ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 12ΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Σελίδα 1 από 14 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. 386/2017 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΤΚ 41338 ΤΗΛ:2410552269 ΦΑΞ:2410282210 ΑΦΜ.: 099846608 που ανήκει στην Γ' Δ.Ο.Υ . info@xalatsis.com Συμβατικού Τίμημα Για τις υπηρεσίες 12μηνης Συντήρηση - περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας με τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά μήνα και Ετήσια Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά μήνα, 5. Ετήσια Συντήρηση - περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας με τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά μήνα ,την τιμή 2100,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 2.604,00€ 6. Ετήσια Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά μήνα, την τιμή 5.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 7.316,00€ Η συνολική δαπάνη για τις συντηρήσεις α/α 5 & 6 ανέρχεται σε 8.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 9.920,00€ εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με τον Τακτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για υπηρεσίες: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV45259000-7)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Γ/2016 Συμβατικού Τιμήματος για την ετήσια συντήρηση - περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας και Ετήσια Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας ανέρχεται σε 8.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 9.920,00€ .με ΦΠΑ που επιμερίζεται για το οικονομικό έτος 2017 σε 2.480,00 με ΦΠΑ και για το οικονομικό έτος 2018 σε 7.440,00€με το ΦΠΑ KAE 0879 / CPV 45259000-7

-- 1 of 14 --

Σελίδα 2 από 14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

-- 2 of 14 --

Σελίδα 3 από 14 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 386/2017 Στη Λάρισα σήμερα την 28 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Tο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας - Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ", Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας «Κουτλιμπάνειο –Τριανταφύλλειο», Τσακάλωφ 1, Λάρισα, Τ.Κ. 41221, με ΑΦΜ 999681575, ΔΟΥ Β΄-Γ΄ Λάρισας, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από Αν. Διοικητή κο Λιόλιο Δημήτρη , και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ info@xalatsis.com., που εδρεύει Τ 1o χλμ. Π.Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών T.K. 41338, Λάρισα, ΤΗΛ:2410552269 ΦΑΞ:2410282210 έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ.: 099846608 που ανήκει στην Γ' Δ.Ο.Υ ., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον …..………………………………………………………………………………………… της εταιρείας, σύμφωνα με το ……………………… και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Την υπ. αριθ. 23Γ/2016 σχετική διακήρυξη του Τακτικός Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας για υπηρεσίες: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV45259000-7)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.622,00€ με ΦΠΑ κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (τη χαμηλότερη τιμή). 2. Την με αριθμό πρωτ 1111/24-01-2017 προσφορά του οικονομικού φορέα, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προαναφερόμενης πρόσκλησης. 3. Το απόσπασμα πρακτικών της 17ης/06-12-2016 (Θέμα ΕΗΔ 10ο ) Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας – Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» που αφορά την «Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.622,00€ με ΦΠΑ ,που θα υλοποιηθούν με το ΠΠΥΦΥ 2014. Β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Γ) Έγκριση διακήρυξης 23Γ/2016 και όρων αυτής Δ) Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη). 4. Το απόσπασμα πρακτικών της απόφασης 4ης/28-03-2017 (ΘΕΜΑ 41Ο) ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Με θέμα την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής , Τεχνικής Αξιολόγησης του Τακτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για υπηρεσίες: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV45259000-7)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.622,00€ με ΦΠΑ κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (τη χαμηλότερη τιμή) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Γ/2016 5. Την απόφαση αν Διοικητή 1146/13-04-2017 με ΘΕΜΑ: «Ορισμός Ημερομηνίας Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών του Τακτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για υπηρεσίες: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV45259000-7)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.622,00€ με ΦΠΑ κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (τη χαμηλότερη τιμή) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Γ/2016 6. Το απόσπασμα πρακτικών της απόφασης 11ης/21-06-2017 (ΘΕΜΑ 94Ο) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Με θέμα την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Τακτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για υπηρεσίες: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV45259000-7)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.622,00€ με ΦΠΑ κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (τη χαμηλότερη τιμή) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Γ/2016

