ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ – Π.Α.Μ.Θ..

ΗΜ/ΝΙΑ:30/01/2018 ΑΡ.ΠΡΩΤ: Η - 586 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ – Π.Α.Μ.Θ., κωδικός – CPV 90620000-9 (Υπηρεσίες Εκχιονισμού ). ΠΟΣΟΥ 8866,00 € ΜΕ ΦΠΑ Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 30/01/2018 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου οι κάτωθι υπογεγραμμένοι : (α) ο κος ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αφενός, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κύριος του Έργου (ΚτΕ)), σύμφωνα με την παρ. 1ι του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 και την απόφαση υπ’ αριθμ. Δ.Δ.οικ:6427/19-11-2014 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (β) ο κος ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, τηλ. 6944434334 ΑΦΜ 025033742 ιδιοκτήτης του Εκχιονιστικού Μηχανήματος με στοιχεία : 1) ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 33547 ΙΧ Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής: Ο μεν πρώτος των συμβαλλόμενων ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ καλούμενος στο εξής εργοδότης υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 2. Την υπ' αριθ. 2/45584/0026/31-7-01 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 1066/10-8-01 με την οποία αυξήθηκαν και ορίσθηκαν σε ευρώ τα χρηματικά ποσά για τη σύναψη συμβάσεων ετήσιας δαπάνης που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων. 3. Την υπ. αριθ. 2/59649/0026/17-10-01 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1427/22-10-01 με την οποία αναπροσαρμόζεται στα 2.500,00 € το χρηματικό ποσό του άρθρου 80 του Ν.2362/96 πάνω από το οποίο απαιτείται η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού. 4. Την υπ. αριθ. 35130/739/9-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010 όπου αναπροσαρμόζονται τα χρηματικά ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 83 παρ.1 του Ν.2362/95. 5. Την υπ' αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 431/98 με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά των δαπανών που αφορούν προμήθειες κ.λ.π. αναγκών και υποχρέωση ετοιμότητας της Υπηρεσίας αντιμετώπισης αυτών, ήτοι «αποχιονισμού - εκτάκτων αναγκών και παγετών τμημάτων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου».

-- 1 of 7 --

6. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α/27-12-2010. 8. Το υπ. αριθμ. 320/13-03-2015 (ΑΔΑ:ΩΛΗΦ7ΛΒ-ΗΚΟ) έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με την οποία καθορίζεται η τιμή μονάδας μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 9. Την με αριθ. πρωτ. 82136/1517/27-06-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ:ΩΕΑΨ7ΛΒ-Α2Λ, ΑΔΑΜ: 17REQ001626899/03-07-17) με την οποία ορίζεται υποέργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις για την χειμερινή περίοδο 2017-2018 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. ΈΒΡΟΥ» στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006, της ΣΑΕΠ 531 και φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.ΕΒΡΟΥ με δέσμευση πίστωσης ύψους 616.280,00 €. 10. Την αριθ. 574/2017 (ΑΔΑ:ΨΒΓΥ7ΛΒ-98Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί έγκρισης όρων και επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού. 11. Την αριθ. 924/2017 (ΑΔΑ:ΩΖΨ17ΛΒ-6Τ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού και ανακήρυξης των αναδόχων του διαγωνισμού του θέματος. Μ Ι Σ Θ Ω Ν Ε Ι Από το δεύτερο των συμβαλλομένων για λογαριασμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου το παρακάτω Εκχιονιστικό Μηχάνημα με στοιχεία : 1) ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 33547 ΙΧ με τον χειριστή του, για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου κατά τη χειμερινή περίοδο 2017 – 2018, με δυνατότητα παράτασης – προαίρεσης για διάστημα (5) πέντε μηνών δηλαδή έως και την 31/05/2019, στα πλαίσια του διαγωνισμού : «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ – Π.Α.Μ.Θ., κωδικός – CPV 90620000-9 (Υπηρεσίες Εκχιονισμού )» Η ΔΑΠΑΝΗ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» ΜΕ Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 531. και φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. της Π. Ε. ΕΒΡΟΥ με δέσμευση πίστωσης ύψους 616.280,00 €,

