ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΒ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 30-1-2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ H ΑΡΙΘΜ. 22496_788/2018, ποσού 30.600,00€ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝHMATΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Στη Λιβαδειά σήμερα την 30-1-2018 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, με ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από την, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 156489/4234 (ΦΕΚ 2485/Β’/19-7-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “περί ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” , όπου στη συνέχεια του παρόντος θα αποκαλείται «Εργοδότης» και β) η Κωνσταντίνα- Γαρυφαλλιά Καλογήρου κάτοικος Αλιάρτου, εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε. , συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: Στις 24/10/2017 διενεργήθηκε Πρόχειρος Διαγωνισμός από την αρμόδια κατά Νόμο Επιτροπή, στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες, σύμφωνα με την αριθμ. 223756_4972/2017 διακήρυξη, που κατακυρώθηκε με την 2439/11-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ύστερα από αυτά ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την παραπάνω αναφερόμενη ιδιότητά του αναθέτει στην εταιρεία ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε. που ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος» και αναλαμβάνει την προμήθεια/υπηρεσία των παρακάτω με τους εξής όρους και συμφωνίες: ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την συντήρηση /προμήθεια ανταλλακτικών φορτηγών ιδιωτικής χρήσης/ μηχανημάτων έργων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , σύμφωνα με τα κατωτέρω Ά ρ θ ρ ο 1ο ΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ Οι κυριότερες εργασίες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, (Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να

-- 1 of 8 --

2 προβλεφθούν) και τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα για τα οποία προορίζονται τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι: Εργασίες και Ανταλλακτικά Συνεργείου για Μηχανήματα Έργου Επισκευή και συντήρηση κινητήρα Ρεκτιφιέ στροφάλου Εφαρμογή κουζινέτων Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων Πλάνισμα καπακιού Πλάνισμα κορμού κινητήρα Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων Αντικατάσταση χιτωνίων Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή Αλλαγή οδηγών βαλβίδων Αλλαγή εδρών βαλβίδων Φλάντζες τσιμούχες Ελατήρια Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων Ρύθμιση βαλβίδων Αλλαγή αντλία νερού Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού Επισκευή υπερσυμπιεστή Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου Έλεγχος καυσαερίων Αλλαγή αντλίας λαδιού Αλλαγή βολάν μηχανής Αλλαγή εμβόλων (πιστόνια) Αλλαγή καδένας μηχανής Αλλαγή ιμάντων και τεντωτήρων Αλλαγής πολλαπλής εξάτμισης Αλλαγή μεσαίου καζανακίου εξάτμισης Αλλαγή τελικού εξάτμισης Αλλαγή καταλύτη Αλλαγή ψυγείου μηχανής Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού Αλλαγή κολάρου ψυγείου Αλλαγή αντλίας βενζίνης Έλεγχος συστήματος ψεκασμού Αλλαγή αισθητήρα λάμδα Αλλαγή μπεκ ψεκασμού Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας Αλλαγή πολλαπλασιαστή Αλλαγή αισθητήρα υποπίεσης Αλλαγή μετρητή αέρα Αλλαγή τουρμπίνας Αλλαγή μοτέρ ρελαντί Ευθυγράμμιση οχήματος Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη Αλλαγή φουρκέτες Αλλαγή συγχρόνιζε Αλλαγή ρουλεμάν Αλλαγή γραναζιών Επισκευή αργό γρήγορο Φλάντζες τσιμούχες Πρωτεύων άξονας κομπλέ Δευτερεύων άξονας κομπλέ Σταυροί ταχυτήτων Σταθερά ταχυτήτων Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν Ζεύγη φερμουίτ Επισκευή δίσκου Επισκευή πλατώ Αλλαγή φυσούνας

-- 2 of 8 --

3 Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης Αλλαγή αμορτισέρ Αλλαγή - επισκευή σούστες Αλλαγή μπρακέτα Αλλαγή βάσης αμορτισέρ Αλλαγή κόντρες κλπ. Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που έχουν) Επισκευή και συντήρηση διαφορικού Στρόφαλος Ρουλεμάν Ελατήρια κόφλερ , σετ Δακτυλίδια Μπιέλες Σετ ελατήρια Σετ φλάντζες Σκάστρα κόφλερ Σετ φλάντζες κόφλερ Σετ ελατήρια κόφλερ Βαλβίδα κόφλερ Χιτώνιο κόφλερ Φίλτρα Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων Φλάντζες τσιμούχες Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης Επισκευή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης Επισκευή μηχανισμού περιστροφής Αλλαγή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Έλεγχος – επισκευή ABS, ASR, λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων Το γενικό σέρβις (περιλαμβάνει αλλαγή ημισυνθετικών λαδιών, φίλτρου βενζίνης, φίλτρου λαδιού, φίλτρου αέρος, φίλτρου καμπίνας, μπουζιών, έλεγχος υγρών φρένων, υδραυλικού, υαλοκαθαριστήρων, έλεγχος συσφίξεων, φρένων). Εργασίες και Ανταλλακτικά Μηχανουργείου για Μηχανήματα Έργου Εργασίες μηχανουργείου Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων οχημάτων έργου Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών - εργασίες τόρνου Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών - εργασίες πρέσας Εργασίες και Ανταλλακτικά Υδραυλικού για Μηχανήματα Έργου Επισκευή και συντήρηση υδραυλικού Επισκευή χειριστηρίων υδραυλικού Επισκευή και τοποθέτηση μαρκούτσια πίεσης Εργασίες και Ανταλλακτικά Ηλεκτρολόγου για Μηχανήματα Έργου

