ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 11 Σ Υ Μ Β Α Σ Η μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και της εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «G4S SECURITY SYSTEMS AND MONITORING SERVICES (GREECE) S.A. » για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΒΙΛΙΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ» ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος προμήθειας υλικών και εγκατάστασης #5.718,67 € Μηνιαία χρέωση σύνδεσης με Κέντρο Λήψης Σημάτων G4S #13,00 €# ΑΘΗΝΑ 2018

-- 1 of 11 --

Σελίδα 2 από 11 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα, σήμερα την 24η Μαϊου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2018 μεταξύ των συμβαλλόμενων : αφενός μεν, α) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, με Α.Φ.Μ. 997422717, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο. ΜΑΡΚΟ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ αναπληρωτή Διοικητή και Πρόεδρο Δ.Σ, εφεξής καλούμενου «Ταμείο» ή και «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». και αφετέρου δε, β) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «G4S SECURITY SYSTEMS AND MONITORING SERVICES (GREECE) S.A.», με AΦΜ 094075777 και ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης, επί της οδού Σώρου 7, Τ.Κ. 14452 και η οποία θα αποκαλείται στο εφεξής «Ανάδοχος» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τους κο. Γεώργιο Σαράντη και κα. Ελένη Ζαφειροπούλου Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) και ειδικότερα το άρθρο 118, παρ. 1 όπου αναφέρεται «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 122496 Ημερομηνία: 24/5/2018 ΑΔΑ : ……………………………….. ΑΔΑΜ : ……………………………..

-- 2 of 11 --

Σελίδα 3 από 11 2. Τις με υπ’ αρ. πρωτ. 83357/30-03-2018 & 83362/30-03-2018 οικονομικές προσφορές της αναδόχου εταιρείας. 3. Την υπ’ αριθ. 572/62/11-04-2018 Απόφαση Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με ΑΔΑ: 6ΡΔΞ46587Η-ΜΞΖ 4. Την υπ’ αρ. 298/30-03-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 83564/30- 03-2018 και ΑΔΑ: 630Δ46587Η-8Τ7 συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα : ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσης, είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας (σύστημα CCTV – μονάδα συναγερμού κτλ) στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Βιλίων Αττικής, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τον όρο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (Closed Circuit TV System), εννοείται κάθε σύστημα που χρησιμοποιεί κάμερες για λήψη εικόνων, οι οποίες μεταφέρονται σε μία οθόνη (Monitor) και καταγράφονται σε Συσκευή Ψηφιακής Καταγραφής (Digital Video Recorder). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μεταβίβασης της εικόνας σε απομακρυσμένο σταθμό ελέγχου. Ένα σύστημα CCTV αποτελείται από: Η βάση του συστήματος είναι ο εικονολήπτης (Camera) διαφόρων μεγεθών, έγχρωμος ή ασπρόμαυρος. Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του συστήματος (ευκρίνεια, ανάλυση κλπ.) παίζουν οι φακοί οι οποίοι προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία (Manual ή Auto Iris, Focal Length, Shutter Speed, Zoom κλπ.). Οι κάμερες μπορεί να είναι σταθερές ή τηλεχειριζόμενες όπως και οι φακοί zoom. Οι κάμερες που τοποθετούνται εξωτερικά προστατεύονται από καιρικές συνθήκες, βανδαλισμούς κ.λπ. από κατάλληλο περίβλημα. Για την προβολή & την αποθήκευση της εικόνας, χρησιμοποιούνται συσκευές ψηφιακής καταγραφής με ενσωματωμένη λειτουργία πολυπλεξίας. Οι εικόνες που καταγράφονται αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους που είναι εγκατεστημένοι εσωτερικά ή εξωτερικά της συσκευής, ενώ η χωρητικότητα αυτών εξαρτάται από παράγοντες, όπως, η ανάλυση κατά την καταγραφή, ο αριθμός των εικόνων που καταγράφονται κλπ.

