ΣΥΜΒΑΣΗ : '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ ''

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ'' Αριθμός Σύμβασης : 152562/12629/2015 Συμβατικό Ποσό (χωρίς Φ.Π.Α. 16 %) : 19.506,00 € Ανάδοχος : ''ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.'' Υπηρεσία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) Στην Σύρο σήμερα Πέμπτη, 17-12-2015, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη – Σύρος, Οικονομικό Τμήμα), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. αφενός ο κος Γεώργιος Λεονταρίτης του Ευαγγέλου Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κάτοικος Ερμούπολης Σύρου, που με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ΑΦΜ 998225768, ΔΟΥ Σύρου που θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», και 2. αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία Ζουμπουλάκης Προμήθειες Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 84, ΤΚ 12134, τηλ. 210-5732084) και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών με ΑΦΜ 093314039 που νομίμως εκπροσωπείται από τον κο Ζουμπουλάκη Ευστάθιο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου, αριθμός 84, με Α.Δ.Τ ΑΚ-678296, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 151 πρακτικό του Δ.Σ. (ΦΕΚ 7138/17-7-2012 συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα) και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», λαμβάνοντας υπόψη :  Την με αριθμό 140219/11528/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (στο εξής ''Πρόσκληση''),  Την με αριθμό πρωτοκόλλου 144558/11887/2015 προσφορά του Αναδόχου (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης,  Το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής και την υπ’ αριθμό 609/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού,

-- 1 of 6 --

2 στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο, συμφώνησαν και απεδέχθησαν ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο την εν λόγω προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα : ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ 1.1. Τα είδη και η τιμή προσφοράς του προς προμήθεια εξοπλισμού ορίζονται ως κατωτέρω : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 19 949,00 18.031,00 2 Εκτυπωτής Α4 laser color 2 199,00 398,00 3 Εκτυπωτής Α3 inkjet color 2 349,00 698,00 4 Πολυμηχάνημα Α3 inkjet (εκτυπωτής - σαρωτής - αντιγραφικό - φαξ) 1 269,00 269,00 5 Σαρωτής Α4 1 110,00 110,00 ΣΥΝΟΛΟ € : 19.506,00 Φ.Π.Α. 16 % € : 3.120,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € : 22.626,96 1.2. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αξία των ειδών και αφορά στην (με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου), αγορά, φόρτωση, μεταφορά, παράδοση και πλήρη εγκατάστασή τους (για όποιο από τα συμβατικά είδη απαιτείται εργασία εγκατάστασης), στους χώρους και τις θέσεις της Σχολικής Μονάδας για την οποία προορίζονται. ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, εντελώς αμεταχείριστα, απόλυτα σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της Πρόσκλησης βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, στοιχεία τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα είδη θα παραδοθούν (και για όποια απαιτείται και πλήρως εγκατασταθούν) στο Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας Κέας, στους προκαθορισμένους από τη Σχολική Μονάδα χώρους ή θέσεις του κτιρίου. Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Πρόσκλησης. Η προθεσμία που έχει ο Ανάδοχος για την παράδοση των ειδών ορίζεται (σύμφωνα με την προσφορά του) σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 της Πρόσκλησης. Κατά συνέπεια η παράδοση των ειδών στην Σχολική Μονάδα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 04-01-2016 (ως πρώτη ημέρα, ορίζεται η επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης). Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος θα πρέπει (με δική του ευθύνη, μέριμνα, προσωπικό και δαπάνη) να έχει παραδώσει (ή και πλήρως εγκαταστήσει) σε άριστη κατάσταση τα προς προμήθεια συμβατικά είδη.

