ΣΥΜΒΑΣΗ 87/2016 ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Ι. - ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛ. Ο.Ε." ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΕΠ SARS ΤΟΥ ΓΝΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Α/Α: 87/2016 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Ι –ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΛ. ΟΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΕΠ SARS ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α∆Α 481/14-07-2016 ΩΙ5Β46907Λ-444 Στο Ρέθυμνο σήμερα την 20.07.2016 μεταξύ: Αφενός το Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου 15-17 ΑΦΜ 999272718 και ∆.Ο.Υ. Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιοικητή της, ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Και αφετέρου η Εταιρεία με την επωνυμία ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Ι –ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΛ. ΟΕ.» με ΑΦΜ 800693244 της ∆.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος») που εδρεύει Κριτοβουλίδου 18, Ρέθυμνο (Τ.Κ. 74131) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον Τσουπάκης Ιωάννη, αποδεχθήκαμε και συμφωνήσαμε τα παρακάτω: Ο πρώτος συμβαλλόμενος ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπ’ όψη του : 1. την προσφορά της εταιρείας 2. Την υπ΄ αριθμό 481/14-07-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση) 3. Την υπ’ αριθμ. 201/14/24-6-2015 απόφαση του ∆.Σ. Νοσοκομείου Ρεθύμνου. 4. Την υπ’ αριθμ. 230.β/11-7-2016 απόφαση του εκτελούντα χρέη ∆ιοικητή 5. KAE 0863 Ήδη με την παρούσα ο πρώτος συμβαλλόμενος (Γ. Ν. Ρεθύμνου) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την ανάθεση έργου για τη ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΕΠ SARS ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αποκαλούμενο στο εξής χάριν συντομίας ΕΡΓΟ, όπως περιγράφεται στην προσφορά που κατέθεσε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

-- 1 of 7 --

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της προσφοράς. Το ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και την σχετική απόφαση κατακύρωσης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το ανωτέρω στο εξής θα καλείται ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω όπου αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου ΕΡΓΟΥ. ΑΡΘΡΟ 2ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ανακοίνωσης της. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ ορίζεται για το διάστημα: από 22/7/2016 έως 19/8/2016 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας της παρούσας ανέρχεται στο παρακάτω ποσό: 2.500,00 € Η οικονομική προσφορά του Προμηθευτή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν 2469/97 συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ /Α/107/9.05.2013) και όπως αναλυτικά διευκρινίζεται παρακάτω. 2. Τρόπος Πληρωμής: 1. Η εξόφληση του έργου θα γίνει εφάπαξ, μετά την παραλαβή του έργου από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου. 2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) 5. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την παραλαβή του έργου, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της

-- 2 of 7 --

πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λπ.). 7. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 8. Ο Ανάδοχους επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 9. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 10. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 11. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και τυχών τευχών που τη συνοδεύουν και με τους όρους της Τεχνικής Προσφοράς του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παραλαβή του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται από τριμελή επιτροπή (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών), που θα εκδίδει σχετικό πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το ΕΡΓΟ (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που

-- 3 of 7 --

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το ΕΡΓΟ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Απαγορεύεται στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.∆. ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της παρούσης σύμβασης. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. ΑΡΘΡΟ 7ο Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή νέας θύρας συνένωσης μεταξύ των χώρων διαλογής και του εξεταστήριου του SARS. Η θύρα θα έχει διαστάσεις 0,90*2,15 με καθαρό άνοιγμα 0,82*2,11μ. Για την άρτια ολοκλήρωση, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: Αδιατάρακτη κοπή υφιστάμενης τοιχοποιίας και απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης. Τοποθέτηση μεταλλικής πυράντοχης θύρας με χρόνο πυραντίστασης 60', και πλήρωση των κενών με αριάνη σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η πυράντοχη θύρα θα είναι απλού σχεδίου χωρίς ανοίγματα κλπ., ενώ δεν περιλαμβάνονται μπάρες πανικού, μηχανισμοί επαναφοράς κλπ. σε περίπτωση που χρειαστούν. Επιχρίσματα σε όλα τα μερεμέτια που θα δημιουργηθούν στο σημείο κοπής. Σπατουλάρισμα τοιχοποιίας. Χρωματισμός του τοίχου και της θύρας σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρώματα των λοιπών θυρών. Τοποθέτηση δαπέδου linoleum TARKETT πάχους 2,5εκ. απόχρωσης παρόμοιας με το υφιστάμενο δάπεδο. Πλήρωση αρμών δαπέδου με ειδικό αρμόστοκο ίδιου χρώματος. Το κόστος για τις παραπάνω εργασίες είναι 2500€. Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. ∆εν περιλαμβάνεται κόστος για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας ή γνωστοποίησης εργασιών στην Υπηρεσία ∆όμησης Ρεθύμνου. Οι τιμές είναι με ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.0 ΤΕΧΝΙΚΗ 3.0 ΚΟΣΤΟΣ

-- 4 of 7 --

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 9ο ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ αν συντρέχουν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 01. Αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 02. Αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 03. Αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκχωρεί τη σύμβαση. 04. Αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 05. Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Σε περίπτωση κήρυξης του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 01. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 02. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 03. Πλημμύρα. 04. Σεισμός. 05. Πόλεμος. 06. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 07. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης του ΕΡΓΟΥ. ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

-- 5 of 7 --

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του ΕΡΓΟΥ που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ειδικότερα: Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος ΕΡΓΟΥ, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το ΕΡΓΟ, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΑΡΘΡΟ 14ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 01. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 02. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων

-- 6 of 7 --

αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 03. Ο Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου, η από διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η κατατεθείσα προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου γ) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δ) Η προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 04. Τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 05. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ του ΕΡΓΟΥ και το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. ∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. Από τα ως άνω τέσσερα (4) πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το δε ένα έλαβε ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ρ. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Ι. – ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΛ. Ο.Ε.

-- 7 of 7 --