-- 3 of 8 --

4 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συστημάτων Γενική επισκευή μίζας Αλλαγή μίζας Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου Αλλαγή δυναμό Έλεγχος και επισκευή φωτισμού Αλλαγή φαναριών Αλλαγή συσσωρευτών Αλλαγή πλακέτας καλοριφέρ Αλλαγή διακοπτών φώτων Αλλαγή διακοπτών μίζας Έλεγχος – επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων κινητήρα Έλεγχος – επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων πλαισίου Επισκευή – αντικατάσταση κλειδαριών – μηχανισμού ασφάλισης θυρών Επισκευή – αντικατάσταση οργάνων πίνακα ελέγχου Ά ρ θ ρ ο 2ο ΤΙΜΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ Η συνολική τιμή ανάθεσης της συντήρησης/προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 30.600,00 € για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η αποτίμηση των εργασιών και της αξίας των ανταλλακτικών θα γίνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου, που αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) * ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ (ανευ ΦΠΑ) ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) 1 ΤΜΗΜΑ 1: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου-Συνεργείο 10% 7.548,39 9.360,00 2 ΤΜΗΜΑ 2: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου – Μηχανουργείο 10% 2.206,59 2.736,17 3 ΤΜΗΜΑ 3: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου – Υδραυλικός 10% 203,24 252,01 4 ΤΜΗΜΑ 4: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου – Ηλεκτρολόγος 10% 203,29 252,01 5 ΤΜΗΜΑ 5: Προμήθεια Ανταλλακτικών για Συνεργείο για τα Μηχανήματα Έργου 10% 7.257,47 8.999,26 6 ΤΜΗΜΑ 6: Προμήθεια Ανταλλακτικών για Μηχανουργείο για Μηχανήματα Έργου 10% 2.177,42 2.700,00

-- 4 of 8 --

5 7 ΤΜΗΜΑ 7: Προμήθεια Ανταλλακτικών για Υδραυλικό για τα Μηχανήματα Έργου 10% 2.177,42 2.700,00 8 ΤΜΗΜΑ 8: Προμήθεια Ανταλλακτικών για Ηλεκτρολόγο για τα Μηχανήματα Έργου 10% 2.903,23 3.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 24.677,45 ΦΠΑ 24% 5.922,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.600,00 Για τα τμήματα 1 έως 4 η έκπτωση θα επιβάλλεται στην τιμή μονάδας εργασίας του προϋπολογισμού, για δε τα τμήματα 5 έως 8 η έκπτωση θα επιβάλλεται στην αξία των ανταλλακτικών που αναγράφεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους του προμηθευτή. Ά ρ θ ρ ο 3ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα ,Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 2. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Ά ρ θ ρ ο 4ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε

-- 5 of 8 --

6 κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. Ά ρ θ ρ ο 4ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1. Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτημα της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι άμεση εντός του επόμενου 24ώρου. 2. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του Τμήματος Συντήρησης Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας και θα παραδίδονται μετά τη λήξη τους. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της Εντολής Επισκευής. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών η/και αποπεράτωσης των εργασιών επισκευής - συντήρησης, δίδεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών ή περαιτέρω, μόνο μετά από έγγραφη εντολή του Τμήματος Συντήρησης Έργων, διαφορετικά επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών και ανταλλακτικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Βοιωτίας και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται και το σχετικό πρωτόκολλο. 3. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και μέχρι εξαντλήσεως των συνολικών ποσοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει όλη την ποσότητα των ανταλλακτικών ούτε να αναλώσει όλο το ποσό της Ά ρ θ ρ ο 5ο ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη πληρωμή του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α’ 147), από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. - Πρωτόκολλο παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, συνέρχεται η Επιτροπή προμηθειών και αφού ομόφωνα διαπιστώσει ότι η προμήθεια των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να περικόψει ποσοστό μέχρι 50 % και όχι λιγότερο από 10 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου ή και να καταγγείλει τη σύμβαση αν επαναληφθεί η πλημμέλεια. - Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

-- 6 of 8 --

7 - Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις Ά ρ θ ρ ο 6ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. Ά ρ θ ρ ο 7ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λαμίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Ά ρ θ ρ ο 8ο Για την καλή εκτέλεση της παρούσας ο προμηθευτής κατέθεσε την με αριθμ. 350/7020023 εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αξίας 1.233,87€. Η εγγυητική επιστολή θα αποδοθεί μετά την τελική εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

-- 7 of 8 --

8 Ά ρ θ ρ ο 9ο Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, το δε άλλο πήρε ο προμηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

-- 8 of 8 --