Σύμβαση για την στεγανοποίηση τμήματος δώματος του κτηρίου Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας.

-1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΗ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας ΤΑΧ. ΚΩ∆. : 651 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Πα̟αδό̟ουλος Τηλέφωνο:2510-222965 FAX.: 2510-224717 e-mail: ihepka@culture.gr Καβάλα, 20 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 5378 ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ: «Στεγανο̟οίηση τμήματος δώματος του κτηρίου Αρχαιολο γικού Μουσείου Καβάλας» ΠΟΣΟ: ∆εκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λε̟τών (16.838,70 ΕΥΡΩ) συμ̟εριλαμβανομέν ου και του ΦΠΑ 23 % (13.690,00€ + 3.148,70€ ΦΠΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Στεγανο̟οίηση τμήματος δώματος του κτηρίου Αρχαιολο γικού Μουσείου Καβάλας». Στην Καβάλα, σήμερα, την 20 Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα ∆ευτέρα στα γραφεία της ΙΗ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της ΙΗ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η ο̟οία εδρεύει στην Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, ΤΚ 65 110, Καβάλα, με ΑΦΜ 090283815, ∆.Ο.Υ. IA’ ΑΘΗΝΩΝ, ό̟ως εκ̟ροσω̟είται νόμιμα για την υ̟ογραφή της ̟ αρούσας α̟ό την κα. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ-ΠΑΤΕΡΑ Ανα̟ληρώτρια Προϊσταμένη, και Β) Της αρχιτέκτων μηχανικού κα. Κυριακής Φιτνέογλου με την ε̟ωνυμία ″ΚΥΡΙΑΚΗ ∆. ΦΙΤΝΕΟΓΛΟΥ″, με Α.Φ.Μ. 102535693, ∆ΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, Ρούσβελτ 2 Καβάλα, εφεξής καλούμενη ως «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η̟ ρώτη των συμβαλλομένων, κα. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ - ΠΑΤΕΡΑ, με την ̟ αρα̟άνω ιδιότητά της και έχοντας υ̟όψη: 1. Το Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22.04.2005) «Κωδικο̟οίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και για τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Π.∆. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υ̟ουργείου Πολιτισμού, το άρθρ ο 2 του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25.06.2013) ̟ ου αφο ρά στην τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 3 του Π.∆ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υ̟ουργείων, μεταφορά και κατάργηση υ̟ηρεσιών».

