( για καθαρισμό του μηχανήματος back up) 1 ΤΕΜ 10 Laptop τύπου DELL Latitude 3510, FHD, i7-10 ή μεγαλύτερο, 16GB RAM, 512GB SSD, KeybGR, Win10 PRO 1 ΤΕΜ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗΜΑ 1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την προμήθεια των Προϊόντων ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (12.541,36€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σε ποσό δέκα χιλιάδων εκατό δεκατεσσάρων ευρώ (10.114,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της Αναδόχου (Παράρτημα Α της παρούσας), και αναλύεται ως ακολούθως:

-- 3 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 1 Server (τύπου Dell Poweredge R540 2U) 1 ΤΕΜ 1.450,00 € 1.450,00 € 2 Επιπλέον Τροφοδοτικό για Server Power Supply Unit (minimum 495W Platinum) 1 ΤΕΜ 450,00 € 450,00 € 3 Επεξεργαστή Intel Xenon Silver 4216 1 ΤΕΜ 900,00 € 900,00 € 4 16GB RAM για SERVER 7 ΤΕΜ 172,00 € 1.204,00 € 5 960GB SSD 4 ΤΕΜ 375,00 € 1.500,00 € 6 Άδεια Windows Server 2019 (standard 16core) 2 ΤΕΜ 850,00 € 1.700,00 € 7 VMware vSphere Essential Kit (virtualization control στον νεο server (και κατ'επεκταση στους υπάρχοντες) 1 ΤΕΜ 800,00 € 800,00 € 8 Back up exex vray (για συλλογή backup απο όλους τους servers) 1 ΤΕΜ 950,00 € 950,00 € 9 HP Data Cartridge LTO Cleaning ( για καθαρισμό του μηχανήματος back up)) 1 ΤΕΜ 60,00 € 60,00 € 10 Laptop τύπου DELL Latitude 3510, FHD, i7-10 ή μεγαλύτερο, 16GB RAM, 512GB SSD,KeybGR, Win10 PR 1 ΤΕΜ 1.100,00 € 1.100,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.114,00 € Φ.Π.Α. 24% 2.427,36 € ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 12.541,36 € 2. Το τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες και όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας έξοδα της Αναδόχου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οποιασδήποτε φύσης και είδους εργασίες που συνέχονται με την συναρμολόγηση και την ολοκληρωμένη παράδοση των Προϊόντων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και κάθε δαπάνη για μέσα, υλικά και αμοιβές του προσωπικού ή οιουδήποτε άλλου τρίτου ήθελε χρησιμοποιήσει η Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς των Προϊόντων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης ή αμοιβής στην Ανάδοχο δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. Η Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις της παράδοσης των Προϊόντων και συμφωνείται ρητά, ότι καμιά αξίωση για πρόσθετη αμοιβή δεν θα μπορέσει να προβληθεί από την Ανάδοχο, η οποία δηλώνει ότι παραιτείται από όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 288 και 388 Α.Κ. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η Ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση και εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που λαμβάνει την εντολή προμήθειας των Προϊόντων, να παραδώσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής τα Προϊόντα που αναφέρονται στην εντολή. 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί η Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα της Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος

-- 4 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 5 παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος της Αναδόχου. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των Προϊόντων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 Ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη. 3. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 4. Η πληρωμή της αξίας των Προϊόντων θα γίνεται σε ευρώ με εξόφληση του 100% της αξίας των εκάστοτε παραδοτέων Προϊόντων, μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής αυτών από την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 200 παρ. 4 Ν. 4412/2016 δικαιολογητικών. Κατά την καταβολή του τιμήματος θα διενεργηθούν όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο παρακρατήσεις υπέρ Δημοσίου και λοιπών τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν την Ανάδοχο. Επίσης, την Ανάδοχο βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος έξοδα τραπεζικών συναλλαγών σε περίπτωση που δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 5. Η παραλαβή των Προϊόντων γίνεται από την Επιτροπή που συστήνει προς το σκοπό αυτό η Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, η οποία λαμβάνει χώρα εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παράδοση των Προϊόντων και στην οποία καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, εκπρόσωπος της Αναδόχου, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία). Η οριστική παραλαβή συντελείται με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την επιτροπή μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (με ή χωρίς παρατηρήσεις) ή απόρριψης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του. Το πρωτόκολλο κοινοποιείται και στον Ανάδοχο. 6. Αν η παραλαβή των Προϊόντων και η σύνταξη του πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός των ανωτέρω οριζόμενων προθεσμιών, θωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής αποδεικτικό προσκόμισης των Προϊόντων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή εκδίδεται δελτίο εισαγωγής των Προϊόντων και εγγραφής τους στα οικεία βιβλία της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 209 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των Προϊόντων, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, η δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμη και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν η Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα Προϊόντα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που της τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτη και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή η Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα της Αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της

