ΣΥΜΒΑΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ'' Αριθμός Σύμβασης : 661/35 Συμβατικό Ποσό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16 %) : 29.821,45 € Ανάδοχος : ''ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.'' Υπηρεσία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) Στην Σύρο σήμερα Παρασκευή, 15-01-2016, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη – Σύρος, Οικονομικό Τμήμα), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αφενός ο κος Γεώργιος Λεονταρίτης του Ευαγγέλου Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κάτοικος Ερμούπολης Σύρου, που με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ΑΦΜ 998225768, ΔΟΥ Σύρου που θα καλείται στο εξής ''Αναθέτουσα Αρχή'' ή ''Α.Α.'' και 2. Αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «Ζουμπουλάκης Προμήθειες Α.Ε.» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (οδός Βασ. Αλεξάνδρου 84 ΤΚ 12134, τηλ. 210-5732084) και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών με ΑΦΜ 093314039 που νομίμως εκπροσωπείται από τον κο Ζουμπουλάκη Ευστάθιο του Ιωάννη, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Βασ. Αλεξάνδρου, αριθμός 84, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-678296, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 151 πρακτικό του Δ.Σ. (ΦΕΚ 7138/17-7-2012 συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα) και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», λαμβάνοντας υπόψη : την με αριθμό 114497/9468/2015 Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (στο εξής ΄΄Διακήρυξη΄΄), τον σχετικό Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ο οποίος διενεργήθηκε την 15-10-2015 για την ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ'' την με αριθμό πρωτοκόλλου 123225/10161/2015 Προσφορά του Αναδόχου (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού, τα πρακτικά του διαγωνισμού και την υπ’ αριθμό 645/2015 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού, την υπ΄ αριθμό 661/35/2016 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση,
-- 1 of 7 --
2 στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο, συμφώνησαν και απεδέχθησαν ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο την εν λόγω προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα: ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ – ΦΟΡΕΑΣ Η ποσότητα, το είδος και η τιμή προσφοράς ορίζονται ως κατωτέρω: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 1 Έδρανο μαθητικό διθέσιο διαστάσεων No3 (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 15 81,05 1.215,75 2 Έδρανο μαθητικό διθέσιο διαστάσεων No4 (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 33 81,05 2.674,65 3 Κάθισμα μαθητικό διαστάσεων No3 (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 42 27,50 1.155,00 4 Κάθισμα μαθητικό διαστάσεων No4 (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 83 27,50 2.282,50 5 Έδρα δασκάλου διαστάσεων 55x120x75h (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 12 99,20 1.190,40 6 Μεταλλικό κάθισμα ΟΣΚ (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 32 46,25 1.480,00 7 Βιβλιοθήκη μελαμίνης ανοιχτή διαστάσεων 85x43x201h (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 23 176,00 4.048,00 8 Βιβλιοθήκη μελαμίνης κλειστή πόρτες και κλειδαριά διαστάσεων 85x43x201h (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 13 210,80 2.740,40 9 Γραφείο Δ/ντη διαστάσεων 140x80x75h με προέκταση 100x80x75h και κυκλική γωνία σύνδεσης γραφείου 80x80 (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 1 270,80 270,80 10 Καρέκλα Δ/ντη τροχήλατη με μπράτσα (όπως 1 159,05 159,05
-- 2 of 7 --
3 περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 11 Τραπεζάκι μέσης 50x50x40h μελαμίνης (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 1 60,80 60,80 12 Συρταριέρα τροχήλατη διαστάσεων 42x60x61h με 3 συρτάρια και 1 συρτάρι μολυβοθήκης (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 1 111,80 111,80 13 Τράπεζα συμβουλίου διαστάσεων 240x100x75h (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 2 227,30 454,60 14 Τράπεζα συμβουλίου διαστάσεων 160x80x75h (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 4 195,80 783,20 15 Τραπέζι κυλικείου 4 θέσεων με επιφάνεια werzalit διαστάσεων 70x110 (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 4 206,30 825,20 16 Κάθισμα πτυσσόμενο 176 33,50 5.896,00 17 Εξεταστικό κρεβάτι νοσηλείας διαστάσεων 185x64*75h (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 1 175,25 175,25 18 Στατό ορού τροχήλατο από σωλήνα Φ26x180h και ρόδες Φ50 (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 1 48,50 48,50 19 Καρότσι νοσηλείας τροχήλατο διαστάσεων 80x50*90h με μεταλλικό συρτάρι (όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην Προσφορά του Αναδόχου). 1 136,25 136,25 ΣΥΝΟΛΟ € : 25.708,15 Φ.Π.Α. 16 % € : 4.113,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € : 29.821,45 Το συμβατικό ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 29.821,45€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16 %. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αξία των ειδών και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. όπως καθορίζονται στην Διακήρυξη και αφορά στην προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, εκπαίδευση χρήσης και λειτουργίας, διενέργεια λειτουργικών δοκιμών και όποιες άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται αναλυτικά στην Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της και παράδοσή του σε κατάσταση άριστης και
-- 3 of 7 --
