ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘΜ 1203118062025-6 Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται για να περιγράψει και οριοθετήσει τη συνεργασία μεταξύ της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο “ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε." και του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗ- ΝΗ» για: Τη Νομική, Θεσμική και Κανονιστική κάλυψη αυτής (συνεργασίας) Την προμήθεια ειδών από πλευράς της εταιρείας με την πλήρη επωνυμία “ΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ " προς το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας "Αγία Ειρήνη” με σαφώς προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά και κόστος. Τις υποχρεώσεις, τις παροχές και τις αμοιβές του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας "Αγία Ειρήνη” έναντι του αναδόχου για την απρόσκοπτη προμήθεια των ειδών. Στην Κέρκυρα σήμερα 25η Ιουνίου του έτους 2025, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός Tο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» που εδρεύει στην Κέρκυρα επί της Εθνικής οδού Κέρ- κυρας - Παλαιοκαστρίτσας, περιοχή Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49150 με ΑΦΜ 999360466, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία “ΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ” που εδρεύει στην περιοχή Χαλάνδρι ,επί της οδού Παράσχου 5 , Τ.Κ.15232 έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 999873782 υπάγεται στη ΔΟΥ: (1190) ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ , και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από την κα Ρούτση Στυλιανή , ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ,η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την με αρ. Πρωτ. 6801/04-04-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια “Υγειονομικού υλικού για την Γαστρεντερολογική Κλινική)” για το Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ,για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους , CPV: 33162200-5: Εργαλεία Χειρουργείου ,34913000-0:Διάφορα Ανταλλακτικά ,33140000-3:Ιατρικά Αναλώσιμα ,33141320-9:Ιατρικές Βελόνες ,ΚΑΕ:1311α01(ΑΔΑΜ: 25PROC016592619). 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:6355/01-04-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/641, αρ. Δέσμευσης 550/0 και ΑΔΑ:915Ε4690Β3-626 (ΚΑΕ 1311α01) (ΑΔΑΜ 25REQ016592619).

-- 1 of 6 --

3. Την με ημερομηνία 08/04/2025 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την πλήρη επωνυμία “ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε” (A.Φ.Μ. 999873782 , ΔΟΥ: (1190) ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, για την Προμήθεια “Υγειονομικού υλικού για την Γαστρεντερολογική Κλινική” για το Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ,για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV: 33162200-5: Εργαλεία Χειρουργείου ,34913000-0:Διάφορα Ανταλλακτικά ,33140000-3:Ιατρικά Αναλώσιμα ,33141320-9:Ιατρικές Βελόνες), η οποία αφενός πληροί στο ακέραιο τις τεθείσες προδιαγραφές και απαιτήσεις και αφετέρου είναι εντός της τεθείσας προϋπολογισθείσας δαπάνης. 4. Την υπ’ αριθμ.12031/18-06-2025 Απόφαση Διοικήτριας Κατακύρωσης για την Προμήθεια “Υγειονομικού υλικού για την Γαστρεντερολογική Κλινική)” για το Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ,για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους” ,στην εταιρεία με την επωνυμία “ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε” (25AWRD017035679). Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, την προμήθεια “Υγειονομικού υλικού για την Γαστρεντερολογική Κλινική)” για το Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» ,για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους” με CPV: 33162200-5: Εργαλεία Χειρουργείου ,34913000-0:Διάφορα Ανταλλακτικά ,33140000-3:Ιατρικά Αναλώσιμα ,33141320-9:Ιατρικές Βελόνες, του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» και πιο συγκεκριμένα: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΕ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (σε €) ΦΠΑ (%) ΣΥΝΟΛΙ ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (σε €) 1. ΣΕΤ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣΗ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΦΟΥ TMX 5 92,00 460,00 24 570,40 ΣΥΝΟΛΟ 460,00€ 570,40€ Ειδικότερα, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με τις προαναφερόμενες ποσότητες, συνολικής αξίας 570,40€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η τμηματική προμήθεια θα ορίζεται κάθε φορά, έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου, ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες του τμήματος. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ 4.1 Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα ευρώ (#460,00€#) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (#570,40€#) συμπ/νου ΦΠΑ 24%. 4.2 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 4.3 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

-- 2 of 6 --

4.4 Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 4.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. 4.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 6.1 Σε περίπτωση που η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της υπηρεσίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της υπηρεσίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της υπηρεσίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 6.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παραδοθείσας προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. 6.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου. 6.4 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό έως και 10% ,επί της αξίας της σύμβασης. 6.5 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία. 7.2 Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 7.3 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

-- 3 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 8.1 Η παρούσα σύμβαση είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ των συμβαλ- λόμενων μερών σε σχέση με τις αναφερόμενες υπηρεσίες σε αυτή και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας μετα- ξύ των μερών. 8.2 Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με έγγραφη συναίνεση όλων των συμβαλλομένων μερών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ετέρου συμβαλλομένου. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ να δημοσιοποιεί τη συνεργασία του με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υπό μορφή καταχωρήσεων στον τύπο ή σε προσφορές προς άλλους υποψήφιους πελάτες. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του ή σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στα εκχωρημένα τιμολόγια θα αναγράφεται εμφανώς προς ποιον έχουν εκχωρηθεί. Αν εξοφληθεί Χρηματικό Ένταλμα στον ανάδοχο για εκχωρημένα τιμολόγια, αυτός υποχρεούται να αποδώσει τα εισπραχθέντα σε αυτόν, τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα εν λόγω τιμολόγια. ΑΡΘΡΟ 11. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Όλη η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών θα πραγματοποιείται στις παρακάτω διευθύνσεις: Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο. Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49150 Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: “ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε" Παράσχου 5 ,ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232 ΑΘΗΝΑ τηλ.210-6800770 Ε-mail: tenders@oramamed.gr Κάθε συμβαλλόμενος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο για τυχόν αλλαγή ή τροποποίηση σχετικών στοιχείων, όπως αλλαγή διεύθυνσης, έδρας, νόμιμης εκπροσώπησης κλπ.

-- 4 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες που ισχύουν στην Ελληνική επικράτεια. Κάθε διαφορά μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, σε σχέση ή με αφορμή την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Κέρκυρας και εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό. Τα συμβαλλόμενα μέρη, ρητά δηλώνουν και αμοιβαία αποδέχονται, πως στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή όσα προβλέπονται στα άρθρα 440 Ε.Π. του Α.Κ. ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης, συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 γ) Η με ημερομηνία 07/04/2025 προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή κατατέθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΡΟΥΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ “ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ IKE” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

-- 5 of 6 --

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό] Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Ειδικότερα ότι: 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. Υπογραφή Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία " ΟΡΑΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ IKE.” , που εδρεύει στην περιοχή Χαλανδρίου επί της οδού Παράσχου 5 , με ΑΦΜ: 999873782 ΔΟΥ: (1190) ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ , νομίμως εκπροσωπούμενο από την κα Ρούτση Στυλιανή του Νικολάου.

-- 6 of 6 --