ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18721 / 2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «KARL-STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» Στην Πάτρα σήμερα, Δευτέρα 22/6/2020 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφ’ ενός Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» που εδρεύει στην οδό Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή, κ. Θεοδωρόπουλο Ηλία, νομίμως διορισθέντος, δυνάμει της υπ΄αριθμ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 2423/17-1-2020 (ΦΕΚ 30/17-1-2020 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄άρθρο 7, παρ. 4, περ. στ εδ. 3 και άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 και παρ. 6 περ. 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007. Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφ’ ετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία «KARL-STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 34 , Τ.Κ. 54248, τηλέφωνο: 2310-304868, ΔΟΥ: Ζ΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παναγιωτόπουλο Χρήστο με ΑΔΤ: ΑΝ 736646. Η ανωτέρω εταιρεία στο εξής θα αναφέρεται στη σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ’ αριθμ. 20/2019 διακήρυξη του διαγωνισμού, (ΑΔΑΜ: 19PROC005818053). 2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 43509/2-12-2019 προσφορά της εταιρείας. 3) Την υπ’ αριθμ. 5/13-5-2020 (ΕΗΔ 3ο) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧΛΧ46906Λ-Ο9Ι): «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Λαπαροσκοπικού επεμβατικού πύργου». 4) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 316/6-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση νοσοκομείων». 5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1786/8-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μεταφορά Ποσών». 6) Η υπ’ αριθμ. 1679/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων, (ΑΔΑ: 602046906Λ-5ΘΘ). 7) Όλες τις κείμενες διατάξεις των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Εγκυκλίων περί «Προμηθειών του Δημοσίου» και περί «Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων». Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ’ αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του αποδέχθηκε τον διορισμό.

-- 1 of 10 --

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) στον Ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στην σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος με ημερομηνία έναρξης στις 22/6/2020 και ημερομηνία λήξης στις 21/6/2021. Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδικαίως και αζημίως για το δημόσιο, στην περίπτωση που συναφθεί άλλη σύμβαση από την ΕΚΑΠΥ ή από Νοσοκομείο αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ ως αποτέλεσμα ενιαίου διαγωνισμού ή αν υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβαση που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική και οικονομική του προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Το τελικό ποσό ανάθεσης ανέρχεται σε 71.880,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 89.131,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο «Λαπαροσκοπικός επεμβατικός πύργος» είναι προϊόν του κατασκευαστικού οίκου Κarl Storz SE & Co. KG, Γερμανίας.

-- 2 of 10 --

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 TC201EN IMAGE1 S CONNECT ΙΙ, module σύνδεσης για χρήση ως και 3 link modules, αανάλυση 3840 x 2160 και 1920 x 1080 pixels, με ενσωματωμένο KARL STORZ- SCB σύστημα επικοινωνίας συσκευών και σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, τροφοδοσία 100 - 120 VAC/200 - 240 VAC, 50/60 Hz. Περιλαμβάνει: 400 A καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 300 εκ., 20040089 DVI-D καλώδιο σύνδεσης μήκους 300 εκ., ΤC304 module σύνδεσης 4Κ κεφαλών κάμερας, TC003 Display Port καλώδιο σύνδεσης 4Κ ανάλυσης, TC007 SDI καλώδιο μήκους 300εκ., 20090170 SCB καλώδιο σύνδεσης μήκους 100 εκ., 20040282 USB κάρτα μνήμης 32 GB και 20040240US USB πληκτρολόγιο σιλικόνης με ποντίκι. 2 TC300 IMAGE1 S H3-LINK, link module, για χρήση με τις IMAGE1 FULL HD three-chip κεφαλές κάμερας, τροφοδοσία 100 - 120 VAC/200 - 240 VAC, 50/60 Hz. Περιλαμβάνει: 400 A καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 300 εκ., TC 011 καλώδιο σύνδεσης link module μήκους 20 εκ. για χρήση με το IMAGE1 S CONNECT TC 200EN και IMAGE1 S CONNECT II TC 201EN. 3 TH104 IMAGE1 S H3-ZA Three-Chip FULL HD κεφαλή κάμερας, S-τεχνολογίες διαθέσιμες, κλιβανιζόμενη, προοδευτικής σάρωσης, εμβαπτιζόμενη, gas- and plasma- δυνατότητα αποστείρωσης, με ενσωματωμένο Parfocal Zoom, μήκος εστία- σης f = 15 - 31 mm (2x), 2 πλήρως προγραμματιζόμενα κομβία για χρήση της με την πλατφόρμα IMAGE1 S και IMAGE1 HUB HD/IMAGE1 HD. 4 TM220 27" FULL HD Monitor, συστήματα χρωμάτων PAL / NTSC, μέγιστη ανάλυση οθόνης 1920 x 1080, μορφή εικόνας 16:9 και VESA 100 ανταπτορ σύνδεσης. VIDEO είσοδοι 2x DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite. VIDEO έξοδοι DVI, 3G-SDI, Composite . Τροφοδοτικό 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 5 V DC έξοδο (1 A) που περιλαμβάνει: εξωτερικό 24 VDC μετασχηματιστή και βασικά καλώδια. 5 UG500 Βάση τοποθέτησης Monitor (εξάρτημα τροχήλατου), ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης περίπου 360°. Μέγιστο φορτίο 18 kg με VESA 75/100,για χρήση του με τα τροχήλατα τύπου UGxxx. 6 TL300 Πηγή ψυχρού φωτισμού LED 300, με ενσωματωμένο KARL STORZ-SCB σύστημα επικοινωνίας συσκευών, υψηλής απόδοσης τεχνολογία LED με μία KARL STORZ έξοδο φωτισμού, τροφοδοσία 100 - 240 VAC, 50/60 Hz. Περιλαμβάνει: 400 A καλώδιο τροφοδοσίας. 7 TL005 Τριπλός αντάπτορ σύνδεσης με καλώδια φωτισμού διαφόρων κατασκευαστικών οίκων.

