Σύμβαση για την ανάθεση οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης της υδατοστεγανότητας στο κτίριο Α’ του Νοσοκομείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ” Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Μ.Καραφέρη Ταχ. ∆/νση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2 Τ.Κ: 11521 Αμπελόκηποι Τηλ.& Fax : 210 6426319 e-mail : supplies-dept@hospital-elena.gr Νοσοκομείο Φιλικό Προς Τα Βρέφη Baby Friendly Hospital Α/Α 25/77 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την ανάθεση οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης της υδατοστεγανότητας στο κτίριο Α’ του Νοσοκομείου. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 3-2-2020 ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: από 3-2-2020 έως και 12-4-2020 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ", Πλατεία Ελ.Βενιζέλου 2 Αμπελόκηποι Αθήνα. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1. Η ∆ρ.Ευαγγελία ∆.Παππά ∆ιοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ” Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», κάτοικος Αθηνών, η οποία εκπροσωπεί το Νοσοκομείο. 2. Ο κ.Α.Κατσόγιαννης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «AGtech ATEE», με έδρα τα Γλυκά Νερά στην ∆ιεύθυνση Λ. Μαραθώνος 24, Τ.Κ.153 54 και ΑΦΜ 999725355. Η ∆ιοικήτρια του Νοσοκομείου και ο προαναφερόμενος νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, που στο εξής θα αναφέρεται ανάδοχος, συνυπογράφουν την παρούσα σύμβαση ως εκπρόσωποι των δύο συμβαλλομένων μερών. ΄Εχοντας υπ’ όψιν τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), την υπ’ αριθ. 20/39/16- 10-2019 απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου έγκρισης του διαγωνισμού και ύστερα από Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό που διενεργήθηκε την 11η Νοεμβρίου 2019, Α/Α διακήρυξης 26/24481/29-10-2019, δια της υπ’ αριθ.25/77/5-12-2019 απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ανατίθεται η εκτέλεση των εργασιών στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία ανάδοχος, ο οποίος την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα μαζί με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Καταχωριστέο στο ΚΗΜ∆ΗΣ

-- 1 of 12 --

2 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ CPV 45000000-7 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες άρσης επικινδυνότητας των εξωστών στο Κτίριο Β΄ του Νοσοκομείου. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος παρέδωσε στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή…………………………………………………………………………., Η οποία θα επιστραφεί στην ανάδοχο εταιρεία μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - Π Ε Ρ Ι Γ Ρ ΑΦ Η Ε Ρ Γ ΑΣ Ι Ω Ν 1. ΤΜΗΜΑ Α’ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α – 2Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" Οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν στην επισκευή και τοπική αποκατάσταση της υδατοστεγανότητας της τετράριχτης στέγης του Π/Χ Τμήματος. Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση και συντήρηση κατεστραμμένων τμημάτων κεραμοσκεπής έχουν ως εξής: • Καθαρισμός της κεραμοσκεπής από πάσης φύσεως υλικά και αντικείμενα. • Αποξήλωση των κατεστραμμένων κεράμων και λοιπών σαθρών υλικών. • Θα εφαρμοστεί αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού όπως το PRIMER-PU 100 της εταιρίας Isomat με ρολό ή βούρτσα στα ευπαθή σημεία ή ισοδύναμου. • Τοποθέτηση στα σημεία εν λόγω σημεία ελαστομερούς υδρατμοπερατής μεμβράνης. • Θα εφαρμοστεί 2η στρώση ασταριού και στη συνέχεια μόνωση πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού, όπως το ISOFLEX-PU 500 της εταιρίας Isomat ή αντίστοιχο πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Επίσης, να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ETAG- 005 και να κατατάσσεται ως W3, S, TL4-TH4, P4 special. • Επικεράμωση με ίδιου τύπου κεραμίδια στα σημεία, προκειμένου να διατηρήσει το κτίριο την αρχική του μορφή. • Καθαρισμός και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, σε κατάλληλους χώρους απόθεσης.