-- 2 of 7 --

με την τιμή που ορίζεται από την υπ. αριθμ. 320/13-03-2015 (ΑΔΑ:ΩΛΗΦ7ΛΒ-ΗΚΟ) Απόφαση Μίσθωσης Μηχανημάτων για την εκτέλεση του υποέργου και προκύπτει από την οικονομική προσφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε και αναλύεται ως εξής: 1. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων (εκμισθωτής) αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού με τις ανωτέρω τιμές που ισχύουν για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018. Στην τιμή του μισθώματος περιλαμβάνονται και όλες εκείνες οι δαπάνες που αναφέρονται στο Ε) της υπεύθυνης δήλωσης της οικονομικής προσφοράς που έχει υποβληθεί κατά τον διαγωνισμό. 2. Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για τη χειμερινή περίοδο 2017 - 2018 και ισχύει από την ημέρα υπογραφής της. Οι εργασίες θα περαιωθούν έως την 31-12-2018 με δυνατότητα παράτασης – προαίρεσης για διάστημα (5) πέντε μηνών δηλαδή έως και την 31/05/2019. 3. Το μηχάνημα αυτό εκμισθώνεται από την Δ/νση Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου και θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. 4. Σε περίπτωση που το μηχάνημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο εκμισθωτής υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών να αποκαταστήσει τη βλάβη ή να το αντικαταστήσει με άλλο μηχάνημα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που είχε και το πρώτο. 5. Αν ο εκμισθωτής δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησης του και λύση της συνεργασίας. 6. Ο εκμισθωτής του μηχανήματος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 7. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση καθ' όλη την διάρκεια του χειμώνα να έχει έτοιμο προς χρήση το μηχάνημά του, μαζί με χειριστή και να διαθέτει αυτό όσο χρόνο απαιτηθεί στο οδικό δίκτυο που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας. Γενικά οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του καθώς και τους όρους λειτουργίας του μηχανήματος σύμφωνα με την Διακήρυξη του διαγωνισμού. 8. Το μηχάνημα θα διαθέτει τα απαραίτητα παρελκόμενα: α.-Χωρίς βλάβη. Α/ Α ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΔΡΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € / ΩΡΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ 33547 ΙΧ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 110 ΩΡΕΣ 65 €/ΩΡΑ 7150,00 € 1716,00€ 8866,00€ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 7150,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24 % 1716,00 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8866,00€

-- 3 of 7 --

β.-Γεμάτο ρεζερβουάρ πετρελαίου με μείγμα αντιπαγωτικού ή φωτιστικού πετρελαίου. γ.- Αλυσίδες σε όλους τους τροχούς για τα τροχοφόρα. δ.- Οι μπαταρίες του να είναι σε καλή κατάσταση. ε.- Θα έχει μαζί του συρματόσχοινο για οποιαδήποτε ρυμούλκηση. στ.-Τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι σε καλή κατάσταση. ζ.- Θα έχει τα απαραίτητα φανάρια και φωτισμό για εργασία το βράδυ. η.-Ο χειριστής του μηχανήματος όταν εργάζεται το μηχάνημα να διαθέτει κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι πάντα ανοικτό και φορτισμένο ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία ανά πάσα στιγμή με τον Τομέα Επιχείρησης. 9. Να ενημερώνει έγκαιρα τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας για κάθε του μετακίνηση από τον τόπο διαμονής που έχει δηλώσει. 10. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσίας νόμιμα θεωρημένο, απευθυνόμενο προς την Π.Ε. Έβρου Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για ποσό άνω των 1.500,00 €. γ. Βεβαίωση μη οφειλής προς ΙΚΑ για ποσό άνω των 3.000,00 €. 11. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών να εφαρμόσει τα απαιτούμενα από τον νόμο ( 2696/23-9-99 ΚΟΚ) μέτρα ασφαλείας και φέρει ακέραια την ευθύνη εφαρμογής των. Εγγυητική Επιστολή Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Προμηθευτής καταθέτει με την υπογραφή της Σύμβασης την αριθ. 29042/17-01-2018 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (357,50 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή της Παροχής Υπηρεσίας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό ή για μέρος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών διατάξεις. Εκχώρηση Απαιτήσεων Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

-- 4 of 7 --

Υποχρεώσεις Ανάδοχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει σε αυτές οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστεθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής τους όλα τα εξουσιοδοτημένα, από την Αναθέτουσα Αρχή, πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή του Αναδόχου. Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016), του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), τους όρους της με αριθ. 01/2017 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σα να μην είχαν προσφύγει στα δικαστήρια. Εκπροσώπηση Αναδόχου Ως Εκπρόσωπος του Προμηθευτή για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται ο ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.

-- 5 of 7 --

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του Αναδόχου οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Τροποποίηση της Σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και απαιτεί τη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών. Συμβατικά Έγγραφα Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται κατωτέρω: α) Η Σύμβαση β) Η αρ. 924/2017 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. γ) Η Διακήρυξη αρ. 01/2017 δ) Η προσφορά του Αναδόχου Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές της Παροχής Υπηρεσίας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής. Γλώσσα Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές. Παραίτηση Δικαιώματος Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.

-- 6 of 7 --

Προηγούμενες Συμφωνίες Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εκτέλεσης των Εκχιονιστικών εργασιών. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (30/01/2018) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης και των εργασιών του αναδόχου. Οι εργασίες θα περαιωθούν έως την 31-12-2018 με δυνατότητα παράτασης – προαίρεσης για διάστημα (5) πέντε μηνών δηλαδή έως και την 31/05/2019. Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα τα οποία διαβιβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν και από τους δύο συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Περιφερειάρχης Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

-- 7 of 7 --