-- 3 of 14 --

Σελίδα 4 από 14 7. Το απόσπασμα πρακτικών της 15ης/20-09-2017 (ΘΕΜΑ 19Ο) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για υπηρεσίες: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV45259000-7)» ΠΠΥΥ 2014 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 63.622,00€ με ΦΠΑ κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (τη χαμηλότερη τιμή) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Γ/2016» 8. Την αριθμό πρωτ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 2529/28-09-2017, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 2.480.00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου KAE 0879 αν Οικονομικού έτους 2017 για τις υπηρεσίες 12μηνης Συντήρηση-περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας και Ετήσια Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας ανέρχεται σε 8.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 9.920,00€ με α/α 0/1727 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, αριθμός δέσμευσης 1480/0 και ΑΔΑ: 7Μ3Κ469066-2Μ5 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών 12μηνης Συντήρησης - περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας και Ετήσια Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης η 28-09-2017. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: με αρ.πρωτ 1189/24-01-2017 προσφορά του Οικονομικού φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Οικονομικού φορέα, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) την πρόσκληση, γ) την Προσφορά του Οικονομικού φορέα. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Οικονομικός φορέας αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου υπηρεσίες 12μηνης συντήρησης -περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του

-- 4 of 14 --

Σελίδα 5 από 14 λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας και Ετήσια Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας σύμφωνα με τον Τακτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για υπηρεσίες: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV45259000-7)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Γ/2016 Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: 5. Ετήσια Συντήρηση - περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας με τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά μήνα ,την τιμή 2100,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 2.604,00€ 6. Ετήσια Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά μήνα, την τιμή 5.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 7.316,00€ Η συνολική δαπάνη για τις συντηρήσεις α/α 5 & 6 ανέρχεται σε 8.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 9.920,00€ εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης Συντήρηση - περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας (συντήρηση ανά μήνα ) 12 επισκέψεις το χρόνο  Έλεγχος δικτύου (διακοπή, απώλειες, βραχυκύκλωμα)  Έλεγχος τροφοδοσίας.  Έλεγχος -ανιχνευτών καπνού – θερμοκρασίας και αποκατάσταση λειτουργίας .  Έλεγχος ηλεκτρονικών  Έλεγχος –επισκευή πινάκων  Έλεγχος μπουτόν και αποκατάσταση λειτουργίας  Να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές που προβλέπονται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 1.2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1) Το πρόγραμμα των επισκέψεων θα καταρτίζεται από κοινού μεταξύ ανάδοχου και νοσοκομείου. 2) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης να αποκαταστήσει τη βλάβη δίχως επιπλέον χρέωση εργατικών. Ο χρόνος της ανταπόκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. 3) Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση βλαβών μετά από κλίση του νοσοκομείου . 4) Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει οργανωμένο τμήμα service με μόνιμο προσωπικό. Αυτό να προκύπτει από βεβαιώσεις που θα συνυποβληθούν με την προσφορά και θα αφορούν το τεχνικό προσωπικό. 5) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε ενέργεια συντήρησης, ελέγχου, αποκατάστασης βλάβης να συντάσσει πρωτόκολλο-τεχνικό δελτίο που θα παραδίδεται στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. 6) Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή . Η ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία. Η προληπτική συντήρηση εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. 7) Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται μεταξύ των ωρών 08:30 έως 15.00 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 8) Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται παρουσία της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου και με πλήρη και αναλυτική ενημέρωση αυτής.

-- 5 of 14 --

Σελίδα 6 από 14 9) Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί σε σχέση με τους τεχνίτες που θα χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγείας και ασφάλειας καθώς και τα επιβαλλόμενα από την εργατική νομοθεσία (αμοιβές, ωράρια εργασίας, αποζημιώσεις, ασφάλιση κ.λ.π.) και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 10) Ο ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος έναντι των δικαστικών αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες καθώς και έναντι οποιαδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων από ασθενείς, προσωπικό ή εργαζόμενους του νοσοκομείου. Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. 1.3. ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και η επαρκής εμπειρία του στην παροχή ανάλογων με τις ζητούμενες υπηρεσίες . Συγκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρουν και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά ότι πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις: • Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου άμεσα. • Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση με τα φορητά τηλέφωνα του τεχνικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών. • Να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 με το εξής πεδίο εφαρμογής «Συντήρηση- εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – αυτόματης κατάσβεσης, ανλητικών συγκροτημάτων » • Να διαθέτει επαρκή εμπειρία στη συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης , καταθέτοντας λίστα με αντίστοιχες επιτυχείς συμβάσεις συντήρησης και πελατολόγιο δημόσιου τομέα. • Να διαθέτουν οργανωμένο τεχνικό τμήμα με προϊστάμενο διπλωματούχο Μηχανικό ανωτάτης εκπαίδευσης. • Να διαθέτουν επαρκές τεχνικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας. • Να διαθέτουν κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα εργαλεία για την συντήρηση των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης –πυρανίχνευσης . Να υποβληθεί (με ποινή απόρριψης της προσφοράς) φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται με την ίδια σειρά τα ζητούμενα από τις προδιαγραφές ώστε να διευκολυνθεί η επιτροπή στην αξιολόγηση των προσφορών. Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (συντήρηση ανά μήνα ) 12 επισκέψεις το χρόνο 1.1.ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ O ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει και να συντηρεί μία (1) φορά κάθε μήνα τα συστήματα πυρόσβεσης & τα συστήματα πυρανίχνευσης του Γ. Ν. Λάρισας και τα δίκτυα πυρόσβεσης νερού μία (1) φορά το εξάμηνο . Α. Το σύστημα πυρόσβεσης περιλαμβάνει : πυροσβεστικό συγκρότημα Πετρελαιοκίνητη αντλία Πετρελαιοκινητήρα Κύριες ηλεκτροκίνητες αντλίες τεμ.2