-- 3 of 11 --

Σελίδα 4 από 11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CCTV Για την κάλυψη των βασικών σημείων διέλευσης του κτιρίου της κατασκήνωσης θα εγκατασταθούν από την Ανάδοχο 12 εξωτερικές bullet κάμερες ευκρινείας 2 mp., με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα επιτήρησης ολόκληρου του χώρου, με ασφάλεια, από οποιαδήποτε δικτυακή θέση εργασίας επιλεγεί εποπτεία με την δυνατότητα λήψης εικόνας ακόμη και στο σκοτάδι . Η επεξεργασία των όλων των στοιχείων από τις κάμερες θα γίνεται από ένα καταγραφικό 16 εισόδων που θα τοποθετηθεί στο χώρο που θα επιλεγεί από το Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. και εικόνα του θα διανέμεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσα από το υπάρχον δίκτυο των υπολογιστών σε οποιοδήποτε υπολογιστή με τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης, αφού το καταγραφικό διαθέτει έκτος των άλλων και ενσωματωμένο web browser. Η καταγραφή των δεδομένων θα γίνεται σε ένα δίσκο 2ΤΒ που συμπεριλαμβάνεται στην εγκατάσταση. Οι καλωδιώσεις των καμερών πρέπει να γίνουν με καλώδιο UTP Cat5e και κανάλι που θα τερματίζουν σε κατάλληλους πομποδέκτες σήματος (Balun) και θα εγγυούνται την άριστη ποιότητα εικόνας που μπορούν να αποδώσουν οι συγκεκριμένες κάμερες. Επισημαίνεται ότι: Λόγω έλλειψης internet- router δεν θα υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης της εικόνας σε κινητό –στο κέντρο λήψεως σημάτων της G4S. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η Κεντρική μονάδα συναγερμού DSC 1864 έχει δυνατότητα να δέχεται 24 ζώνες . Στο ισόγειο θα τοποθετηθούν 12 ανιχνευτές Στο 1ο όροφο θα τοποθετηθούν 8 ανιχνευτές Στο υπόγειο θα τοποθετηθούν 4 ανιχνευτές Στην είσοδο το πληκτρολόγιο Επισημαίνεται ότι:  Στο κτίριο της κατασκήνωσης έγινε μέτρηση με ειδικό μηχάνημα για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GPRS και βρέθηκε σε μη αποδεκτά όρια .  Σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής γραμμής από τεχνική βλάβη η δολιοφθορά –κόψιμο του καλωδίου θα γίνεται αντιληπτό από την G4S μετά από 1 ώρα περίπου. Για το λόγο αυτό η κεντρική μονάδα θα στέλνει το σήμα επιβεβαίωσης ( test call ) κάθε 1 ώρα .

-- 4 of 11 --

Σελίδα 5 από 11  Η κεντρική μονάδα θα στέλνει κάθε 1 ώρα τεστ που θα χρεώνεται η τηλεφωνική γραμμή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 24 τεστ τη μέρα Χ 30 μέρες = 750 κλήσεις το μήνα . Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάγκης, η Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τον υπάλληλο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κο ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στον τηλεφωνικό αριθμό: 6974958720. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης καθορίζεται ως εξής: 1. Όσον αφορά το σκέλος της προμήθειας των υλικών και της εγκατάστασης του συστήματος ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, η περάτωση ορίζεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 2. Όσον αφορά το σκέλος της μηνιαίας χρέωσης σύνδεσης με το Κέντρο Λήψης Σημάτων G4S η διάρκεια αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και ανανεώνεται αυτοδικαίως για ένα (1) επιπλέον έτος και ούτω καθ’ εξής, εκτός εάν ένα εκ των εδώ συμβαλλομένων μερών ειδοποιήσει εγγράφως το έτερο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του χρόνου της παρούσης περί του αντιθέτου. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Το τίμημα της παρούσας σύμβασης ορίζεται στις υπ’ αρ. πρωτ. 83357/30-03-2018 & 83362/30-03-2018 οικονομικές προσφορές της Αναδόχου, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω: Πίνακας Υλικών Κωδικός Περιγραφή Υλικών Ποσ. 111-1113-007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ PC1864NKE 8 ΖΩΝΩΝ DSC 1,00 116-1111-016 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 220V-16,6V 45VA (45W) 1,00 111-1143-011 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK5500GR LCD 64 ΖΩΝΩΝ DSC 1,00 111-1119-122 ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ PC-5108 8 ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ POWER DSC 3,00 111-1121-153 Μαγνητική επαφή DC-1561 W/B ALEPH WHITE 1,00