-- 2 of 12 --

3 • Έλεγχος και καθαρισμός των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ληφθεί υπ’ όψη ο περιορισμός που επιβάλει η ανάγκη λειτουργίας των υφισταμένων τμημάτων του Νοσοκομείου και η τήρηση των κανόνων διατήρησης ωρών κοινής ησυχίας και υγιεινής, ώστε να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή όχληση - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, με ευθύνη του Αναδόχου, για την αποφυγή ατυχημάτων. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 250m2 Η παραπάνω επιμέτρηση και διαστασιολόγηση που συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή ενδέχεται να έχουν μικρές αποκλίσεις. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν με ακρίβεια οι διαστάσεις επί τόπου. 1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών θα είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης. 2. Τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα διασφαλίσει παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα διαφοροποιήσεων (μικρών) των παραπάνω εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 1. ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ ∆’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟY Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" Π Ε Ρ Ι Γ Ρ ΑΦ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν στην αποκατάσταση της υδατοστεγανότητας της στέγης (μη βατό δώμα) της ∆’ Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής καθώς και επισκευή του επιχρίσματος και μόνωση της οροφής σε τμήμα όπου έχει δημιουργηθεί ρωγμή. Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση και συντήρηση κατεστραμμένων τμημάτων ασφαλτικού υλικού έχουν ως εξής:

-- 3 of 12 --

4 • Αποξήλωση υφιστάμενης παλιάς μόνωσης. • Απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων των οριζόντιων επιφανειών. • Σφραγίσματα των μεγάλων ρωγμών στην υπάρχουσα επιφάνεια τσιμεντοκονίας, που θα αποκαλυφθεί μετά την αφαίρεση της παλαιάς μόνωσης, με κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, πολυουρεθανική μαστίχη. • Επισκευή όπου κρίνεται απαραίτητο με έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα τύπου Sika MonoTop της Sika ή ισοδύναμου, προς δημιουργία σταθερού και γερού υποστρώματος. • Εφαρμογή, σε όλη την επιφάνεια προς μόνωση, υποστρώματος με υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, πολυμερούς ασφάλτου >60% μη αναφλέξιμο υψηλών προδιαγραφών τύπου Εshaelastic της Esha ή ισοδύναμου (κατά ASTM D-41) σε δύο στρώσεις κατ΄ελάχιστο, με κατανάλωση περίπου 1Kg/m2 ή ισοδύναμου. • Επικόλληση με φλόγιστρο, πρώτης στρώσης ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης πλαστομερούς βάσεως τύπου APP-5°C βάρους μεμβράνης 3,0kg/m2 ή ισοδύναμου • Επικόλληση με φλόγιστρο δεύτερης στρώσης ελαστομερών ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών τύπου SBS-20°C, ενισχυμένων με μη υφαντό πολυεστερικό πλέγμα οπλισμού βάρους από 180g/m 2 έως 250g/m2 ή ισοδυνάμων • Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με ακρυλική μαστίχη. • Καθαρισμός και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, σε κατάλληλους χώρους απόθεσης. • Έλεγχος και καθαρισμός των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής Οι εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή του επιχρίσματος έχουν ως εξής: • Καθαρισμοί και καθαίρεση των επιχρισμάτων, και των παλαιών χρωμάτων. Αποκομιδή ευθύνη του αναδόχου των προϊόντων καθαιρέσεων. • Επισκευές επιχρισμάτων με ενισχυμένα επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, με ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου.

-- 4 of 12 --

5 • Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Παραπάνω συμπεριλαμβάνεται το πλέγμα το οποίο εφαρμόζεται πάνω στη πρώτη στρώση επιχρίσματος και προστατεύει την επιφάνεια του σκυροδέματος και τους οπλισμούς προς αποφυγή ρηγματώσεων. • Εφαρμογή ακρυλικού μονωτικού υποστρώματος υδατικής διασποράς, χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.), φιλικό προς το περιβάλλον και υψηλής απόδοσης όπως το ECO STAIN BLOCKER AQUA της Εταιρίας KRAFT με μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 1,807g/L. • Χρωματισμός τοπικά στα σημεία της επισκευής με oικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας που δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες, είναι σχεδόν άοσμο και ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Τύπου MASTER ECO της KRAFT με μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 9,9 g/L, ή ισοδύναμου που να είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και να πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Για τη ρηγμάτωση που θα επισκευαστεί θα ακολουθηθεί η εξής σειρά εργασιών πριν την διαδικασία επισκευής των επιχρισμάτων: • καθαίρεση επιχρίσματος γύρω από την ρηγμάτωση • διεύρυνση των χειλών αυτής σε σχήμα V, καθαρισμός της περιοχής, • καθαρισμός από σκόνες και διαβροχή με ακρυλικό γαλάκτωμα • πλήρωση της ρωγμής με εύκαμπτο ινοπλισμένο τσιμεντοειδές σφραγιστικό ή με επισκευαστικό στόκο για έντονες ρωγμές ή οπές μμ περίπου 50 • Σε τυχόν θέσεις που έχουν αποκαλυφθεί οι οπλισμοί του σκυροδέματος αφού γίνει πολύ καλός καθαρισμός των οπλισμών που έχουν αποκαλυφθεί, δηλαδή αφαιρεθούν σκόνες – λάδια – γράσσα – κλπ, θα εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις υλικό τύπου sikagard 63N με ιδιαίτερη επιμέλεια για την προστασία αυτών ή ισοδύναμου. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ληφθεί υπ’ όψη ο περιορισμός που επιβάλει η ανάγκη λειτουργίας των υφισταμένων τμημάτων του Νοσοκομείου και η τήρηση των κανόνων διατήρησης ωρών κοινής ησυχίας και υγιεινής, ώστε να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή όχληση - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες.