-- 6 of 14 --

Σελίδα 7 από 14 Ηλεκτροκινητήρα Βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης Ηλεκτρικός πίνακας Μπαταρία Φορτιστή Μπαταρίας Αναλυτικά, οι εργασίες που προβλέπονται για τον περιοδικό έλεγχο των συστημάτων πυρόσβεσης είναι:  Έλεγχος - συντήρηση του πετρελαιοκινητήρα.  Έλεγχος – συντήρηση πιεστικής δεξαμενής ( αντικατάσταση μεμβράνης ).  Να γίνει έλεγχος ηλεκτρονικής πλακέτας και εάν έχει πρόβλημα να αντικατασταθεί .  Να γίνει έλεγχος σε όλες τις αντλίες της πυρόσβεσης .  Να αντικατασταθούν όλα τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν φθορά ή δεν είναι αξιόπιστα.  Να ελεγχτούν οι πιθανές διαρροές του δικτύου  Να δοκιμαστούν οι κινητήρες και αν χρειάζεται να επισκευάζονται.  Να γίνει δοκιμή πυρόσβεσης παρουσία των τεχνικών.  Να ελεγχτούν τα σημεία στήριξης του κόμπλερ (κόκαλα) μεταξύ αντλίας και μοτέρ κίνησης  Να τοποθετηθεί καινούργια σαλαμάστρα διατομής 10mmx10mm αν χρειάζεται.  Μετά την συντήρηση θα πρέπει να ελεγχθεί, να γεμιστεί, να ευθυγραμμισθεί, και να ζυγισθεί ό άξονας της αντλίας, τα δακτυλίδια(χάλκινα) όπου κινείται η σαλαμάστρα και να αντικατασταθούν τα λάστιχα στεγανοποίησης αν έχουν φθορά.  Να ελεγχθούν οι βάσεις έδρασης των ρουλεμάν και από τα δύο μέρη της αντλίας και θα αλλαχθούν τα ρουλεμάν αν έχουν μεγάλη φθορά.  Να δοκιμαστεί η βαλβίδα αντεπιστροφής και αν έχει πρόβλημα να αντικατασταθεί με καινούργια.  Να γίνει έλεγχος στην Μπαταρία και στον Φορτιστή Μπαταρίας και αν έχει πρόβλημα να αντικατασταθεί.  Να τεθεί σε λειτουργία το συγκρότημα και να ρυθμιστούν οι σαλαμάστρες, το σφίξιμο των βιδών του στυπιοθλύπτη θα πρέπει να είναι τόσο ώστε από την σαλαμάστρα να διαφεύγουν σταγόνες νερού (δάκρυα).  Να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές που προβλέπονται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία . Β. Η προληπτική και διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού περιλαμβάνει: Την συντήρηση όλων των δικτύων πυρόσβεσης των σωληνώσεων διανομής, των καταιονηστήρων (sprinkler), των πυροσβεστικών φωλιών και μανικών, των κρουνών και γενικότερα όλων των μερών που αποτελούν ένα σύστημα πυρόσβεσης νερού. Ειδικά για τις πυροσβεστικές φωλιές απαιτούνται και συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου:  Έλεγχος μεταλλικών μερών φωλιάς  Έλεγχος λειτουργίας ανέμης και αντικατάσταση με καινούρια σε περίπτωση φθοράς  Έλεγχος ταχυσύνδεσμου και αντικατάσταση με πιστοποιημένο καινούριου σε περίπτωση φθοράς  Έλεγχος κρουνού και αντικατάσταση με πιστοποιημένο καινούριο σε περίπτωση φθοράς  Έλεγχος σωλήνωσης και αντικατάσταση με πιστοποιημένη καινούρια σε περίπτωση φθοράς με την ίδια διατομή.