4 απροβλημάτιστης λειτουργίας, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, στον χώρο υπόδειξης του Δήμου Κέας. ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι καινούργια, εντελώς αμεταχείριστα, απόλυτα σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, στοιχεία τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3.1 Η Παράδοση (προσκόμιση) και η Παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί στην σχολική μονάδα της Ιουλίδας Κέας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 25 και 26 του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. Η προθεσμία που έχει ο Ανάδοχος για την παράδοση των ειδών ορίζεται (σύμφωνα με την προσφορά του) σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 18§1 του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. Κατά συνέπεια η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 04-02-2016 (ως πρώτη ημέρα, ορίζεται η επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης). 3.2 Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 26 και 32 του Π.Δ. 118/2007). Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτών € (25.708,15 €), πλέον του Φ.Π.Α. 16 % ποσού 4.113,30 €, ήτοι συνολικά σε 29.821,45 €, όπως ορίζεται στην Οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή. 4.2 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100 % της συμβατικής τους αξίας μετά την οριστική τους παραλαβή. Η εξόφληση θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, με την διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών και με έκδοση, χρηματικού εντάλματος στο όνομα του Αναδόχου: ''ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.''. Η προμήθεια των ως άνω ειδών αφορά στην Πράξη: ''Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ν. Κέας'' (με κωδικό MIS 298809) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου''. Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κωδικός ΣΑ : ΝΑ0288, Κωδικός πράξης ΣΑ : 2010ΝΑ02880004). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και του άρ. 31 της Διακήρυξης.
-- 4 of 7 --
5 4.3 Η δαπάνη για την πληρωμή των ειδών υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1. στο 100 % του καθαρού συμβατικού ποσού της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος 4 % (άρθρ. 55§1 του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151Α/16-9- 1994), ο οποίος αποδίδεται στην αρμόδια Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, 2. επί του ποσού της αξίας της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση 0,10 %, σύμφωνα με το άρθρο 4§3 του Ν.4013/2011, η οποία παρακρατείται από την Α.Α. και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 3. φόρος χαρτοσήμου που αντιστοιχεί στο 3 % επί του ανωτέρου ποσού (στην καθαρή αξία του τιμολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α.), δηλαδή 3 % επί του 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία της προμήθειας θα καταβληθεί ακέραια από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο με το συμβατικό τίμημα και κατόπιν ο τελευταίος θα την καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις περί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι Ανάδοχος επιβαρύνεται με όποια νόμιμη κράτηση ισχύει κατά τον χρόνο εξόφλησής του, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη. 4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 5.1 Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό 044/7054157 της Τράπεζας Εθνικής - Κατάστημα Λ. Αθηνών (044) ποσού χιλίων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (1.285,41€), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ Φ.Π.Α.. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα είναι διάρκειας αορίστου χρόνου, θα ισχύει δηλαδή μέχρι την επιστροφή της από την Α.Α. στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 5.2 Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την οριστική παραλαβή των ειδών σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, την προσφορά του και τις ισχύουσες διατάξεις. Πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την καλή λειτουργία των ειδών, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε 1.285,41 €, η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας, αυξημένο κατά τρεις μήνες. Κατά συνέπεια, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα έχει ισχύ 27 μηνών από την οριστική παραλαβή των ειδών.
-- 5 of 7 --
6 Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας και μέχρι την υποβολή της, οι ζητούμενες από αυτήν υποχρεώσεις του Αναδόχου καλύπτονται από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα έχει ισχύ αορίστου χρόνου και δεν θα επιστρέφεται πριν από την υποβολή της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 5.3 Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την δέσμευση για εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. Κατά τα λοιπά περί εγγυήσεων ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 20 της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΙΔΩΝ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό να πραγματοποιήσει, για όποια από τα είδη του ζητηθεί, επίδειξη λειτουργίας, χειρισμού και ρυθμίσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 7.1 Εάν ο Ανάδοχος ολοκληρώσει την παράδοση ή τυχόν αντικατάσταση των συμβατικών υλικών μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και μέχρι την λήξη του χρόνου παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ιδίου Παραρτήματος. 7.2 Εάν ο Ανάδοχος δεν ολοκληρώσει την παράδοση ή τυχόν αντικατάσταση του συμβατικού εξοπλισμού μέσα στον συμβατικό χρόνο παράδοσης ή μέσα στον χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος όποτε και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρ. 27 και 28 του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 8.1 Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 8.2 Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-- 6 of 7 --
7 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, (ΦΕΚ 150Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 και του Ν.2286/1995. ΑΡΘΡΟ 11ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια πρωτ ότυπα. Από τα παραπάνω πέντε πρωτότυπα, τρία κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, ένα παρέλαβε ο Ανάδοχος και ένα στάλθηκε στην Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
-- 7 of 7 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.