ΣΥΜΒΑΣΗ 20/2015 ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1 ΣΥΜΒΑΣΗ 20/2015 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1ο. Αντικείμενο της Σύμβασης........................................................................................................ ΑΡΘΡΟ 2ο . Αμοιβή – Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις.................................................................... ΑΡΘΡΟ 3 0. Ποσοτική Παραλαβή .............................................................................................................. ΑΡΘΡΟ 4 0. Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου ................................................................................... ΑΡΘΡΟ 5ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Εγγυήσεις) ...................................................................................... ΑΡΘΡΟ 6ο. Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις ........................................................................................................ ΆΡΘΡΟ 7ο . ∆ιάρκεια Ισχύος της Σύμβασης .............................................................................................. ΆΡΘΡΟ 8ο . Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου .......................................................... ΆΡΘΡΟ 9ο. Ανωτέρα Βία ........................................................................................................................... ΆΡΘΡΟ 10ο. Τροποποίηση της Σύμβασης ................................................................................................... ΑΡΘΡΟ 11ο. Εφαρμοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών ................................................................................. ΑΡΘΡΟ 12ο. Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ ……………………………………………………………….…………….. ΑΡΘΡΟ 13ο. Παράρτημα – ∆ιέποντα το έργο έγγραφα ............................................................................... ΆΡΘΡΟ 14ο. Λοιποί Όροι .........................................................................................................................

-- 1 of 5 --

2 ΣΥ Μ Β Α Σ Η Στο Ρέθυμνο σήμερα ……05.05.2015………………….. ημέρα ……Τρίτη……………..……… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: αφενός του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΥΠΟΛΥΤΑ, ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου 15-17, ΑΦΜ 999272718 και ∆.Ο.Υ. Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιοικητή του, Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία «Μαυράκης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ………………….…………. με ΑΦΜ 999161963. της ∆.Ο.Υ. HΡΑΚΛΕΙΟΥ (στο εξής καλούμενη «Προμηθευτή») που εδρεύει στον Φοινικιά – Ηράκλειο και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την Μαυράκη Ελένη. Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: 1. Την με αρ. 1954/2014 από 11.03.2014 αναλυτική διακήρυξη 2. την με αρ. 21/2014 από 11.06.2014 υπογεγραμμένη σύμβαση 3. την με αρ. 128/10/29.04.2015 απόφαση ∆.Σ. 4. CPV 09100000-0 5. ΚΕ. Π.Π.Υ.Υ. 02303-05002 6. KAE 1611 αποδεχθήκαμε και συμφωνήσαμε τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει την προμήθεια με πετρελαιοειδή [ υγρά καύσιμα ] συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, του Γεν. Νοσοκομείου Ρεθύμνου ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια «Υγρών Καυσίμων» για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Ρεθύμνου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην διακήρυξη. Τα ανωτέρω τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω κατ’ είδος, ποσότητας και είναι σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Η χορηγήτρια εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα είδη πετρελαιοειδών σε οποιαδήποτε ποσότητα θα της ζητηθεί από τους ανωτέρω φορείς σε δεξαμενές στην έδρα των φορέων. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής αναφέρεται στη, με αριθμό 1954/2014 από 11.03.2014 διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης βάση της οποίας διεξήχθη η διαδικασία και έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣ/ΤΑ ( lt ) ΑΞΙΑ ΣΕ € χωρίς ΦΠΑ Γενικό Ν. Ρεθύμνου σύμφωνα με το ποσό της σύμβασης 20.000,00€ ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω προμήθειας ειδών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 24.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η οικονομική προσφορά του Προμηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η παρεχομένη έκπτωση θα είναι τέσσερα κόμμα ένα τα εκατό [ 4,1 ] στην ανά λίτρο τιμή αντλίας καυσίμου (προ Φ.Π.Α.) την ημέρα χορήγησής του. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( % ) θα υπολογίζεται στην ανά λίτρο τιμή ( προ Φ.Π.Α. ) αντλίας καυσίμου την ημέρα χορήγησής του. Η ως άνω τιμή δε δύναται να υπερβαίνει την εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή δίδεται από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακή Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου και καλύπτει την ημέρα χορήγησης του. 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν 2469/97.

-- 2 of 5 --

3 2. Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι: 1. Φορολογία 1% 3. Τρόπος Πληρωμής: 1. Οι εκάστοτε υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τους φορείς (∆ημόσιο). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τον αγοραστή (∆ημόσιο). 2. Η εξόφληση των υπό παραγγελία ειδών θα γίνεται μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή Νοσοκομείου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. 3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) 6. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής, οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 8. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 9. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Σημείωση: Τιμολόγια που εκδίδονται για παραγγελίες που δεν έχουν δοθεί εγγράφως, δεν θα εξοφλούνται. ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ποσοτική / ποιοτική παραλαβή των Υγρών Καυσίμων θα γίνεται από επιτροπές που θα συσταθούν με μέριμνα των ανωτέρω φορέων εφόσον τούτο είναι εφικτό. ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Γ. Ν. Ρεθύμνης και των υπολοίπων Ιδρυμάτων / Φορέων και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 3. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παραλαβής της εν λόγω προμήθειας από τον Προμηθευτή ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Προμηθευτή τις συνέπειες όπως προβλέπονται από την αντίστοιχη Νομοθεσία, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή και τα αντίστοιχα Ιδρύματα / Φορείς την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆εν απαιτείται. ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 3 of 5 --

4 ΑΡΘΡΟ 7ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη και έως την εξάντληση του ποσού. Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.Π.Υ. ή την αρμόδια Υ.ΠΕ η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8ο ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το Γ. Ν. Ρεθύμνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της αναθέτουσας αρχής και των Φορέων της. (β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του της αναθέτουσας αρχής και των Φορέων της, (γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση , (δ) αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή και Φορείς της διατηρούν το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007).
Η αναθέτουσα αρχή και οι Φορείς της αναστέλλουν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο προμηθευτής στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας και η προμήθεια δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου».
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής.
Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προμηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζημίως.
Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντος έργου γίνεται δεκτή.
Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντος έργου γίνεται δεκτή. ΑΡΘΡΟ 9Ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

-- 4 of 5 --

5 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την αναθέτουσα αρχή και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση του Νοσοκομείου ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω σύμβαση καταρτίζεται, διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του ∆ημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης. ΑΡΘΡΟ 12ο ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή της ανακοίνωσης κατακύρωσης μεταξύ Νοσοκομείου και Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ∆ΙΕΠΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΓΡΑΦΑ Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται στην σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 1. ∆ιακήρυξη και των τευχών αυτής 2. Τεχνική προσφορά εταιρείας 3. Οικονομική προσφορά εταιρείας ΑΡΘΡΟ 14ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Για παραγγελίες που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου παρατάσεως της και δεν θα εκτελεστούν, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος. 4. Οι όροι της διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 5. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τούς συμβαλλόμενους σε τρία ( 3 ) όμοια πρωτότυπα και σε απλό χαρτί, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Γραφείο Προμηθειών του Γεν. Νοσοκομείου και το άλλο έλαβε ο χορηγητής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-- 5 of 5 --