-- 5 of 11 --

Σελίδα 6 από 11 111-1822-061 Παθητικός ανιχνευτής κίνησης ISC-BPR2-W12 BOSCH. Παρέχει ευρεία περιοχή κάλυψης 12x12m χωρίς κενά και χρησιμοποιεί ένα φακό Frensel υψηλής ποιότητας, για εικόνες υψηλής εστίασης που εγγυάται άψογη αντίδραση σε περίπτωση εισβολής. 24,00 111-1832-005 ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ BM6100 G4S ΜΕ LED EBS 1,00 111-1331-001 Σειρήνα εσωτερική G4S M21 με διπλή προστασία δολιοφθοράς, δυνατό ήχο και ουδέτερη σχεδίαση. Προσφέρει δυνατότητα επιλογής 2 μελωδιών. 3,00 116-1334-001 Μπαταρία 7Ah (PS1270) POWERSONIC 2,00 116-1197-016 Διαχωριστής ADSL/PORTS RJ11 σε 2RG11 1,00 116-1741-004 F.C.Τ. 500,00 116-1199-163 ΠΟΛΥΠΡ.ΑΣΦ.88 ΔΙΑΚ/230/15V ΓΙΑ RACK 1,00 111-1199-127 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ PC5002C ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 1,00 111-1199-012 ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΤΙΚ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚ230 PARADOX 1,00 Συνολική Τιμή Συστήματος (χωρίς Φ.Π.Α.) €2.532,47 Μηνιαία χρέωση σύνδεσης με Κέντρο Λήψης Σημάτων G4S (χωρίς Φ.Π.Α.) €13,00 Πίνακας Υλικών Κωδικός Περιγραφή Υλικών Ποσ. 113-6911-016 ΚΑΜΕΡΕΣ BULLET HAC-HFW1200R-VF-IRE6-S3 2MP 2.7- 12mm IR 60m IP67 DAHUA 12,00 113-6931-012 ΚΑΤΑΓΡ XVR5116HS 16ch 1080p LITE 1HDD (UP TO 6TB) HDMI, VGA DAHUA 1,00 113-1121-112 ΟΘΟΝΗ 21.5'' ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ 1xVGA 1xHDMI 1,00 113-1199-163 ΖΕΥΓΟΣ BALUN DH-PFM800 PASSIVE HDCVI DAHUA 12,00 116-1198-104 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 2TB 1,00 116-1921-005 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PSDC08128T 12-15VDC 8Ah 8 ΕΞΟΔΩΝ PULSAR 2,00 116-1199-163 ΠΟΛΥΠΡ.ΑΣΦ.88 ΔΙΑΚ/230/15V ΓΙΑ RACK 1,00 116-1192-006 ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 100Χ100 25,00 116-1149-022 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ CAT 5E ΛΕΥΚΟ 700,00 Συνολική Τιμή Συστήματος (χωρίς Φ.Π.Α.) €3.186,20

-- 6 of 11 --

Σελίδα 7 από 11 Η αμοιβή, η οποία συμφωνείται μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και της Ανάδοχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας (σύστημα CCTV – μονάδα συναγερμού κτλ) στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Βιλίων Αττικής, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως παρατίθενται στους παραπάνω πίνακες των οικονομικών προσφορών της αναδόχου, αναλύεται ως εξής: i. Συνολικό κόστος προμήθειας υλικών και εγκατάστασης, ποσό 5.718,67 € (πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτά) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 7.091,15 € (επτά χιλιάδες ενενήντα ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. ii. Μηνιαία χρέωση σύνδεσης με το Κέντρο Λήψης Σημάτων G4S, ποσό 13,00 € (δεκατρία ευρώ) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 16,12€ (δέκα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και οτιδήποτε ήθελε δαπανήσει η Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου (αμοιβή εργατοτεχνικού προσωπικού, ασφαλιστικών εισφορών αυτού, χρησιμοποιηθησόμενα υλικά κ.λπ.) Η πληρωμή της Αναδόχου για την υπό στοιχείο i υπηρεσία θα γίνει με πίστωση στο τραπεζικό λογαριασμό της (εντός 60 ημερών). Η καταβολή του συνολικού τιμήματος θα γίνει εφ’ άπαξ, μετά την παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 210/02-01-2018 Απόφαση Διοικητή Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ΑΔΑ: 6ΓΞΚ46587Η-7ΗΕ). Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Για το ποσό αυτό, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, καθώς και η κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

-- 7 of 11 --

Σελίδα 8 από 11 Η τιμολόγηση της Αναδόχου για την υπό στοιχείο ii θα γίνει με την υπογραφή του Δελτίου Σύνδεσης της εγκατάστασης με το Κέντρο Λήψης Σημάτων για την ενεργοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας και θα αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους της υπογραφής του Δελτίου και θα πρέπει να εξοφλείται από το Ταμείο εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού υπό της Αναδόχου, από δε την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους η ανωτέρω τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται άπαξ και στην αρχή του ημερολογιακού έτους, θα αφορά ολόκληρο το ημερολογιακό έτος και το ΤΑΜΕΙΟ θα έχει την υποχρέωση εξόφλησης των ποσών εντός των ίδιων χρονικών ορίων (ήτοι τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του σχετικού παραστατικού). ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση τις εξής υποχρεώσεις: 1. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για οποιαδήποτε επιπλέον εργασία, εκτός των ανωτέρω, το Ταμείο δύναται να διαπραγματευτεί με την Ανάδοχο και να του αναθέσει οποιαδήποτε άλλη συναφή εργασία. Επιπλέον, η ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. 2. Να εκτελέσει προσηκόντως το αναφερόμενο στο προηγούμενο άρθρο έργο, στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται, είτε από το Νόμο, είτε από πράξεις της Διοίκησης, είτε από την παρούσα σύμβαση. 3. Ειδικότερα αναφέρεται ότι, κατά την εκτέλεση του έργου η Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων προδιαγραφές και στους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. 4. Να επιβλέπει τις εκτελεσθησόμενες εργασίες από τους εντελλόμενους από αυτόν εργατοτεχνίτες, τους οποίους θα έχει προσλάβει η ίδια και θα έχει ασφαλίσει στους αρμόδιους προς τούτο ασφαλιστικούς φορείς και θα καταβάλει σε αυτούς το ημερομίσθιο τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. 5. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από την αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου ή του προσωπικού της σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή σε μηχανές γραφείου ή λοιπού, πάσης φύσεως, υλικού του Ταμείου, βαρύνουν την Ανάδοχο και υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση αυτών.