-- 5 of 12 --

6 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, με ευθύνη του Αναδόχου, για την αποφυγή ατυχημάτων. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 140m2 Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 10m2 Η παραπάνω επιμέτρηση και διαστασιολόγηση που συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή ενδέχεται να έχουν μικρές αποκλίσεις. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν με ακρίβεια οι διαστάσεις επί τόπου. 4. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών θα είναι σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης. 5. Τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα διασφαλίσει παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 6. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα διαφοροποιήσεων (μικρών) των παραπάνω εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών του τμήματος Α’ και του τμήματος Β’ του Παραρτήματος Α’ ανέρχεται σε εβδομήντα (70) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο ΤΙΜΗ Εκτέλεση ανάθεση οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης της υδατοστεγανότητας στο κτίριο Α’ του Νοσοκομείου συνολικής δαπάνης 10.200,00 πλέον ΦΠΑ εις βάρος του Νοσοκομείου. ΤΜΗΜΑ Α΄ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α – 2Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΤΙΜΗ 4.950,00 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ ∆’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟY Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΤΙΜΗ 5.250,00 ΕΥΡΩ

-- 6 of 12 --

7 ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ = 4.950,00 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ = 5.250,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ= 10.200,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ A Ρ Θ Ρ Ο 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α). Για εκτέλεση εργασιών, η πληρωμή της αξίας του τιμολογίου θα γίνει σε Ευρώ το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. - Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβληθεί για το εκδοθέν τιμολόγιο. Προϋπόθεση εξόφλησης του τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. - Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αντίστοιχης αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των εργασιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. - Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ) Η πληρωμή των αναδοχων για την αμοιβή τους έναντι παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της διαδικασίες επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο. Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου. δ) Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωμής, το δε ύψος αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις. α. 2% (∆ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε) β. 0,06% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016).), γ. Ποσοστό 0,0036% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ του Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(αριθμ ∆.ΤΕΦ Α > 1087988) ΕΞ 2013/30-5-13 έγγραφο της ∆ιευθ. Τελών και Ειδ.Φορολογιών) το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ. δ) 0,07% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), βάσει του Ν.4605/2019. ε) Παρακράτηση 4% ή 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Ω1ΒΥ46904Ε-2ΡΘ Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει: α) Φορολογική ενημερότητα. β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων). γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0863 του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

-- 7 of 12 --

8 A Ρ Θ Ρ Ο 5ο Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών Βάσει του άρθρου 219 «Χρόνος παράδοσης υλικών» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. A Ρ Θ Ρ Ο 6ο Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση, Βάσει του άρθρου 220 «Χρόνος παράδοσης υλικών» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, πορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

-- 8 of 12 --

9 2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. A Ρ Θ Ρ Ο 7ο ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Βάσει του άρθρου 203 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

-- 9 of 12 --

10 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, το Νοσοκομείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται μετά από απόφασή του, να προμηθευτεί το είδος με κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκομείο κ.λ.π. από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξή της, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ανάδοχος ο οποίος δεν δηλώσει εγγράφως στο Νοσοκομείου τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν αυτά από τα οποία ακολούθησε αδυναμία του για ολική ή μερική παράδοση του είδους, δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και νόμιμα δικαιώματά του, που προκύπτουν από αυτή. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του ανάδοχο. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του ανάδοχου. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, εκπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, παραιτουμένου του ανάδοχου του δικαιώματος της διαιτησίας σε κάθε περίπτωση. Το Νοσοκομείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται μετά από απόφασή του, να καλύψει την παρεχόμενη υπηρεσία με κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγυοδοσίας του.

-- 10 of 12 --

11 ΑΡΘΡΟ 10ο ΕKΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 11ο ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Νοσοκομείου, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412.2016. Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. ή σε ανώτερη βία. ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

-- 11 of 12 --

12 ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του ∆ημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 14ο ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο ΓΕΝΙΚΑ Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις των Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόμων με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ∆ρ.Ευαγγελία ∆.Παππά

-- 12 of 12 --