-- 5 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 6 συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και η Ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στην Ανάδοχο των Προϊόντων που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση η Ανάδοχος θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 8. Η προσκόμιση του Τιμολογίου πώλησης μπορεί να γίνει κατά την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των Προϊόντων και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν η Ανάδοχος εκδώσει Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να παραδώσει τα Προϊόντα σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σύμβασης και τις τυχόν οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 2. Η Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης καθ' όλη την διάρκεια της οποίας ρητά δηλώνει ότι παραιτείται του δικαιώματος υπαναχωρήσεως δι' οποιαδήποτε αιτία. 3. Η Ανάδοχος εκτελεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η Ανάδοχος διασφαλίζει και εγγυάται την άριστη ποιότητα των Προϊόντων από τεχνική άποψη και εξασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση και λειτουργία αυτών. Η Ανάδοχος διαθέτει προς εκτέλεση της παρούσας το πλέον κατάλληλο, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν συνδέεται με την Αναθέτουσα Αρχή με έννομη σχέση εργασίας ή έργου ή άλλη και κατά συνέπεια ουδόλως την επιβαρύνει με υποχρεώσεις για καταβολές μισθών, αμοιβών, αποζημιώσεων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο. 4. Η Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, τα έγγραφα, κάθε σχετική επικοινωνία του με την Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει κάθε πληροφορία που τεθεί υπόψη της στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, ακόμη και εάν αφορά γενικότερα τους χώρους ή τα διάφορα συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αυστηρώς εμπιστευτικά («άκρως απόρρητες πληροφορίες»). Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της δόθηκαν ή που η ίδια ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της παρούσας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Η Ανάδοχος υποχρεούται κατά συνέπεια να μην αποκαλύπτει, διοχετεύει ή γνωστοποιεί σε τρίτα μέρη οποιαδήποτε πληροφορία πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας και να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας. Η Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι, συνεργάτες της, βοηθοί εκπλήρωσης κλπ. είναι εν γνώσει των υποχρεώσεων εχεμύθειας, συμφωνούν με αυτές και εγγυώνται την τήρησή τους. Σε περίπτωση αθέτησης από την Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 5. Η Ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής δε δικαιούται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 6. Η Ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης η Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με τους

-- 6 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 7 κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α Ν. 4412/2016. 7. Η Ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου (Ν. 3850/2010), αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού της, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή για μονομερή καταγγελία της σύμβασης και κήρυξη της Αναδόχου ως έκπτωτης. 8. Η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των παραδοτέων Προϊόντων μέχρι την οριστική παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Υποχρεούται δε σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή τον κίνδυνο φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. 9. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό της στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 10. Η Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών ή βλαβών σε πρόσωπα, πράγματα ή εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων. 11. Η Ανάδοχος εγγυάται ότι τα Προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερούνται οποιωνδήποτε νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 12. Η Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη που προξενεί σε αυτήν, με υπαιτιότητα της ίδιας ή των βοηθών εκπλήρωσης αυτής ή των τυχόν υπεργολάβων της, ακόμη και λόγω ελαφριάς αμέλειας, κατά ή με την ευκαιρία της εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων, εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων κλπ. Εν προκειμένω αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως την παροχή αποδεικτικών στοιχείων, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, δικαστικής ή εξώδικης, με τρίτους, η οποία συνδέεται με την εκ μέρους της μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. 13. Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της από τη σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση η Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, την απαίτησή της για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής της που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 14. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτη για παράβαση οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω υποχρεώσεών της υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της παράβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 31.12.2021. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα Μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για την

-- 7 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 8 Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου της. Η Ανάδοχος, επικαλούμενη ανωτέρα βία οφείλει να αναφέρει εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος της Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη της παρούσας ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων της σύμβασης, οι δε συμβαλλόμενοι καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην ανατραπεί η λογική και οικονομική ισορροπία της σύμβασης. Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά. Η υπογραφή της παρούσας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει. Τα Μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. 2. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 1. Σε περίπτωση που το Προϊόν/τα Προϊόντα παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η Ανάδοχος υπόσχεται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εκτός των λοιπών τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, χρηματικό ποσό ίσο με το 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε/αντικαταστάθηκε εκπρόθεσμα. 2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων/αντικατασταθέντων Προϊόντων, χωρίς Φ.Π.Α. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής της Αναδόχου ή σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αν η Ανάδοχος δεν καταβάλει το οφειλόμενο ποσό. 3. Αν τα Προϊόντα που παραδόθηκαν/αντικαταστάθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την πλήρη και ακώλυτη χρήση των Προϊόντων που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, η ποινική ρήτρα υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας των Προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν η Ανάδοχος δεν εκτελεί την Σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. β) Όταν η Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. γ) Όταν η Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργιάς της ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών της στοιχείων. δ) Όταν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά της Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος της.

-- 8 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 9 ε) Αν η Ανάδοχος κατά το χρόνο ανάθεσης της παρούσας τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. στ) Αν η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ. 2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση αυτής στην Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, έκτος εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς την Ανάδοχο ότι θεώρει την παράβαση θεραπευθείσα. 3. Με την λύση της Σύμβασης δυνάμει καταγγελίας της Αναθέτουσα Αρχής, η Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς της που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει στην κατοχή της. 4. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία των Προϊόντων που έχουν παραδοθεί προσηκόντως και εμπροθέσμως καθώς και κάθε οφειλή έναντι της Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς την Ανάδοχο έως την εκκαθάριση των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από την Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία που υπέστη από την πλημμελή ή την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Αναδόχου. 6. Η Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Ανάδοχος διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία έχει υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη της παρούσας ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων της σύμβασης, οι δε συμβαλλόμενοι καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην ανατραπεί η λογική και οικονομική ισορροπία της σύμβασης. Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά. Η υπογραφή της παρούσας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει. Τα Μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα Μέρη. Τα συμβαλλόμενα μέρη που θεωρούν όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του Παραρτήματος Α – Οικονομική Προσφορά αυτής ουσιώδεις και σπουδαίους, τους συνομολογούν και τους συναποδέχονται. Προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη νομίμως σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Από δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος αντίστοιχα.

-- 9 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 10 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για την Αναθέτουσα Αρχή, Για την Ανάδοχο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ PC TECHNICS – ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

-- 10 of 11 --

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 11

-- 11 of 11 --