ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΜ

Αρ. Σύμβ. 8/3/2017 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Στην Τρίπολη σήμερα, την 24η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη , στα Γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ. 22 131, οι κάτωθι υπογράφοντες την παρούσα : 1. Το Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 221 31 με ΑΦΜ:998037420 και ∆.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ, 2. Η ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ που εδρεύει στην ΕΛΑΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ με, Α.Φ.Μ. 046684496 , ∆.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , που θα καλείται στο εξής ως «Ανάδοχος», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

-- 1 of 5 --

3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/2010) 4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011). 5. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016). 6. Τις διατάξεις του Π.∆. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως ισχύει (ΦΕΚ 224/Α/27-12-2010) 7. Την υπ' αριθ. 12540/56856/06-03-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 698 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Τμήματος Οικονομικής ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου. 8. Την αριθμ. 1492/2017 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. 9. Την αριθμ. 252/2017 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων τη παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. πρωτ. 23511/28-04-2017 ∆ιακήρυξης, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωματικών ψεκασμών, με ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήματα, ανάλογα με την εξέλιξη του δακοπληθυσμού και τις παρουσιαζόμενες δακοπροσβολές. 2. Η τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο χωρίς το ΦΠΑ, ο αριθμός των ψεκαζόμενων ελαιόδεντρων ανά ∆ημοτική ή Τοπική Κοινότητα και η Προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται ως κατωτέρω: A/A ∆ημοτική ή Τοπική Κοινότητα Αριθμός ψεκαζόμενων ελαιοδέντρων Τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο (€) Προϋπολογισθείσα δαπάνη (€) 1 ΤΚ Ελαίας-Καρυών 27.500 0,094 10.340,00

-- 2 of 5 --

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει τα παραπάνω ελαιόδεντρα με την ίδια τιμή και με ανώτατο όριο ψεκασμών τα κατά τμήμα αναφερόμενα της αριθμ. πρωτ. 23511/28- 04-2017 διακήρυξης ή ενδεχόμενης τροποποίησης σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και μέσα που προβλέπει η διακήρυξη. 2. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια των ψεκασμών στο προσωπικό ή και σε τρίτους, ευθύνεται επίσης και μεριμνά για την τήρηση από το προσωπικό των κανόνων που διέπουν την κίνηση των μέσων ψεκασμού ή μεταφοράς στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική περιοχή. 3. Σε περίπτωση ψεκασμού βιολογικών ελαιώνων όταν η σήμανση του είναι η προβλεπόμενη από τη διακήρυξη, την ευθύνη ακέραια έχει ο ανάδοχος. 4. Τα υλικά δακοκτονίας παρέχονται από την Υπηρεσία κα φυλάσσονται από τον ανάδοχο σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους. Μετά το πέρας των εργασιών επιστρέφονται στην αποθήκη της υπηρεσίας τα αχρησιμοποίητα υλικά καθώς και τα κενά συσκευασίας. 5. Για την πρόκληση κάθε ζημιάς σε μέσα ή περουσιακά στοιχεία τρίτων κατά τη διάρκεια των ψεκασμού την ευθύνη έχει ο ανάδοχος. 6. Ο τρόπος διενέργειας του ψεκασμού, οι υποχρεώσεις και ευθύνες των αναδόχων κατά την εκτέλεση του ψεκασμού περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β (Περιγραφή εργολαβίας –Τεχνικές Προδιαγραφές ) της διακήρυξης. 7. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη, περάτωση και ενδιάμεσο διακοπή συγκεκριμένου ψεκασμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. 8. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συσκευές G.P.S. κατά την εκτέλεση των ψεκασμών ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Β (Περιγραφή Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές, παρ.6.12) ΑΡΘΡΟ 3 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. 2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που ∆ημοτικές ή Τοπικές κοινότητες έχουν εξαιρεθεί από το πρόγραμμα δακοκτονίας λόγω χαμηλής καρποφορίας των ελαιοδέντρων τους ή για άλλους λόγους, η παρούσα παύει να ισχύει για τις εξαιρούμενες ∆ημοτικές ή Τοπικές κοινότητες.

-- 3 of 5 --

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 413 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 517,00 €, του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΙΜΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η αμοιβή ορίζεται σε € πλέον ΦΠΑ 13%, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα του άρθρου 1 της παραγράφου 2 της παρούσας σύμβασης 2. Η αμοιβή ορίζεται ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο και ψεκασμό. 3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών του άρθρο 200 παρ.5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 4. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 5. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 06.295 ΚΑΕ 0879.0002 του π/υ της ΠΕ Μεσσηνίας.(Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας) 6. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με τίτλο κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας απόφαση 6102/23-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών. ΑΡΘΡΟ 6 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 15/11/2017. 2. Η διαπίστωση της εκτέλεσης εργασίας ψεκασμού γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον επόπτη δακοκτονίας και τον ανάδοχο και θεωρείται από τον ∆ιευθυντή ∆ακοκτονίας. Το ανωτέρω πρακτικό συντάσσεται βάσει των ημερησίων δελτίων εργασίας, τα οποία υπογράφονται από τον τομεάρχη δακοκτονίας της περιοχής, τον ανάδοχο που έκανε τους ψεκασμούς και θεωρούνται από τον επόπτη δακοκτονίας. Τα ψεκασθέντα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 3. Η Επιτροπή δακοκτονίας έχει το δικαίωμα περικοπής των ψεκασθέντων ελαιοδέντρων στην περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος υπολείπεται της ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία του

-- 4 of 5 --

συνόλου των ελαιοδέντρων της εργολαβίας, καθώς και όταν το προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση του έργου. 4. Η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 369/21-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και τον ανάδοχο και θεωρείται από τον ∆/ντή ∆ακοκτονίας. 5. Η Σύμβαση τροποποιείται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος. 2. Σε περίπτωση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 3. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΚΑΙΟ-∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε 3 (τρία) όμοια αντίτυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

-- 5 of 5 --