-- 7 of 14 --

Σελίδα 8 από 14 Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να γίνονται άμεσα και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργείται το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι εταιρείες θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας για τις εργασίες που θα αναλάβουν , όπως επίσης θα πρέπει να δοθεί αναφορά για την τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του/ων τεχνικου/ων ξεχωριστά για το κάθε είδος εξοπλισμού που προσφέρουν που θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εκπαίδευσης . Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται με κατάσταση από την επιθεώρηση εργασίας που θα κατατεθεί στον διαγωνισμό , ότι οι τεχνικοί /μηχανικοί οι οποίοι κατέχουν την παραπάνω τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας . Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Ο ανάδοχος κρίνει αν θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη ή μερικής απασχόλησης προσωπικό που θα καλύπτει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς το νοσοκομείο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών και ο ρυθμίσεων μετά από κλίση του νοσοκομείου . Ο ανάδοχος και οι συνεργάτες του θα είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλου του εξοπλισμού που αναφέρεται στον Πίνακα της παρούσας συντήρησης . Επίσης ο ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος έναντι των δικαστικών αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες καθώς και έναντι οποιαδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων από ασθενείς, προσωπικό ή εργαζόμενους του νοσοκομείου. Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. Να υποβληθεί (με ποινή απόρριψης της προσφοράς) φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται με την ίδια σειρά τα ζητούμενα από τις προδιαγραφές ώστε να διευκολυνθεί η επιτροπή στην αξιολόγηση των προσφορών. Συντήρηση - περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας (συντήρηση ανά μήνα ) 12 επισκέψεις το χρόνο  Έλεγχος δικτύου (διακοπή, απώλειες, βραχυκύκλωμα)  Έλεγχος τροφοδοσίας.  Έλεγχος -ανιχνευτών καπνού – θερμοκρασίας και αποκατάσταση λειτουργίας .  Έλεγχος ηλεκτρονικών  Έλεγχος –επισκευή πινάκων  Έλεγχος μπουτόν και αποκατάσταση λειτουργίας  Να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές που προβλέπονται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 1.2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1) Το πρόγραμμα των επισκέψεων θα καταρτίζεται από κοινού μεταξύ ανάδοχου και νοσοκομείου. 2) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης να αποκαταστήσει τη βλάβη δίχως επιπλέον χρέωση εργατικών. Ο χρόνος της ανταπόκρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. 3) Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση βλαβών μετά από κλίση του νοσοκομείου . 4) Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει οργανωμένο τμήμα service με μόνιμο προσωπικό. Αυτό να προκύπτει από βεβαιώσεις που θα συνυποβληθούν με την προσφορά και θα αφορούν το τεχνικό προσωπικό. 5) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε ενέργεια συντήρησης, ελέγχου, αποκατάστασης βλάβης να

-- 8 of 14 --

Σελίδα 9 από 14 συντάσσει πρωτόκολλο-τεχνικό δελτίο που θα παραδίδεται στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. 6) Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή . Η ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία. Η προληπτική συντήρηση εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. 7) Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται μεταξύ των ωρών 08:30 έως 15.00 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 8) Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται παρουσία της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου και με πλήρη και αναλυτική ενημέρωση αυτής. 9) Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί σε σχέση με τους τεχνίτες που θα χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγείας και ασφάλειας καθώς και τα επιβαλλόμενα από την εργατική νομοθεσία (αμοιβές, ωράρια εργασίας, αποζημιώσεις, ασφάλιση κ.λ.π.) και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 10) Ο ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος έναντι των δικαστικών αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες καθώς και έναντι οποιαδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων από ασθενείς, προσωπικό ή εργαζόμενους του νοσοκομείου. Ο συντηρητής θα ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και υποχρεούται να τις αντικαθιστά αμέσως με δικές του δαπάνες. 1.3. ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και η επαρκής εμπειρία του στην παροχή ανάλογων με τις ζητούμενες υπηρεσίες . Συγκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρουν και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά ότι πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις: • Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου άμεσα. • Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση με τα φορητά τηλέφωνα του τεχνικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών. • Να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 με το εξής πεδίο εφαρμογής «Συντήρηση- εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – αυτόματης κατάσβεσης, ανλητικών συγκροτημάτων » • Να διαθέτει επαρκή εμπειρία στη συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης , καταθέτοντας λίστα με αντίστοιχες επιτυχείς συμβάσεις συντήρησης και πελατολόγιο δημόσιου τομέα. • Να διαθέτουν οργανωμένο τεχνικό τμήμα με προϊστάμενο διπλωματούχο Μηχανικό ανωτάτης εκπαίδευσης. • Να διαθέτουν επαρκές τεχνικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας. • Να διαθέτουν κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα εργαλεία για την συντήρηση των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης –πυρανίχνευσης . Να υποβληθεί (με ποινή απόρριψης της προσφοράς) φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται με την ίδια σειρά τα ζητούμενα από τις προδιαγραφές ώστε να διευκολυνθεί η επιτροπή στην αξιολόγηση των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το υπό ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του Οικονομικού φορέα και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

