Σύμβαση εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Μ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ»

-1- Ε ΕΛ ΛΛ ΛΗ ΗΝ ΝΙΙΚ ΚΗ Η Δ ΔΗ ΗΜ ΜΟ ΟΚ ΚΡ ΡΑ ΑΤ ΤΙΙΑ Α Π ΠΕ ΕΡ ΡΙΙΦ ΦΕ ΕΡ ΡΕ ΕΙΙΑ Α Σ ΣΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΑ ΑΣ Σ Ε ΕΛ ΛΛ ΛΑ ΑΔ ΔΑ ΑΣ Σ ΓΓΕ ΕΝ Ν..Δ Δ//Ν ΝΣ ΣΗ Η Α ΑΝ ΝΑ ΑΠ ΠΤ ΤΥ ΥΞ Ξ.. Π ΠΡ ΡΟ ΟΓΓΡ ΡΑ ΑΜ ΜΜ ΜΑ ΑΤ ΤΙΙΣ ΣΜ ΜΟ ΟΥ Υ,, Π ΠΕ ΕΡ ΡΙΙΒ ΒΑ ΑΛ ΛΛ ΛΟ ΟΝ ΝΤ ΤΟ ΟΣ Σ & & Υ ΥΠ ΠΟ ΟΔ ΔΟ ΟΜ ΜΩ ΩΝ Ν Δ ΔΙΙΕ ΕΥ ΥΘ ΘΥ ΥΝ ΝΣ ΣΗ Η Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΡ ΡΓΓΩ ΩΝ Ν Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α Δ ΔΟ ΟΜ ΜΩ ΩΝ Ν Π ΠΕ ΕΡ ΡΙΙΒ ΒΑ ΑΛ ΛΛ ΛΟ ΟΝ ΝΤ ΤΟ ΟΣ Σ Σ Σ Υ Υ Μ Μ Β Β Α Α Σ Σ Η Η Κ Κ Α Α Τ Τ Α Α Σ Σ Κ Κ Ε Ε Υ Υ Η Η Σ Σ Ε Ε Ρ Ρ Γ Γ Ο Ο Υ Υ Π Ποοσ σοούύ ## 5522..442277,,4422 ## Ε ΕΥ ΥΡ ΡΩ Ω ,, χχω ωρρίίςς Φ Φ..Π Π..Α Α.. ΓΓιιαα ττηηνν εεκκττέέλλεεσ σηη ττω ωνν εερργγαασ σιιώ ώνν ττοουυ έέρ ργγο ουυ :: ««ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ Η/Μ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ»» Π Πρροοϋϋπ ποολλοογγιισ σμμοούύ :: 6666..000000,,0000 €€ ((μμεε Φ Φ..Π Π..Α Α..)) Στη Λαμία σήμερα, …..-12-2021, ημέρα ……………………., στα γραφεία της Περιφέ- ρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ.Καλυβίων 2, 35132, Λαμία), οι υπογράφοντες το παρόν: 1. Ο κ. ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ , Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας για λο- γαριασμό του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προ- μηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου 2. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ», με Α.Φ.Μ. 1112428914 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παρασκευά Τσίντζηρα του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 494719, και στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος». συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη : 1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782 (ΦΕΚ Α’ 36/9.3.2021) και ισχύει, 2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 3. Την υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,

-- 1 of 5 --

-2- 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΠ10-ΞΨΤ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 271/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 5. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023, 6. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, 7. Την υπ’ αριθμ. 9/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΔΠΨ7ΛΗ-ΟΓΚ). 8. Το υπ’ αριθμ. 15332/861/06-09-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009156617) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε, προς τη Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ανάθεση του έργου: “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Μ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 9. Την υπ’ αριθμ. 1329/28-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΔΗ7ΛΗ-115) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος περί εξειδίκευση της πίστωσης. 10. Την υπ’ αριθμ. 3501/29-09-2021 (ΑΔΑ:6ΔΝΘ7ΛΗ-Ι0Α, ΑΔΑΜ: 21REQ009352573) απόφαση έκθεσης ανάληψης. 11. Την αριθ. πρωτ. 246503/14424/04-11-2021 (ΑΔΑ : ΨΗ9Η7ΛΗ-ΟΙΨ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου του θέματος 12. Την αριθμ. 256570/15056/25-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009605180) πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς «ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΗΤΡΑΝΖΑ», «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ» και «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ». 13. Τις υπ’ αριθμ. 269554/15684/1-12-2021, 269555/15685/1-12-2021, 269557/15686/1-12- 2021, 256080/15042/16-11-2021 προσφορές των οικονομικών φορέων «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ», «ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΗΤΡΑΝΖΑΣ» και «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ», που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 14. Την αριθμ. 269557/15686/03-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21AWRD009666103, ΑΔΑ:ΩΜΠ17ΛΗ- 2ΣΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η ανωτέρω απευθείας ανά- θεση του έργου στην εν λόγω εταιρεία. 15. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώ- σεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκιο της ένωσης, το εθνικό δίκιο, συλλογι- κές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο- ποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμο- γή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.)

-- 2 of 5 --

-3- Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέ- πουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . Α ν α θ έ τ ε ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΤΣΙΝΤΖΗ- ΡΑΣ», που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, αντί του αρχικού ποσού, των τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (5522..442277,,4422€ ), το οποίο αναλύεται ως εξής: Αξία εργασιών : 52.420,71 € Αναθεώρηση : 6,71 € Συνολικό ποσό Σύμβασης : 5522..442277,,4422 € Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται ποσό 12.582,58 € που αντιστοιχεί στην δα- πάνη Φ.Π.Α. (24%), η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου. β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δ η λ ώ ν ε ι ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προ- σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ) , καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υ- πηρεσίας. γ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. δ. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα προσπαθήσουν να ρυθμίσουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προσφύγουν σε διαιτη- σία αντί των Δικαστηρίων, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. ε. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, ό-

-- 3 of 5 --

-4- πως αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, δηλαδή της επέλευσης γεγονό- των εκτός της βούλησης και του ελέγχου του καθενός συμβαλλόμενου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι χρόνοι εκτελέσεως που προβλέπονται στην παρούσα θα παρατείνονται για χρονική περίοδο ίση προς τον χρόνο που παρήλθε σαν αποτέλεσμα της παραπάνω δικαιολογημένης καθυστέρησης, όπως αυτός θα πιστοποιείται με γραπτή συμφωνία των μερών. Το συμβαλλόμενο μέρος, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε το περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται να ανακοινώσει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος, αμέσως και εγγράφως την επέλευση του περιστατικού αυτού και σε κάθε περίπτωση εντός εικοσιτετραώρου (24 ώρες), καθώς και την παύση της κατάστασης ανωτέρας βίας, άλλως θα στοιχειοθετείται αξί- ωση του άλλου μέρους προς αποκατάσταση. στ. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτι- κότητα και τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Ανα- λαμβάνουν την υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιοδή- ποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους προμηθευτές του και για τις ανάγκες υ- λοποίησης της σύμβασής τους, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστα- σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα- κτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος με το παρόν δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται και συναινεί στην επεξεργασία αυ- τών των πληροφοριών οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν ή γνωστοποιηθούν σε κάθε αρ- μόδια αρχή σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλι- στική ή άλλη). ζ. Η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ. Α΄ /08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρη- τώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. 256570/15056/25-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στους όρους προσφοράς του αναδόχου και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμι- μα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν

-- 4 of 5 --

-5- στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε., το δε άλλο πήρε η δεύ- τερη των συμβαλλομένων. . Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Για τον Ανάδοχο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ

-- 5 of 5 --