Μεταφορά και διάθεση του σύμμεικτου υπολείμματος που παράγεται στο ΚΔΑΥ Θέρμης, από το χώρο του ΚΔΑΥ Θέρμης στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Στη Θέρμη, σήμερα, 01 Σεπτεμβρίου 2022, στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ” 1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με ΑΦΜ 094448353, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, οδός 1ο χλμ. Θέρμης Τριαδίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιάκωβο Σαρηγιάννη, Γενικό Διευθυντή και θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» και 2. Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.B.Ε. & Ν.Ε. με δραστηριότητα τη διαχείριση (συλλογή και μεταφορά) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, με Α.Φ.Μ. 094098649, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: 11ο χιλιόμετρο ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Θρασύβουλο Κωνσταντινίδη, που θα καλείται στη σύμβαση ατή «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.1,2,3 και 4, του άρθρου 2 παρ.1 περ.31 και του άρθρου 120 παρ.3 του ν. 4412/2016, Β) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του κανονισμού διαχείρισης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Γ) Την υλοποίηση από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη». Δ) Την με αρ. πρωτ. 2396182/12-07-2021 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. σχετικά με την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ε) Την με αρ. πρωτ. 537/22-08-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και την με αρ. πρωτ 574/29-08-2022 προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.Β.Ε. & Ν.Ε. συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά και διάθεση του σύμμεικτου υπολείμματος που παράγεται στο ΚΔΑΥ Θέρμης, από το χώρο του ΚΔΑΥ Θέρμης στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης». 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει: Α. Το υπόλειμμα θα φορτώνεται με μέσα του ΚΔΑΥ Θέρμης, θα αποθηκεύεται προσωρινά σε απορριμματοκιβώτια του αναδόχου, στο χώρο του ΚΔΑΥ Θέρμης, θα μεταφέρεται καθημερινά συμπιεσμένο σε απορριμματοκιβώτια ελάχιστης χωρητικότητας 20m3 και θα απορρίπτεται στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, με μέσα του αναδόχου, ικανά και αδειοδοτημένα για την εργασία αυτή καθώς και από ειδικευμένο προσωπικό. Β. Για την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τέσσερα απορριμματοκιβώτια σε καθημερινή βάση. Γ. Η διάθεση του υπολείμματος θα γίνεται για λογαριασμό των ΟΤΑ του έργου (Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη) και για το λόγο αυτό η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. θα μεριμνήσει για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τον ανάδοχο και προς τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης – Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Σ.Δ.Α.). Δ. Η αποκομιδή των κοντέινερ και η μεταφορά του υπολείμματος θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου χωρίς να παρεμποδίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η λειτουργία του ΚΔΑΥ. Την πλήρη ευθύνη για καθυστερήσεις στην αποκομιδή λόγω βλαβών στον εξοπλισμό, αδυναμίας προσωπικού, καιρικών συνθηκών και γενικά για οποιαδήποτε αιτία φέρει ο ανάδοχος. Για το λόγο αυτό δε δικαιούται ουδεμίας πρόσθετης αποζημίωσης πέραν του συμφωνηθέντος με την παρούσα σύμβαση τιμήματος. Ε. Με την ολοκλήρωση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.E απολογιστικό δελτίο κινήσεων προς το ΧΥΤΑ Μαυροράχης, με τις ποσότητες υπολείμματος που διατέθηκαν, πρωτότυπα θεωρημένο από τον Υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΔΑΥ εκ μέρους της ΕΕΑΑ Α.Ε. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και οι ΟΤΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ελλιπούς αδειοδότησης των οχημάτων μεταφοράς ή των οδηγών αυτών καθώς και για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η παρούσα συμφωνία αρχίζει με την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων (320tn).