-- 1 of 5 --

-2- 3. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ¨ ̟ ερί συντονισμού των διαδι κασιών σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υ̟ηρεσιών¨». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του ∆ημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ό̟ως τρο̟ο̟ οιήθηκαν με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ/Α/141/17.08.2010) «∆ημοσιονομική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 6. Την Υ̟ουργική Α̟όφαση 35130/739/09.08.20 10 (ΦΕΚ 1291/Β΄/ 11.08.2010) «Αύξηση των χρηματικών ̟ οσών του άρθρου 83 ̟ αρ.1 του Ν.2362/199 5 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων ̟ ου αφορούν ̟ ρομήθεια ̟ ροϊόντων, ̟ αροχή υ̟ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 7. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου». 8. Το αρθρ.81 του Ν. 1958/5-8-91 (ΦΕΚ 122/Α΄/05.08.1991)«Τρό̟ος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 9. Το Π.∆. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α΄/24.03.1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 10.Το Π.∆. 16/1980 (ΦΕΚ 26/ Α΄/ 01.03.1985) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υ̟ηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής ∆ιευθύνσεως Αρχαιοτή των και Αναστηλώσεως του Υ̟ουργείου Πολιτισμού και Ε̟ιστημών» 11. Το Π.∆. 74/85 ̟ ου αφορά στην συμ̟λήρωση του Π.∆. 16/80 και την Α̟όφαση ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04), «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υ̟ογραφής στους Προϊσταμέ νους των Περιφερειακών Υ̟ηρεσιών». 12. Τον Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α΄/09.10.2001), άρθρο 19 ̟ αρ.33 «Θέματα Ολυμ̟ιακής φιλοξενίας, έργων ολυμ̟ιακής υ̟οδομής και άλλες διατάξεις». 13. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07. 2010) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας με την Υ̟οχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο Πρόγραμμα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις ». 14. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.01.2004 (ΦΕΚ 180/Β΄/30.01.2004) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ̟ηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 15. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ιατάκτες». 16. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.06.2002) «Για την ̟ ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 17. Την ̟ αρ. 3 του αρ. 4 του ν. 4013/2011 (Φ ΕΚ 204/Α/15.9.2011) ό̟ως αυτή αντικαταστάθηκε με τι ς διατάξεις της ̟ αρ. 2 εδάφ. β’, του αρ. 238 του ν. 4 072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) 18. Την ̟ αρ. 1 του αρ. 11 του ν. 4013/2011 ( ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) ό̟ως αυτή αντικαταστάθηκε με τ ην̟ αρ. 1 του αρ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.201 2) 19. Την ΥΑ ΥΠ.ΠΟ.Τ/∆ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22.03.2011 (ΦΕΚ 566/Β΄/11.04.2011) «ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υ̟οχρεώσεων σε βάρος ̟ ιστώσεων οι ο̟οίες τίθενται στη διάθεση τους κα τ΄εντολή του κύριου διατάκτη». 20. Την με αριθμ. ̟ ρωτ. 4784/25.09.2014 ∆ιακή ρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την «Στεγανο̟οίηση τμήματος του δώματος του κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας». 21.Το ̟ ρακτικό α̟οσφράγισης και αξιολόγησης ο ικονομικών ̟ ροσφορών με αριθμ.̟ρωτ. 5294/16.10.2014 της ανωτέρω ∆ιακήρυξης 22. Την Α̟όφαση κατακύρωσης με αριθμ.̟ρωτ. 52 96/17.10.2014 του ανωτέρω ̟ ρακτικού. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στη δεύτερη των συμβαλλομένων το έργο «Στεγανο̟οίηση τμήματος δώματος του κτηρίου Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας». Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Στεγανο̟οίηση τμήματος δώματος του κτηρίου Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας» για τις ανάγκες ορθής λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας.