-- 8 of 11 --

Σελίδα 9 από 11 ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ταμείου. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 1. Η Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση παράδοσης του ανωτέρω έργου, που τυχόν οφείλεται σε ανάλογες καθυστερήσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 2. Η Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την περίπτωση, που το αναληφθέν με την παρούσα σύμβαση από αυτόν έργο, παρουσιάζει ελλείψεις εξαιτίας οδηγιών, που έδωσε το Ταμείο, παρά τις ρητές αντιρρήσεις της Αναδόχου. 3. Η Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη και δικαιούται πλήρως τη συμφωνημένη αμοιβή του και τυχόν δαπάνες που έκανε, στην περίπτωση που το αναληφθέν με την παρούσα σύμβαση έργο δεν επιτυγχάνεται ή δεν παρουσιάζει τις συμφωνημένες ιδιότητες ή παρουσιάζει ελαττώματα, εξαιτίας των στοιχείων που χορήγησε το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Ανάδοχο ή του τρόπου, που αυτό όρισε για την εκτέλεσή του από την Ανάδοχο, παρά τις ρητές αντιρρήσεις της Αναδόχου. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεση του έργου και το αποτέλεσμα αυτού δεν επιτυγχάνεται ή παρουσιάζει πραγματικά ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται η Ανάδοχος, τότε ο τελευταίος υποχρεούται στη καταβολή ρήτρας ίσης με το σύνολο της συμφωνημένης αμοιβής. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, για λόγους που βρίσκονται πέραν του ευλόγου ελέγχου των μερών και δεν θα μπορούσαν λογικά να προβλεφθούν και ν’ αναμένονται και μόνο για όσο χρόνο το γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί. 2. Δεν επιτρέπεται επίκληση γεγονότος ανωτέρας βίας προκειμένου ν’ αρνηθούν τα συμβαλλόμενα μέρη την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση θα έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί πριν ανακύψει το γεγονός της ανωτέρας βίας.

-- 9 of 11 --

Σελίδα 10 από 11 ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 1. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, εφόσον διαπιστωθεί από την εκάστοτε επιτροπή παραλαβής ότι η Ανάδοχος δεν τηρεί τους συμβατικούς όρους. 2. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση, στην περίπτωση δε αυτή υποχρεούται να καταβάλει στην Ανάδοχο το σύνολο των δαπανών που αυτός έχει κάνει για το έργο έως την στιγμή της υπαναχώρησης του Ταμείου. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΡΗΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Η Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και για απεριόριστο χρόνο μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, να τηρεί εχεμύθεια σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του εξ’ αφορμής της εκτέλεσης του έργου κι αφορά, είτε στο παρόν έργο ειδικά, είτε στην οργάνωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. γενικότερα. ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 2. Η παρούσα σύμβαση ανάθεσης – ανάληψης έργου είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των μερών και για το λόγο αυτό τα μέρη παραιτούνται αμοιβαίως κάθε τυχόν δικαιώματός τους για προσβολή ή διάρρηξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως και για τους αναφερόμενους στις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 Α.Κ. λόγους. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Το Ταμείο και η Ανάδοχος δηλώνουν με το παρόν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν ήθελε προκύψει από και εξ αφορμής της παρούσας σύμβασης, να επιλύεται με βάση την καλή πίστη. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν καταστεί εφικτό, αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά μεταξύ των μερών, από και εξ αφορμής της παρούσας, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

-- 10 of 11 --

Σελίδα 11 από 11 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από τα δύο μέρη. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε (3) τρία αντίγραφα, το Ταμείο έλαβε (2) αντίγραφα και (1) ένα αντίγραφα η Ανάδοχος. Οι Συμβαλλόμενοι Για την Ανάδοχο G4S SECURITY SYSTEMS AND MONITORING SERVICES (GREECE) S.A. Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Γεώργιος Σαράντης Ελένη Ζαφειροπούλου Μάρκος Μπασιούκας Αναπλ. Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ.

-- 11 of 11 --