ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-TOTAL REAL ESTATE E.E..

1 ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Αρ.πρωτ.:5870/08-08-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» και της εταιρείας «ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- TOTAL REAL ESTATE E.E.» σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για «Εργασίες & προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση, καλλωπισμό και φωτισμό στις τέσσερις κολώνες και την ταράτσα στην κεντρική είσοδο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης» συμβατικού τιμήματος € 11.820,00 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι € 14.656,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 – Ορισμοί Άρθρο 2 – Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Άρθρο 3 – Διάρκεια της σύμβασης Άρθρο 4 – Ποινικές ρήτρες, εκπτώσεις Άρθρο 5 – Αμοιβή, τρόπος πληρωμής Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις αναδόχου Άρθρο 7 – Εμπιστευτικότητα Άρθρο 8 – Ανωτέρα βία Άρθρο 9– Λύση της σύμβασης Άρθρο 10– Εκτέλεση της σύμβασης Άρθρο 11 – Λοιπές διατάξεις Άρθρο 12 – Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

-- 1 of 8 --

2 Στην Κύμη σήμερα την 08-08-2023 στα γραφεία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: αφενός η κ. Ιωάννα Δαριβέρη, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, η οποία εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή νόμιμα και το εδρεύον στην Κύμη (περιοχή Κύμη Ευβοίας, Τ.Κ. 34003) Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-TOTAL REAL ESTATE E.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, (Μπουκουβάλα 5Α, Τ.Κ. 11471) με Α.Φ.Μ.800998826, ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ.:6974430876, E-mail:skandalis.ilias@gmail.com και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ίδιο και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη : 1. Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.4724/28-06-2023 αίτηση του Τμήματος Τεχνικού & Βιοϊατρικής Υπηρεσίας για εργασίες αποκατάστασης, καλλωπισμού και φωτισμού στις τέσσερις κολώνες και την ταράτσα στην κεντρική είσοδο του Γ.Ν. - Κ.Υ. Κύμης. Η προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου θα γίνει από τον ανάδοχο. 2. Την αρ.306/18-07-2023 απόφαση Αν. Διοικήτριας για την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.820,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% ΗΤΟΙ 14.656,80 ΜΕ ΦΠΑ», (ΑΔΑ: 6ΥΗΤ46904Θ-Φ1Ν). 3. Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.5234/18-07-2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ:619Σ46904Θ-ΖΥΩ), ΚΑΕ 9429, (αρ.έγκρισης 608 στο βιβλίο εγκρίσεων). 4. Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.5251/19-07-2023 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.820,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% ΗΤΟΙ 14.656,80 ΜΕ ΦΠΑ», (ΑΔΑ: 9ΞΠ946904Θ-ΒΤ5), για την οποία δεν υπήρξε καμία προσφορά. 5. Την αρ.343/01-08-2023 απόφαση Αν. Διοικήτριας για την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.820,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% ΗΤΟΙ 14.656,80 ΜΕ ΦΠΑ», (ΑΔΑ:6Δ7Χ46904Θ-ΥΤΔ). 6. Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.5637/01-08-2023 «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.820,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% ΗΤΟΙ 14.656,80 ΜΕ ΦΠΑ», (ΑΔΑ:ΨΟΓΣ46904Θ- 70Β). 7. Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.5792/04-08-2023 οικονομική προσφορά του αναδόχου. 8. Του υπ΄αρίθμ.πρωτ:5857/08-08-2023 πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς. 9. Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.5859/08-08-2023 εισήγηση του γραφείου προμηθειών. 10. Την αρ.367/08-08-2023 απόφαση Αν. Διοικήτριας για την «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:5857/08-08-2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-- 2 of 8 --

3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ», (ΑΔΑ: ΩΖΞΖ46904Θ-ΦΣΤ), συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. Ορισμοί Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Η παροχή για ««Εργασίες & προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση, καλλωπισμό και φωτισμό στις τέσσερις κολώνες και την ταράτσα στην κεντρική είσοδο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης», όπως εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επόμενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η με αρ.πρωτ.5792/04-08-2023 προσφορά του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) την προσφορά του αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. Εκπρόσωπος Αναθέτουσας Αρχής: ο εκάστοτε Διοικητής. Σε περίπτωση απομάκρυνσης ή παραίτησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, η παρούσα σύμβαση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής θα υπογράφεται από τον νόμιμο αντικαταστάτη του. Άρθρο 2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου ««Εργασίες & προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση, καλλωπισμό και φωτισμό στις τέσσερις κολώνες και την ταράτσα στην κεντρική είσοδο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης». Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με τους όρους της αρ.367/08-08-2023 απόφασης της Αναθέτουσας αρχής, (ΑΔΑ: ΩΖΞΖ46904Θ- ΦΣΤ).

