ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 916 Bάσει του Ν. 3867/10, άρθ.27, παρ. 11 Στο Ληξούρι σήμερα την 24 Απριλίου του έτους 2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Aφενός Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στο Ληξούρι , με ΑΦΜ .997628603 και Δ.O.Y. Αργοστολίου , και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Διονύσιο Μαρκάτο , και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στη σύμβαση ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΑΠ.Γ. & ΥΙΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ,Λάζαρου Αντωνιάδη 3, Τ.Κ. 546 35 και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 094512503 υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παπούδη Γεώργιο της εταιρείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 2709/14.05.2013 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1 ). Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε με αριθμό 751 (14/3/2014) για συντήρηση και επισκευή για ένα έτος για δύο μηχανήματα του Νοσοκομείου που αγοράστηκαν από τον Ανάδοχο και για τα οποία ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και τα οποία αναφέρονται παρακάτω: Ι. Tτηλεχειριζόμενο Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα που αποτελείται από: α. Γεννήτρια Υ.Τ. τύπου MGR-80LP β. Τηλεχειριζόμενη τράπεζα τύπου ΜΤΤ-90LP γ. Aακτινολογική λυχνία τύπου RTM-101HS δ. Ενισχυτής Εικόνας τύπου MIC-9CD ΙΙ. Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα Mobil drive Ar. 15 με S.N. T5856 2) Την υπ’ αριθμ, 916 (27/3/2014) απόφασης Διοικητή της Αναθέτουσας Αρχής για τη συντήρηση και επισκευή για ένα έτος των μηχανημάτων που αναφέρονται πιο πάνω. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: AΡΘΡΟ 1.ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος :Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχτηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή : οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή Έγγραφο : κάθε χειρόγραφη , δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης , συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο : Επίσκεψη του τεχνικού για προληπτική επέμβαση ανά τετράμηνο από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης : 24 Απριλίου 2014 Προσφορά: η υπ’ αριθμ. 751 (14/3/2014) οικονομική προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση : η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την προμήθεια , όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα : το συνολικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης είναι 9.000 € πλέον ΦΠΑ δηλαδή συνολικό τίμημα 11.070,00 €..

-- 1 of 4 --

2 ΑΡΘΡΟ 2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα , η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει , έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα , τη συντήρηση και επισκευή των δύο προαναφερόμενων μηχανημάτων , σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων εξασφαλίζοντας τη διαχρονική τους λειτουργία και προστατεύοντάς τα από μελλοντικές βλάβες όσο το δυνατό περισσότερο. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει μία υποχρεωτική προληπτική επέμβαση ανά τετράμηνο η οποία και θα χρεώνεται με το ποσό των 3.000,00 €. ευρώ ανά τετράμηνο πλέον ΦΠΑ 23%. Σε όλα τα παραπάνω δε υπολογίζεται η αξία των ανταλλακτικών , τα οποία και θα χρεώνονται ξεχωριστά σε περιπτώσεις αντικατάστασής τους , μετά από συνεννόηση με το νοσοκομείο μας. Για τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί άμεση επέμβαση από την εταιρεία εκτάκτως και ενδιάμεσα στις συντηρήσεις , το Νοσοκομείο θα χρεώνεται με το ποσό των 700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% , ποσό δηλαδή που αντιστοιχεί στα έξοδα μετακίνησης των τεχνικών του Αναδόχου. Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ 916 (27/3/2014) απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της και μετά με παράταση δύο μηνών ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 4.ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Αρμόδιο τμήμα για την κλήση του τεχνικού ορίζεται το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου και ο Τεχνικός του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που χρειαστεί να παραγγελθούν ανταλλακτικά ή άλλα υλικά για επισκευή αυτά θα αποστέλλονται στην Αποθήκη του λοιπού υλικού του Νοσοκομείου με ευθύνη του προμηθευτή και θα τα παραλαμβάνει η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 5.ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 € ευρώ πλέον ΦΠΑ όπως αυτός διαμορφώνεται και ισχύει κάθε φορά. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου , χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αμοιβή του Αναδόχου , χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης ( συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 6.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση αυτής. 2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

-- 2 of 4 --

3 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας , η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας. 5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. 6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα , ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις , που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 7-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο , οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της παρούσας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο από την εκτέλεση της παρούσας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 8-ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων , στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν , προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου , διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 9-ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ. 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στη γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ.118/07. ΑΡΘΡΟ 10.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν γίνουν όλες οι προβλεπόμενες επισκέψεις του τεχνικού που αναφέρονται στη σύμβαση, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

-- 3 of 4 --

4 ΑΡΘΡΟ 11.ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ’ .αριθμ. 568/4-3-2013 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου ύστερα από τηλεφωνική διαπραγμάτευση αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη : Α). η παρούσα σύμβαση Β). ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Γ). η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας , εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων , αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν σε δύο πρωτότυπα , ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.’ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. –Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Δ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ

-- 4 of 4 --