Σύμβαση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σελίδα 1 από 5 Eλληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Κρήτης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Σύμβαση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 55.800,00€ μαζί με 24% Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 55.676,00€ μαζί με ΦΠΑ - (44.900,00€ χωρίς ΦΠΑ). ΑΝΑΔΟΧΟΣ- ΠΡΟΜΘΕΥΤΗΣ: Περιβαλλοντική Συμμαχία – Emviromental Alliance I.K.E ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2020

-- 1 of 5 --

Σελίδα 2 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Λασαίας 1Α-Ηράκλειο, Κρήτης Ηράκλειο, 17/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 269584 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με Κ.Α.2014ΕΠ50200001, της ΣΑΕΠ502 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: (55.676,00€), Πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Σήμερα, 17/11/2020, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, που βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Πλατεία Ελευθερίας, εμείς που υπογράφουμε στο τέλος: • 1) Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης, με βάση την παρ.1(ι) του Άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Περιφέρεια Κρήτης (με Α.Φ.Μ.: 997579388 & ΔΟΥ Ηρακλείου). και ο • 2) Γεώργιος Παπαδάκης, του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΕ 017153, στην παρούσα «Σύμβαση» ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Περιβαλλοντική Συμμαχία – Emviromental Alliance I.K.E» , η οποία καλείται στο εξής "ΑΝΑΔΟΧΟΣ" -ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, έχει έδρα Ισαυρίδη 10, 11744 Αθήνα, με ΑΦΜ: 800487239, ανήκει στη ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών. Με την αριθ. 1312/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης κατακυρώθηκε η προμήθεια του ανοικτού διαγωνισμού για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθ. 170913/7.8.2020 διακήρυξή μας και διενεργήθηκε στις 27/8/2020. Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερομένη ιδιότητα του, αναθέτει στο δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχο», την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης, ο οποίος αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/95) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και των όρων της διακήρυξής μας και της Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης. ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», της με Α.Π.170913/7.8.2020, διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού. Τα στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω σε πίνακα, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας- και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

-- 2 of 5 --

Σελίδα 3 από 5 ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Η παρούσα σύμβαση ισχύει για σε εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του Άρθρου 207 του Ν.4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. ΑΡΘΡΟ 3: ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη που του έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει καταθέσει με την προσφορά του. Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή των υλικών της Σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Δελτίο Αποστολής, με πλήρη περιγραφή του είδους 2. Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής 3. Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής του προμηθευτή. 4. Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται. β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Α/Α Είδος Προμήθειας Τιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τεμαχίου (€) ποσότητες Δαπάνη (€) 1. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 44.900,00 1 44.900,00 Συνολικό κόστος 44.900,00 ΦΠΑ 24% 10.776,00 Σύνολο 55.676,00

-- 3 of 5 --

Σελίδα 4 από 5 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται επίσης ότι όλα τα παραπάνω θα αναπροσαρμοστούν με τυχόν μεταβολές που θα προκύψουν από αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη χρονική περίοδο των πληρωμών. Πέραν της συμβατικής τιμής του έργου ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση από την Περιφέρεια Κρήτης για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής αυτού. Όλα τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή των ειδών της σύμβασης αρμόδια είναι τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, όπως ορίστηκε με την αριθμ. 877/2020 (ΑΔΑ:Ω27Α7ΛΚ-ΥΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις-απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρο 208 του Ν.4412. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρο 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 20 ημέρες από την παράδοσή τους. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το Άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Πριν από κάθε τμηματική πράδοση-παραγγελία η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των υλικών και να διεξάγει εργαστηριακούς ελέγχους. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Α) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Ν.4412/16), η εταιρεία «Περιβαλλοντική Συμμαχία – Emviromental Alliance I.K.E» κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. με τα παρακάτω στοιχεία: Αριθμός: 808726 Ημ/νία έκδοσης: 29/10/2020, με ποσό: 2.245,00 € και εκδόθηκε από ΤΑΜΕΙΟ

-- 4 of 5 --

Σελίδα 5 από 5 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ υπέρ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύπτει από τη σύμβαση και θα αφορά στην εκτέλεση και εφαρμογή της αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου. ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της και πριν τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής). ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την παρούσα προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης καθώς και η τεχνική & οικονομική προσφορά του αναδόχου καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – « Περιβαλλοντική Συμμαχία – Emviromental Alliance I.K.E» ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-- 5 of 5 --