ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14/2017 ΜΗ ΑΝ. 78/2017 ΠΑΡ. Α∆Α ΣΥΜΒ.: Α.∆.Α.: 6ΗΛΝ46907Ο-Η7Ο Α∆ΑΜ: 17SYMV002025749 6ΠΠ946907Ο-3ΝΘ CPV: 72267000-4 ΠΡΑΞΕΙΣ: 1870 - 1871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ:22510-26390 FAX:22510-37130 ΣΥΜΒΑΣΗ Μυτιλήνη σήμερα 20-09-2017 μεταξύ αφ΄ενός της κα. ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑΣ που παρίσταται και ενεργεί ως ∆ιοικήτρια του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και στην προκειμένη περίπτωση, εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα και αφετέρου της εταιρείας «ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Καναβού 39 Σέρρες Τ.Κ. 62125, Α.Φ.Μ.: 099430049, ∆.Ο.Υ.: Α΄Σερρών, τηλ.: 2321046480, , όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. , στο εξής θα καλείται Ανάδοχος. Μετά την υπ΄αριθμ. 9395/07-06-2017 αίτηση της κα Μαστραντωνάκη Π. υπεύθυνης τμήματος Μονάδας Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας για την προμήθεια λογισμικού καταχώρησης ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία , την υπ΄αριθμ.10056/19- 06-2017 εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16η /13-07-2017 (θέμα 35ο) απόφαση ∆.Σ. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο σκοπός του έργου είναι η προμήθεια – εγκατάσταση και ετήσια συντήρηση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο». Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί η από 24/05/2017 προσφορά της ανωτέρω εταιρείας.

-- 1 of 5 --

Άρθρο 2ο ∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1)Προμήθεια Λογισμικού ∆ιαχείρισης ∆εδομένων Μεσογειακής Αναιμίας: ∆απάνη προμήθειας 1.000,00€ χωρίς ΦΠΑ Σύνολο προμήθειας με Φ.Π.Α. 17%: 1.170,00€ 2) Υπηρεσίες Εγκατάστασης παραμετροποίησης εκπαίδευσης (παροχή υπηρεσιών δια μέσου internet) 200,00€ χωρίς ΦΠΑ, και υπηρεσίες συντήρησης και μηχανογραφικής υποστήριξης για ένα έτος 280,00€ χωρίς ΦΠΑ. ∆απάνη υπηρεσιών 480,00€ χωρίς ΦΠΑ Σύνολο Παροχής με Φ.Π.Α. 24%: 595,20€ Άρθρο 3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης είναι ένα (1) έτος , αρχίζει από 25/09/2017 και λήγει στις 24/09/2018. Άρθρο 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση ΦΕΚ αριθμ.φύλ.107. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής αφού προσκομίσει : α) Τιμολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύμβασης είναι εντός παρατηρητηρίου τιμών (κωδ.- τιμή μονάδος) την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας. Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ. τεχνικές προδιαγραφές) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις : α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του Ν.3846/11.5.2010 β) Φόρος προμηθευτών 4% για προμήθειες 8% για παροχή υπηρεσιών. γ)Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% δ) ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ ε) ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ

-- 2 of 5 --

Άρθρο 5ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. Άρθρο 6ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στη διάθεση του Αναδόχου, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την υλοποίηση του Έργου, ενώ χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση της. Άρθρο 7ο ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η παραβίαση από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου θεμελιώνει λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, οποτεδήποτε. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει υπαίτια ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης. 2. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στο συγκεκριμένο έργο. 3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

-- 3 of 5 --

Άρθρο 8ο ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών ∆ημοσίου (εφαρμοζόμενου αναλογικά). Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε αντιδικία θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ορίζονται τα αρμόδια κατά νόμο δικαστήρια της Μυτιλήνης. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από την τις διατάξεις του Ν.1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90. Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου. 2. Ο «Προμηθευτής» δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης. 3. Οι παραδόσεις των ειδών της σύμβασης θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

-- 4 of 5 --

4. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 2η ΥΠΕ ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ

-- 5 of 5 --