ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ".

1 Α∆Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆IEYΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρέθυμνο 15/06/2015 Αρ. Πρωτ. : οικ. 74262 ΣΥΜΒΑΣΗ Σήμερα ∆ευτέρα, στις 15/06/2015, o κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο (Α.Φ.Μ. 997579388, Β’ ∆ΟΥ Ηρακλείου), Έχοντας υπόψη : 1. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2756/12-01-2015 διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου: Κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης» ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) ∆ήμου Ανωγείων» του Άξονα Προτεραιότητας 7 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης” με Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013. 2. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 3. Την υπ' αριθμ. 405/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού. 4. Τις διατάξεις του Π.∆ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου». ΑΝΑΘΕΤΕΙ Σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, στο δεύτερο συμβαλλόμενο (ανάδοχος): κ. Μιχαήλ Ταμπουρατζή, Νόμιμο εκπρόσωπο της ατομικής του επιχείρησης, με ΑΦΜ 301962571 (∆ΟΥ Αγίου Νικολάου) που εδρεύει στον περιφερειακό Νεάπολης (περιοχή Γραμπέλλες), αντί του συνολικού ποσού των 28.716,81 Ευρώ (είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, την προμήθεια των ειδών που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας .

-- 1 of 6 --

2 ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ/ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Τα παραδοτέα του Αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης αφορούν στα ακόλουθα: ΤΜΗΜΑ Α’: Γενικός Εξοπλισμός Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ Α1 Καρέκλα τύπου επισκέπτη ΚΑΘΙΣΜΑ CLASSIC ME ΥΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΣΚΕΛΕΤΟ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΟΞΙΑΣ 60 τμχ. Α2 Καρέκλα γραφείου χωρίς μπράτσα ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ «ΤΗΕΜΑ» ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ 3 τμχ. Α3 Ξύλινος πάγκος διαστάσεων 3,00 x 0,60 σύμφωνα με τα σχέδια Ξύλινος πάγκος πάγκος διαστάσεων 3,00 x 0,60 1 τμχ. Α4 Ξύλινος πάγκος πληροφόρησης μήκους 3,00 μ σύμφωνα με τα σχέδια Ξύλινος πάγκος πληροφόρησης διαστάσεων 3,00μ 1 τμχ. Α5 Τραπέζι ξύλινο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 3,30 x 0,60 Τραπέζι ξύλινο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 3,30 x 0,60 1 τμχ. Α6 Κουρτίνες σκίασης μαζί με σιδηρόδρομο Κουρτίνες σκίασης μαζί με σιδηρόδρομο 32 μ.μ. ΤΜΗΜΑ Γ’ : Ηλεκτρονικός Λοιπός Εξοπλισμός Γ1 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής με το αναγκαίο λογισμικό NOTEBOOK DELL ALIENWARE 17 ΜΕ ΟΘΟΝΗ FHD 17.3" 1 τμχ. Γ2 Βιντεο-προβολέας Full HD NEC M322W
Θήκη μεταφοράς συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
Επέκταση εγγύησης για 2 χρόνια για την λάμπα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 1 τμχ.

-- 2 of 6 --

3 Γ3 Oθόνη προβολών (επίτοιχη, 240μ. Χ 1,80μ) BRATECK PSAC120 1 τμχ. Γ4 Βάση οροφής για projector Turbo-X PMU-10 1 τμχ. Γ5 UPS 1200VA Accupower Line Interactive UPS Isy 1200VA 4 τμχ. Γ6 Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής MSTORE PC 7 τμχ. Γ7 Οθόνες υπολογιστή 23" PHILIPS MONITOR Brilliance οθόνη AMVA LCD με οπίσθιο φωτισμό LED 3 τμχ. Γ8 Τηλεόραση 42" TV SAMSUNG 48", UE48H6800 3 τμχ. Γ9 Τηλεόραση 50" TV LG 55", 55UB850V 1 τμχ. Γ10 Αll in one touch screen 23” AIO DELL INSPIRON 2350 3 τμχ. Γ11 Φωτογραφική μηχανή SAMSUNG WB350F 1 τμχ. Γ12 Tablet με γραφίδα SAMSUNG Galaxy Tab S 10.5 LTE Συμπεριλαμβάνεται γραφίδα (tablet pen) στην τιμή 1 τμχ. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, εγκατεστημένα σε οίκημα στο ∆ήμο Ανωγείων. Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο. Η παραλαβή γίνεται από την επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό από την αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τους υπεύθυνους του έργου και να διευκολύνει το έργο της επιτροπής παραλαβής καθώς και το έργο του προσωπικού και των συνεργατών της αναθέτουσας αρχής. Η επιτροπή παραλαβής είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προς παράδοση ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής του έργου. Αν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους κατά τη φάση της παρακολούθησης και της παραλαβής διαπιστωθεί ότι εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει

-- 3 of 6 --

4 το είδος αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των προς προμήθεια ειδών στο κέντρο πληροφόρησης Φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ορίζεται έως τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι εργασίες του κτιρίου που θα στεγάσει το κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης και που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της εν λόγω προμήθειας θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνουμε ότι, στις 10/6/2015 (παράταση σύμφωνα με την αριθ. 44337/6-4-2015 απόφαση περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου) ολοκληρώνονται οι οικοδομικές και Η/Μ εργασίες. Ως εκ τούτου η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης για την παράδοση των προς προμήθεια ειδών της υπ. αριθμ. 2756/12-01-2015 διακήρυξης θα είναι μετά την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση που προκύψει παύση παραγωγής από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε κάποιο από τα κατακυρωθέντα μοντέλα, ο ανάδοχος υποχρεούται , μετά από σύμφωνη απόφαση της αναθέτουσας, να παραδώσει μοντέλο ισάξιο ή ανώτερο του αρχικώς κατακυρωθέντος χωρίς επιπλέον κόστος για την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των προμηθευόμενων ειδών, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτό θα προκύπτει από το πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής. Ο ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-- 4 of 6 --

5 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται τη συνδρομή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται αποκλειστικά για την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Η σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με αριθμό 10691 και ημερομηνία 10-06- 2015, του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού 1.170,00 ευρώ (χίλια εκατόν εβδομήντα ευρώ), που αντιπροσωπεύει το 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, η οποία θα του επιστραφεί μετά την παραλαβή της εργασίας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης.

-- 5 of 6 --

6 ΑΡΘΡΟ 8 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά δικαιολογημένες συνθήκες και εφόσον συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέλη, εγγράφως. Τροποποιήσεις ή αλλαγές επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της αρχικής σύμβασης. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η οικεία διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε (4) τέσσερα πρωτότυπα εκ των οποίων ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ

-- 6 of 6 --