-- 1 of 3 --

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΡΗΤΡΕΣ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε περίπτωση εναπόθεσης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στους κάδους υλικών υλών ή ουσιών στερεών, υγρών ή αερίων συσκευασμένων ή μη τα οποία δύναται να αυτοαναφλεγούν ή να εκραγούν, ή υλικών υλών ή ουσιών για τα οποία προβλέπεται από την νομοθεσία ειδική ή και διαφορετική διαδικασία διάθεσης ή απόρριψης, θα προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φέρει ολοκληρωτικά την ευθύνη για ζημίες που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους ή στο περιβάλλον εξαιτίας της φόρτωσης ή της μεταφοράς ή της διαλογής ή της απόρριψης. Γίνεται σαφές ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2 παρ. Β είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του αναδόχου και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. έχει αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του ως κάδο εναπόθεσης των απορριμμάτων της, στο χώρο του ΚΔΑΥ Θέρμης. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση ή μεταφορά του εν λόγω εξοπλισμού σε σημείο ή τόπο διαφορετικό από το συμφωνηθέντα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αναδόχου. Γίνεται σαφές ότι ο προαναφερόμενος εξοπλισμός θα παραμείνει ελεύθερος πάσας κατασχέσεως ή υποθηκεύσεως που τυχόν βαρύνει ή θα βαρύνει την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Σε περίπτωση μη τήρησης, από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με υπαιτιότητά του, του χρονοδιαγράμματος των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποχρεώσεών του που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 παρ. Α, και αν οι υπηρεσίες (μεταφοράς του υπολείμματος) δεν παρασχεθούν σε καθημερινή-τακτή βάση από υπαιτιότητα του αναδόχου, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση μέχρι και 5 ημέρες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30% επί της αξίας του ημερήσιου φορτίου, όπως προκύπτει από τον μέσο όρο της αξίας του φορτίου του προηγούμενου μήνα, χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε ημέρα καθυστέρησης. β) για καθυστέρηση από 6 μέχρι και 10 ημέρες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50% επί της αξίας του ημερήσιου φορτίου, όπως προκύπτει από τον μέσο όρο της αξίας του φορτίου του προηγούμενου μήνα, χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε ημέρα καθυστέρησης. γ) για καθυστέρηση από 11 μέχρι και 15 ημέρες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 100% επί της αξίας του ημερήσιου φορτίου, όπως προκύπτει από τον μέσο όρο της αξίας του φορτίου του προηγούμενου μήνα, χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Πέραν των 15 ημερών καθυστέρησης η αναθέτουσα αρχή με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. 5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ορίζεται στο ποσό των 22,50 € (είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά) ανά τόνο, πλέον ΦΠΑ και μέχρι του ποσού των 7.200,00€ (εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (1.728,00€) και θα καταβληθεί με την πρόοδο των εργασιών. Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με το απολογιστικό δελτίο κινήσεων προς το ΧΥΤΑ Μαυροράχης, με τις ποσότητες (τόνοι) υπολείμματος που διατέθηκαν, πρωτότυπα θεωρημένο από τον Υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΔΑΥ εκ μέρους της ΕΕΑΑ Α.Ε. Ρητά συμφωνείται ότι το κόστος μεταφοράς αφορά αποκλειστικά και μόνο το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Θέρμης και σε καμιά περίπτωση στο φορτίο υπολείμματος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται υλικά και γενικά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από άλλες δραστηριότητες του Εργολάβου. Επίσης συμφωνείται ότι στο κόστος μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται το κόστος τελικής διάθεσης του υπολείμματος. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. δικαιούται να ελέγχει τα μηνιαία δελτία κινήσεων που καταθέτει ο ανάδοχος και να τα εγκρίνει ή να τα απορρίπτει αιτιολογημένα και εγγράφως εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Για την καταβολή του ποσού απαιτείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης των προαναφερόμενων υπηρεσιών από την επιτροπή παραλαβής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και οι κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα καλύπτει το ύψος της αμοιβής με έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, ή άλλου νόμιμου παραστατικού στοιχείου του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα προσφέρει με σχέση παροχής υπηρεσιών τις υπηρεσίες του, από όπου προσδιορίζεται από τις ανάγκες εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναλαμβάνει το κόστος των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών για την υλοποίηση των παρεχόμενων εκ μέρους του υπηρεσιών. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στην «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε» και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με την «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε» για θέματα της αρμοδιότητάς του,

-- 2 of 3 --

δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση, η λύση της συνεργασίας του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε» δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση υπαίτιας από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» παράβασης των όρων της παρούσας που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του σε προφορική ή γραπτή σύσταση που γίνεται με σκοπό την άρτια παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, δικαιούμενη επιπλέον να ζητήσει αποζημίωση για κάθε τυχόν ζημία που θα υποστεί από την παραπάνω αιτία. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν υποκαθίσταται, κατά την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών ή σχέση Εξαρτημένης Εργασίας. Η τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»» έχει ενημερωθεί από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ότι προσωπικά του δεδομένα (ενδεικτικά: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, κ.λ.π.), τα οποία είτε ο ίδιος θα γνωστοποιήσει στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε είτε η τήρησή τους προβλέπεται από το νόμο, θα τηρούνται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε σε αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από αυτή. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» παρέχει τη ρητή έγκριση και συγκατάθεσή του στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε για την τήρηση αρχείων με προσωπικά του στοιχεία, καθώς και για την επεξεργασία από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, σύμφωνα με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR). Κάθε αίτημα του «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» καθώς και κάθε αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλεται έγγραφα στην έδρα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε και θα απευθύνεται στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας και δεν θα καταστεί δυνατό να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Η παρούσα σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφτηκε σε δύο (2) αντίτυπα. Το κάθε μέρος λαμβάνει από ένα. Για την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Γενικός Διευθυντής Για την ΑΦΟΙ ΚΩΝ/ΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & Ν.Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

-- 3 of 3 --