-- 2 of 6 --

3 Κατά την παραλαβή των ειδών, θα διενεργηθεί από την Ε.Π.Π. λεπτομερής ποιοτικός, ποσοτικός και λειτουργικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της Πρόσκλησης και είναι απολύτως σύμφωνα με την αξιολογηθείσα προσφορά του Αναδόχου. Μετά την λήξη των απαιτούμενων ελέγχων και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, πραγματοποιείται η Οριστική Παραλαβή, με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), από την Ε.Π.Π. της Περιφέρειας. ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.1 Το συμβατικό ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και μηδέν λεπτών (19.506,00 €), συν 3.120,96 € για Φ.Π.Α. 16 %. Συνολικά δηλαδή σε 22.626,96 €, όπως ορίζεται στην Οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή. 4.2 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100 % της συμβατικής τους αξίας, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις και μετά την οριστική τους παραλαβή. Η εξόφληση θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή με την διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών και με έκδοση στο όνομα του Αναδόχου: ''ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.'', αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος. Η προμήθεια των ως άνω ειδών αφορά στην Πράξη: ''Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ν. Κέας'' (με κωδικό MIS 298809) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου''. Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΣΑΕΠ 0678, Κωδικός πράξης ΣΑ: 2010ΝΑ02880004). Η συνολική δαπάνη της πράξης θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και πόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠ.Δ. (Π.Δ. 118/2007). 4.3 Κρατήσεις. Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1. στο 100 % του καθαρού ποσού της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (άρθρ. 55§1 του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151Α/16-9-1994), ο οποίος αποδίδεται στην αρμόδια Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, 2. επί του ποσού της αξίας της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4§3 του Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204Α), 3. φόρος χαρτοσήμου που αντιστοιχεί στο 3 % επί του ανωτέρου ποσού, δηλαδή 3 % επί του 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (στην καθαρή αξία του τιμολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α.). Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία της προμήθειας, θα καταβληθεί ακέραια από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο με το συμβατικό τίμημα και κατόπιν ο τελευταίος θα την καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις περί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

-- 3 of 6 --

4 Επισημαίνεται ότι Ανάδοχος επιβαρύνεται με όποια νόμιμη κράτηση ισχύει κατά τον χρόνο εξόφλησής του, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση. 4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 5.1 Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό 044/7053410 της Τράπεζας Εθνικής - Κατάστημα Λ. Αθηνών (044), ποσού εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (975,30 €), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5 % της συμβατικής αξίας της Προμήθειας προ Φ.Π.Α.. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα είναι διάρκειας αορίστου χρόνου, θα ισχύει δηλαδή μέχρι την επιστροφή της από την Α.Α. στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε. Έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 5.2 Για την καλή λειτουργία των προσφερόμενων ειδών κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που έχει ορίσει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, το ύψος της οποίας θα είναι ίσο με της εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σαφέστατη και ακριβής και δεν θα αφήνει αδιευκρίνιστα σημεία, γενικότητες, ασάφειες ή θα δίδεται υπό όρους, θα καλύπτει δε όλες τις υποχρεώσεις που περιγράφει ο διαγωνιζόμενος με την υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στο εδάφιο 6 της παρ. 2 του άρθρου 9 της Πρόσκλησης χωρίς καμιά επιβάρυνση της Α.Α.. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών, ήτοι αμέσως μετά την οριστική τους παραλαβή και την επιστροφή στον Ανάδοχο της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας και μέχρι την υποβολή της, οι ζητούμενες από αυτήν υποχρεώσεις του Αναδόχου καλύπτονται από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα έχει ισχύ αορίστου χρόνου και δεν θα επιστρέφεται πριν από την υποβολή της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 5.3 Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την δέσμευση για εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών για τα είδη της παρούσας Σύμβασης, για δέκα (10) χρόνια.

-- 4 of 6 --

5 ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί από την σχολική μονάδα, σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) για όποια από τα είδη του εξοπλισμού αυτό του ζητηθεί, όπως ορίζεται στο εδάφιο 4 της παρ. 2 του άρθρου 9 της Πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 7ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 7.1 Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, β. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, γ. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράστασης των περιπτώσεων (α) και (β) προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα 7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34 του Π.Δ.118/2007, παρ. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α.. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32, 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 8.1 Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 8.2 Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 5 of 6 --

6 ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, (ΦΕΚ 150Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Πρόσκλησης και της απόφασης κατακύρωσης. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 και του Ν.2286/1995. ΑΡΘΡΟ 10ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια πρωτότυπα. Από τα παραπάνω πέντε πρωτότυπα, τρία κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, ένα παρέλαβε ο Ανάδοχος και ένα στάλθηκε στην Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

-- 6 of 6 --