ΣΥΜΒΑΣΗ 4/2018 (εκτός ΠΠΥΥ) προμήθειας Απορρυπαντικών +Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3-1-2018 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 36 & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. : Θεοδωρίτση Ευστρατία ΤΗΛ : 2695 3 60 606 FAX : 2695 0 22 245 E-mail : grafprom@1547.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αρίθμ. ………… 4/2018 (εκτός ΠΠΥΥ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ……… ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……….. CLEAN PLUS ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΔ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Βασ. Πύρρου 24 , Τ.Κ. 47132, ΑΡΤΑ , τηλ. 2681023100 , 6938647400. Ε.: alexiou.clean@yahoo.gr Για την προμήθεια των κάτωθι ειδών: Περιγραφή CPV ΚΑΕ «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο» 19640000-4 1381 «Απορρυπαντικών» 39831200-8 1381 Συμβατικού Τιμήματος ……… 1.825,06 € προ ΦΠΑ ή 2.263,07 € συμπ. ΦΠΑ 24% ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 0/24, 24/0, ΑΔΑ: Ω6ΧΦ4690ΒΞ-ΖΦ7, Ποσού: 2.263,07 € Επίσης πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο: τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, που αναγράφονται στο Άρθρο 7, παρ. 2. «Για την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6446/26-9-2017, με ΑΔΑ: ΨΠΒΘ4690ΒΞ-Φ1Ψ και ΑΔΑΜ: 17PROC002008177 διακήρυξης του Νοσοκομείου μας Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, εκδόθηκε και κατατέθηκε η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης {Ν. 4412/2016, παρ. 1β & 4, του άρθρου 72 «Εγγυήσεις »}: Του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Άρτας Αριθμός Εγγυητικής 857 Αξίας 5% επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α 91,25 € Ημερομηνία έκδοσης 1-3-2018 Ημερομηνία λήξης (17 μηνών) Αόριστη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-- 1 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αρίθμ. ………… 4/2018 (εκτός ΠΠΥΥ) Στην Ζάκυνθο σήμερα την Παρασκευή 16 Μαρτίου του 2018, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός το Γ.Ν. Ζακύνθου, με Α.Φ.Μ.... 999519547 υπάγεται στη ΔΟΥ… ΖΑΚΥΝΘΟΥ που εδρεύει στην οδό Γαϊτάνι, Τ.Κ. 291 00 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικήτρια κα. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « η Αναθέτουσα Αρχή » και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία: CLEAN PLUS ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΔ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Βασ. Πύρρου 24 , Τ.Κ. 47132, ΑΡΤΑ , τηλ. 2681023100 , 6938647400. Ε.: alexiou.clean@yahoo.gr με ΑΦΜ. : 047467033 , υπάγεται στη ΔΟΥ… ΑΡΤΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ……………………………………..., ……………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6446/26-9-2017, με ΑΔΑ: ΨΠΒΘ4690ΒΞ-Φ1Ψ και ΑΔΑΜ: 17PROC002008177 διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» 2) Την από 9-10-2017 προσφορά του αναδόχου. 3) Την αρίθμ. πρωτ. 7912/30-11-2017, με ΑΔΑ: ΩΟΨΡ4690ΒΞ-2ΙΒ απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν.Ζ. έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του παραπάνω ΠΜΔ 4) Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 8559 /27-12-2017, με ΑΔΑ:ΨΚΘΨ4690ΒΞ-6Ο6 απόφαση του αναπληρωτή Διοικητή έγκρισης του από 8-12-2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του παραπάνω διαγωνισμού, προϋπολ. δαπάνης 19.989,56 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %, με ημερομηνία διενέργειας την Τρίτη 10 Οκτωβρίου του 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147), του ν. 4270/2014 (Α' 143), του ν. 4250/2014 (Α' 74), της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107), του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112), του π.δ 80/2016 (Α΄ 145), της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του (ΚΗΜΔΗΣ) , Καθώς και - Την υπ’ αρίθμ. 30/25-9-2017, με ΑΔΑ: Ω6ΙΦ4690ΒΞ-ΡΞΔ, απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού -Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/867, 748/0, με ΑΔΑ: ΩΔ2Ι4690ΒΞ-ΛΒΜ, Ποσού: 1.000,00€ (για το 2017) - Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Προμήθεια ειδών όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 1. της παρούσης Σύμβασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή (τμηματική – οριστική).Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του