-- 3 of 8 --

4 Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει αναλυτικά τις κάτωθι εργασίες & την προμήθεια των υλικών, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΜΠΕΤΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ M.M. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1 OΠΛΙΣMOΣ AΠO XAΛYBA ΤΕΜ 1 1080,00 1080,00 0,24 259,20 1339,20 2 KAΛOYΠIΑ MEΛAMINH διαστάσεων 0,60x0,60x6m ΤΕΜ 4 225,00 900,00 0,24 216,00 1116,00 3 ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 3.1 ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 ΜΕΤΡΟ 130 360,00 360,00 0,24 86,40 446,40 3.2 ΚΟΒΙΔΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΤΡΟ 130 3.3 ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΜ 6 3.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ 4 3.5 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΕΜ 80 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 440,00 440,00 0,24 105,60 545,60 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΥΒΙΚΑ 13,76 125,00 1720,00 0,24 412,80 2132,80 6 ΞΕΚΑΛΟΥΠΩΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 500,00 500,00 0,24 120,00 620,00 ΣΥΝΟΛΟ 5000,00 1200,00 6200,00 2. ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ M.M. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ tm 100 10,00 1000,00 0,24 240,00 1240,00 2 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED (ap/dawn) ΤΕΜ 4 90,00 360,00 0,24 86,40 446,40 3 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΌ ΓΙΨΟΣΑΝΙΔΑ tm 20 45,00 900,00 0,24 216,00 1116,00 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 600,00 600,00 0,24 144,00 744,00 5 ΠΑΝΕΛ Led ΤΕΜ 8 45,00 360,00 0,24 86,40 446,40 6 ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ m 20 40,00 800,00 0,24 192,00 992,00 ΣΥΝΟΛΟ 4020,00 964,80 4984,80 3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΟΚΑΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ M.M. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΒΑΨΙΜΟ tm 22 100,00 2200,00 0,24 528,00 2728,00 4.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΗΝΑ

-- 4 of 8 --

5 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ M.M. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1 600,00 600,00 0,24 144,00 744,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11820,00 2836,80 14656,80 Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης: η ημέρα υπογραφής της. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης: τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι από 08-08-2023 έως 06-09-2023. Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με την υπογραφή σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή. Άρθρο 4. Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων ή σε περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4412/2016 & Ν.4782/2021 Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης πέρα από τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα παρακρατώντας είτε μέρος της πληρωμής είτε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Άρθρο 5. Αμοιβή – τρόπος πληρωμής Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι ευρώ (11.820,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικά στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.656,80 €). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. Η δαπάνη για το υπό ανάθεση έργο του αντικειμένου της παρούσας με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα θα βαρύνει ισόποσα τον ΚΑΕ 9429. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα

-- 5 of 8 --

6 από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις, ως εξής: α) Ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 & ισχύει), β) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 (ΦΕΚ3335/Β΄/2014), γ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 (ΦΕΚ3335/Β΄/2014), δ) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2017 & άρθρο 24, παρ. 6 του Ν.3846/2010), ε)Φόρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 64 του Ν.4172/2013) Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Στην αμοιβή του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. Άρθρο 6. Υποχρεώσεις προμηθευτή Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ’ όψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με την προσφορά του. Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

-- 6 of 8 --

7 Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. Άρθρο 7. Εμπιστευτικότητα Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της συμβατικής παραγγελίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του υπό ανάθεση έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα ο ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρίες. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Άρθρο 8. Ανωτέρα βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

-- 7 of 8 --

8 Άρθρο 9. Λύση της σύμβασης Σε περίπτωση λύσης της αναδόχου εταιρίας ή πτώχευσης του αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων, των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 & Ν.4782/2021. Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με την υπογραφή σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή. Άρθρο 10. Εκτέλεση της σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα της ισχύος της, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 11. Λοιπές διατάξεις Ο Νόμος 4412/2016 & Ν.4782/2021 και η 5792/04-08-2023 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Ν.4412/2016 & Ν.4782/2021 γ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας. Αντίκλητος του προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο/η κ./κα ………………………………………………………………………………………….., κάτοικος ……………., ΤΚ ………………..….... τηλ.: ……………..……… , e-mail………………………….………………………. Η κοινοποίηση εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με e-mail. Άρθρο 12. Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, δύο (2) για το Νοσοκομείο και ένα (1) για τον Ανάδοχο και υπογράφηκε από αυτά, όπως ακολουθεί: Τα συμβαλλόμενα μέρη Για το Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Για τον Ανάδοχο Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ

-- 8 of 8 --