-- 2 of 5 --

-3- Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελέσει τις υ̟ό ̟ ρομήθε ια εργασίες α̟αλλαγμένες ελαττωμάτων (̟ραγματικών και νομικών) και με όλες τ ις συνομολογημένες ιδιότητες. Οι εργασίες ̟ ρέ̟ει να είναι κατάλληλες για τη σύμφωνη με το σκο̟ ό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ̟ οιότητα και την α̟όδοση ̟ ου η Ανα θέτουσα Αρχή εύλογα ̟ ροσδοκά α̟ό εργασίες της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υ̟όψη τ ις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και ε̟ισημάνσεις του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2. Λοι̟ές Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου Η Ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των δ ιατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την ̟ ρόληψη ατυχημάτων στο ̟ ροσω̟ ικό της, ή στο ̟ ροσω̟ικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο και για τη λήψη μέτρω ν ̟ ροστασίας του ̟ εριβάλλοντος. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει α̟οκλειστικώς και εξ ολοκλήρ ου όλες τις ευθύνες έναντι ο̟οιουδή̟οτε τρίτου ̟ ροβάλλοντος δικαιώματα ̟ νευματικής ιδιοκτησίας, ευ ρεσιτεχνίας, σημάτων κλ̟., ̟ ου έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρό̟ους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλ̟. ̟ ου θα χρησιμο̟οιηθούν για την εκ μέρους του ̟ λήρη εκτέλεση της ̟ ρομήθειας. Η Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των ̟ ροτέ ρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλο̟οίησης του έργου ̟ ου έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή . ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δα̟άνη της εν λόγω ̟ ρομήθειας και ̟ αροχή ς υ̟ηρεσίας ανέρχεται στο ̟ οσό των δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λε̟τών (16.838,70 ΕΥΡΩ) συμ̟εριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23 % (13.690,00€ + 3.148,70€ ΦΠΑ). Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκό̟ιμο αιτιολογημένα, ανά ̟ άσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. ∆ύναται ε̟ίσης να μην εξ αντλήσει το σύνολο του ̟ ροϋ̟ολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκό̟ιμο. Σε ̟ ερί̟τωση λ ύσης της σύμβασης για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ̟ ριν την κάλυψη του ̟ αρα̟άνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος α̟εκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υ̟όλοι̟ο ̟ οσό. ΑΡΘΡΟ 4. Τό̟ος/Τρό̟ος και Χρόνος ̟ αράδοσης Το ̟ όρισμα των υ̟ό ανάθεση εργασιών θα κατατεθεί ει ς τρι̟λούν σε έντυ̟η και ψηφιακή μορφή. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων ̟ ου τυχόν ̟ ροκύ̟του ν, η Ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει την ̟ ραγματο̟οίηση των α̟αραίτητων εργασιών μετά την υ̟ ογραφή της σύμβασης. Για τυχόν ̟ αράταση της χρονικής ισχύος της ̟ αρούσας σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του Π∆ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5. Χρονική ∆έσμευση Η ̟ αρούσα σύμβαση ισχύει έως τις 20-11-2014, χρονικό διάστημα εντός του ο̟οίου η Ανάδοχος οφεί λει να εκτελέσει και να ̟ αραδώσει όλες τις εργασίες τις σχ ετικές με την ̟ αρούσα σύμβαση. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος ̟ αράδοσης χωρίς να υ̟οβληθεί εγκα ίρως αίτημα ̟ αράτασης α̟ό τον ανάδοχο ή αν λήξει ο ̟ αραταθείς χρόνος, ο ̟ ρομηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή Η ̟ ληρωμή της αναδόχου θα γίνει σε μία δόση, με την έκδοση του αντίστοιχου εντάλματος ̟ ληρωμής, θα ̟ ληρωθεί ο ανάδοχος. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει με την οριστική ̟ αραλαβή του συνόλου του έργου.

-- 3 of 5 --

-4- Την Ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,10% υ̟έρ της Ανεξάρτη της Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων, η ο̟οία υ̟ολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και ̟ αρα κρατείται με την ̟ ρώτη ̟ ληρωμή. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται στις αντίστοιχες κρατήσεις ( Ε.Μ.Π., Τ. Σ.Μ.Ε.∆.Ε., χαρτόσημο, φόρο, κλ̟.) Για την ̟ ληρωμή α̟αιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικ ά: 1. Τιμολόγιο της αναδόχου 2. Κατάθεση Φορολογικής ενημερότητας 3. Κατάθεση Ασφαλιστικής ενημερότητας 4. Α̟οδεικτικά ̟ ληρωμής των κρατήσεων ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της ̟ ρο σφοράς Η Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της ̟ ρ οσφοράς του μέχρι τη λήξη της σύμβασης (20-11- 2014). Σε ̟ ερί̟τωση ̟ αράτασης της σύμβασης, λόγω αλ λαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Π∆ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση – Υ̟οκατάσταση Η Ανάδοχος α̟αγορεύεται να υ̟οκατασταθεί α̟ό άλλο φ υσικό ή νομικό ̟ ρόσω̟ο σχετικά με τις υ̟οχρεώσεις ̟ ου θα αναλάβει εξ αφορμής της ̟ αρούσας , καθώς ε̟ίσης α̟αγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της IH’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε ̟ ερί̟τωση ̟ ου η Ανάδοχος ε̟ικαλείται ̟ εριστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων ̟ ου α̟ορρέουν α̟ό την ̟ αρούσα φέρει το βάρος της α̟ όδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την ε̟ικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν ̟ ροσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα α̟αραίτητα α̟οδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότο υ συνέβησαν τα ̟ εριστατικά ̟ ου τη στοιχειοθετούν και ̟ ροκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκ τελέσει την ̟ ρομήθεια ̟ ου του ανατέθηκε. Κανένας α̟ό τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για ̟ αράλειψη εκ̟λήρωσης των συμβατικών υ̟οχρεώσεων του αν η ̟ αράλειψη αυτή είναι συνέ̟εια ανωτέρας βίας, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.∆. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εμ̟ιστευτικότητα - Πνευματικά ∆ικαιώματα Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υ̟οχρέωση να τηρήσει εμ̟ιστευτικά κ αι να μη γνωστο̟οιήσει σε τρίτους (συμ̟εριλαμβανομένων των εκ̟ροσώ̟ων του ελληνικού κ αι διεθνούς Τύ̟ου), χωρίς την ̟ ροηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο̟οιαδή̟ οτε έγγραφα ή ̟ ληροφορίες ̟ ου θα ̟ εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεών του . Η Ανάδοχος δεν δύναται να ̟ ροβαίνει σε δημόσιες δηλ ώσεις ή ε̟ιστημονικές ανακοινώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την ̟ ροηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσα ς Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υ̟οχρεώσεις του α̟έναντι στην Α ναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρό̟ο, χωρίς την ̟ ροηγούμενη γρα̟τή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα α̟’ αυτήν ̟ ρόσω̟α οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, ̟ αρ ά μόνο στα ̟ ρόσω̟α ̟ ου δικαιούνται να γνωρίζουν, ̟ ληροφορίες ̟ ου ̟ εριήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλο̟οίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμ̟ορικά ζητήματ α ή μεθόδους υλο̟οίησης του Έργου ή του Αναδόχου. Τα ̟ νευματικά δικαιώματα των α̟οτελεσμάτων των ̟ αρα̟ άνω εργασιών ανήκουν μόνο στη ΙΗ Εφορεία