-- 2 of 6 --

Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο» (CPV 19640000-4) ( ΚΑΕ 1381) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΑΡΚΑ -ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 Σάκοι κίτρινοι ενισχυμένοι (για κυτία μολυσματικών), με κλείστρο ασφαλείας, αδιαφανείς, αδιάτρητοι και αδιαπέραστοι από υγρασία διαστ. 80*110 για κυτίο 40 λίτρων VLKPlast LTD Βουλγαρία 20 KG «Απορρυπαντικών» (CPV 39831200-8 )( ΚΑΕ 1381) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΑΡΚΑ -ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 22 Υγρό απορρυπαντικό ενισχυμένο πλυντηρίου πιάτων- ποτηριών DONPOL Αθήνα 4 ΛΙΤΡΑ 25 Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι DONPOL Αθήνα 4 ΛΙΤΡΑ 28 Κρεμοσάπουνο, συσκευασία περίπου 4-5 λιτρων DONPOL Αθήνα 4 ΛΙΤΡΑ 29 Χλωρίνη αραιή 3-5-%. συσκ. των 2 λίτρων να κατατεθεί το δελτίο ασφαλείας προϊόντος στα ελληνικά. Να μην απαιτεί ξέβγαλμα DONPOL Αθήνα 2 ΛΙΤΡΑ 31 Υγρό καθαρισμού δαπέδου, για σφουγγάρισμα χωρίς ξέβγαλμα DONPOL Αθήνα 4 ΛΙΤΡΑ Το εργοστάσιο κατασκευής και συσκευασίας για το Τμήμα Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο είναι το VLKPlast LTD και ο τόπος εγκατάστασής του είναι στη Διεύθυνση: Area Sokolovets, Industrial zone, Sandanski, Bulgaria (Βουλγαρία). Το εργοστάσιο κατασκευής και συσκευασίας για το Τμήμα απορρυπαντικών είναι το DON POL AE και ο τόπος εγκατάστασής του είναι στη Διεύθυνση: Δεκελείας και Κων/λεως, Αθήνα. Όλα τα υπό προμήθεια απορρυπαντικά : 1. έχουν έγκριση των αρμοδίων αρχών, δηλ. τα καθαριστικά – απορρυπαντικά να είναι εγκεκριμένα από το Γ.Χ.Κ., 2. έχουν δελτία δεδομένων ασφαλείας στην Ελληνική γλώσσα 3. φέρουν ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις, ημερομηνία παρασκευής - λήξης και οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα Τα υπό προμήθεια απορρυπαντικά, καθαριστικά, σαπούνια κ.λ.π. : 1.. είναι υποαλλεργικά, μη τοξικά, μη καυστικά και μη επιβλαβή για το προσωπικό, ασθενείς, επισκέπτες. 2.. δεν προκαλούν οξείδωση των μετάλλων ή διάβρωση των επιφανειών στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν 3.. είναι κατάλληλα για χρήση σε χώρους Νοσοκομείου, με άριστα αποτελέσματα καθαρισμού λεκέδων από αίμα, πρωτεΐνες, ιστούς, οργανικά και ανόργανα άλατα κ.λ.π. 4.. είναι βιοδιασπώμενα 5.. είναι χαμηλού αφρισμού, για εύκολο ξέβγαλμα ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α/α Περιγραφή είδους Ζητούμενη ποσότητα Μον. Μέτρ. Τιμή / Μ.Μ. Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο

-- 3 of 6 --

3 Σάκοι κίτρινοι ενισχυμένοι (για κυτία μολυσματικών), με κλείστρο ασφαλείας, αδιαφανείς, αδιάτρητοι και αδιαπέραστοι από υγρασία διαστ. 80*110 για κυτίο 40 λίτρων 40 Κιλό 1.52 60.80 € 14.59 € 75.39 € 22 Υγρό απορρυπαντικό ενισχυμένο πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών 400 Λίτρο 1.41 564.00 € 135.36 € 699.36 € 25 Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 400 Λίτρο 0.53 212.00 € 50.88 € 262.88 € 28 Κρεμοσάπουνο, συσκευασία περίπου 4-5 λιτρων 152 Λίτρο 0.5675 86.26 € 20.70 € 106.96 € 29 Χλωρίνη αραιή 3-5-%. συσκ. των 2 λίτρων να κατατεθεί το δελτίο ασφαλείας προϊόντος στα ελληνικά. Να μην απαιτεί ξέβγαλμα 2000 Λίτρο 0.345 690.00 € 165.60 € 855.60 € 31 Υγρό καθαρισμού δαπέδου, για σφουγγάρισμα χωρίς ξέβγαλμα 400 Λίτρο 0.53 212.00 € 50.88 € 262.88 € Σύνολο δαπάνης : 1,825.06 € 438.01 € 2,263.07 € Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην διάρκεια της σύμβασης. ----- Στη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του ιδρύματος - Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην κατατεθειμένη τεχνική προσφορά της εταιρείας Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό Των (Χίλια Οκτακόσια Είκοσι Πέντε ευρώ και Πέντε λεπτά) (1.825,06 €) ΦΠΑ 24% (Τετρακόσια Τριάντα Οκτώ ευρώ και Ένα λεπτό) (438,01 €) Σύνολο: (Δύο Χιλιάδες Διακόσια Εξήντα Τρία ευρώ και Επτά λεπτά) (2.263,07 €) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Το Νοσοκομείο δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις παραπάνω τιμές για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της παρούσης σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή τμηματικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, ύστερα από την έγγραφη παραγγελία μας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί ενώπιον Επιτροπής παραλαβής η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/νση του Νοσοκομείου. 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

-- 4 of 6 --

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή το Νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση είδη ελεύθερα και η διαφορά τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή. 3. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας, (άρθρο 208 και την παρ. 11 εδ. Β, άρθρου 221, του ν. 4412/2016), συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για τρεις (3) ακόμη μήνες (υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης του συμβατικού ποσού συμπ. ΦΠΑ που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, εφ’ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση του προϊόντος ή εφ’ όσον ζητηθεί η λύση της από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη-αναδόχου, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 133 του ν. 4412/2016). Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, ν. 4412/2016). ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας των παραδοθέντων υλικών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από αρμόδια επιτροπή. Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200, παραγρ. 4, του ν.4412/2016, είναι: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016. β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» που θα έχει εκδοθεί στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4, Ν.4013/2011 όπως ισχύει) β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007

-- 5 of 6 --

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας {4% για την προμήθεια υλικών} επί του καθαρού ποσού. Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 1. Η Σύμβαση. 2. Η παρούσα Διακήρυξη. 3. Η Τεχνική Προσφορά του Ανάδοχου. 4. Η Οικονομική Προσφορά του Ανάδοχου. ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της σχετικής διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Ζακύνθου Ύστερα από αυτά, συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο (2) πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, παρέμεινε στην υπηρεσία μας και το άλλο πήρε ο ανάδοχος ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ

-- 6 of 6 --