-- 9 of 14 --

Σελίδα 10 από 14 Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για 12 μήνες, ήτοι από 28-09-2017 έως και 27-09-2018. Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Οικονομικός φορέας θα συντάξει και θα υποβάλει στην ΕΠΠΕ λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Παρακολούθηση και Παραλαβή του έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Οικονομικού φορέα. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδόσεων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Οικονομικός φορέας καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να οργανώνει συναντήσεις του Υπεύθυνου και του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Έργου με την ΕΠΠΕ, στις οποίες θα καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠΕ και η Αναθέτουσα Αρχή. Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Οικονομικό φορέα, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Οικονομικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 και με τα παρακάτω: • Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα • Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. • Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Οικονομικό φορέα αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ν.4412/2016. • Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. • Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. • Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

-- 10 of 14 --

Σελίδα 11 από 14 Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Οικονομικό φορέα για την υπηρεσίες 12μηνης συντήρησης -περιοδικός έλεγχος και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης- στους χώρους του λεβητοστασίου , μαγειρεία , μηχανοστάσιο ,υποσταθμό και μετασχηματιστών του Γ. Ν. Λάρισας και Ετήσια Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και Προληπτική- διορθωτική συντήρηση στα δίκτυα πυρόσβεσης νερού του Γ. Ν. Λάρισας στην τιμή ανέρχεται σε 8.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 9.920,00€με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο Οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνεται για το 100 % της αξίας, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 207του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Ο Οικονομικός φορέας επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Τον οικονομικό φορέα του βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις: 1. Φόρος 8% στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 2. Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-03-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση. 3. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός ΦΠΑ, της αρχικής (άρθρο 375 παρ 7 του Ν 4412/2016 αντικαθίσταται το άρθρο 4 παρ 3 εδάφιο έβδομο του Ν. 4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4.) Χαρτόσημο 3%( πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού σύμφωνα με το αρ πρωτ: Δ’ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013) 4. Κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον νόμο 4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ( σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΠΔ 58/2017 Έσοδα . Πόροι της ΑΕΠΠ ) Ο Φ.Π.Α. επί της % στον οποίο ανάγεται το ζητούμενο είδος, βαρύνει το Νοσοκομείο. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης την υπ αριθμό ……………………………………… Εγγυητική Επιστολή της …………………………………………………. ποσού 674,00€ , ήτοι το 5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, ισχύος μέχρι την επιστροφή της.

-- 11 of 14 --

Σελίδα 12 από 14 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 2. Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο Οικονομικός φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Οικονομικό φορέα ,ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5. Ο Οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το υπό ανάθεση Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 6. Ο Οικονομικός φορέας εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 7. Οικονομικός φορέας θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Απαγορεύεται στον Οικονομικό φορέα να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Οικονομικός φορέας θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: Ο Οικονομικός φορέας δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Οικονομικός φορέας μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

-- 12 of 14 --

Σελίδα 13 από 14 Ο Οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Οικονομικού φορέα, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Οικονομικός φορέας θα κατασκευάσει εξ’ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Οικονομικός φορέας ,μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Οικονομικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Οικονομικός φορέας αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Οικονομικός φορέας, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Οικονομικού φορέα, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Οικονομικό φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Ν.4412/16). Στην περίπτωση αυτή ο Οικονομικός φορέας δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Οικονομικός φορέας απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Οικονομικός φορέας μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Οικονομικός φορέας πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Οικονομικού φορέα που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας.

-- 13 of 14 --

Σελίδα 14 από 14 Η Παρούσα σύμβαση μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η διακήρυξη 23Γ/2016 και όρων αυτής και η κατατεθείσα προσφορά του Οικονομικού φορέα αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η πρόσκληση της διαγωνιστικής διαδικασίας δ) Η προσφορά του Οικονομικού φορέα Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Οικονομικού φορέα, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Οικονομικό φορέα ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: ……………… , fax …………….., ………………….. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Οικονομικός φορέας του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας - Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ", Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας «Κουτλιμπάνειο –Τριανταφύλλειο» Ο Αν. Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι.ΛΙΟΛΙΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

-- 14 of 14 --