-- 4 of 5 --

-5- Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Ε̟ικοινωνίας Η ε̟ικοινωνία κάθε είδους (̟ροφορική και γρα̟τή) τη ς Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Ο̟ουδή̟οτε και ο̟οτεδή̟οτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης α̟αιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση α̟ό ή/και ̟ ρος τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δα̟άνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. ∆ωσιδικία – Εφαρμοστέο ∆ίκαιο Η ̟ αρούσα Σύμβαση διέ̟εται α̟οκλειστικά α̟ό το Ελλη νικό ∆ίκαιο. Α̟οκλειστική αρμοδιότητα για την ε̟ίλυση ο̟οιασδή̟ο τε διαφοράς μεταξύ των μερών ̟ ου α̟ορρέει α̟ό την ̟ αρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της Αναθέ τουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύμβασης Η ̟ αρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα ̟ ου ρητώς δεν ρυθμίζονται στην ̟ αρούσα, ισχύει το Π∆ 118/2007. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση ο̟οιου δή̟οτε α̟ό τα δικαιώματά της, δεν μ̟ορεί να θεωρηθεί ̟ αραίτηση α̟ό το δικαίωμα αυτό, ούτε α̟οκλ είει άσκησή του στο μέλλον. Για την ̟ ροσήκουσα εκτέλεση της ̟ ρομήθειας, όλοι οι όροι της ̟ αρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η ̟ αραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής α̟ό τ ην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τρο̟ο̟οίηση όρων της σύμβασης Ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση, ̟ ροσθήκη ή διαφορο̟οίηση τ ης ̟ αρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έ̟ειτα α̟ό γρα̟τή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφων α με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007. Σε ̟ ιστο̟οίηση των ανωτέρω η ̟ αρούσα σύμβαση αφού α ναγνώσθηκε υ̟ογράφεται νομίμως α̟ό τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια ̟ ρωτότυ̟α ως κατωτέρω. Α̟ό τα ̟ αρα̟άνω τέσσερα (4) ̟ ρωτότυ̟α ένα λαμβάνει η Ανάδοχος και τα υ̟όλοι̟α ̟ αραμένουν στην ΙΗ’ Ε.Π.Κ.Α. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ -ΠΑΤΕΡΑ Αρχαιολόγος με βαθμό Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ∆. ΦΙΤΝΕΟΓΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc.

-- 5 of 5 --