-- 3 of 10 --

4 8 495NCSC Ινοπτικό καλώδιο φωτισμού με ευθύ βύσμα σύνδεσης, ιδιαιτέρως ανθεκτικό στην θερμότητα και με μηχανισμό κλειδώματος με το ενδοσκόπιο. Διάμετρος 4.8 χιλ. και μήκος 250 εκ.. 9 UI500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB, με ενσωματωμένο KARL STORZ-SCB σύστημα επικοι- νωνίας συσκευών, τροφοδοσία 100 - 240 VAC, 50/60 Hz. Περιλαμβάνει : UI500 ENDOFLATOR® 50 SCB, 20090170 SCB καλώδιο σύνδεσης μήκους 100 εκ., 20400030 κλειδί φιάλης, 031210-03 Θερμαινόμενος σωλήνας με φίλτρο, μιας χρήσης x 3 και 30103 HP HiCap® Trocar μεγέθους 11 χιλ. 10 20400027 Σωλήνας υψηλής πίεσης τύπου american connection / German connection (CO2), μήκους 102 εκ.. 11 UI004 Σωλήνας αερίου πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής διαμέτρου 9 χιλ και μήκους 250 εκ., για χρήση με τις συσκευές ΕNDOFLATOR® 40 UI400 ή ENDOFLATOR® 50 UI500. 12 031122-25 Φίλτρο αερίου με σύνδεση ISO, υδρόφοβο και από τις δυο πλευρές, μιας χρήσης, πακέτο 25 τεμαχίων. Για χρήση με συσκευές με μέγιστη ροή αερίου 50 l/min (KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR®, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, ENDOFLATOR® 50). 13 UH401 AUTOCON® III 400 High-End, BIVASCULARSAFE, τροφοδοσία 220 - 240 VAC, 50/60 Hz. Περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης, HF μονοπολικές συνδέσεις : 2x 3- pin US τύπου 5 χιλ connector, 2x 4 mm connector. HF διπολικές συνδέσεις : 2x 2-pin US τύπου (28.58) και 3x KARL STORZ/Erbe VIO Neutral electrode 2-pol. 14 26520043 Χειρολαβή ηλεκτροδίου με 2 κουμπιά για ενεργοποίηση μονοπολικών επιλογών. Κίτρινο κουμπί: μονοπολική κοπή, μπλε κουμπί: μονοπολική αιμόσταση. Χρειάζεται για την λειτουργία το συνδετικό καλώδιο 26520045 15 26520045 Καλώδιο σύνδεσης με την παραπάνω χειρολαβή 26520043, μήκους 400 εκ., και την προσφερόμενη διαθερμία.

-- 4 of 10 --

5 16 20530008 Σετ χειρουργικών ηλεκτροδίων, αποτελούμενο από: 20530031 Κουτί για αποστείρωση 16 ηλεκτροδίων, 26520031 σύρμα Snare 5 χιλ., 26520032 σύρμα Snare 10 χιλ., 26520033 Ribbon Snare 10 χιλ., 26520034 KIRSCHNER ηλεκτρόδιο spatula, 26520035 MAGENAU ηλεκτρόδιο μαχαίρι, 26520036 ηλεκτρόδιο μαχαίρι, 26520037 ηλεκτρόδιο μπίλια 2 χιλ., 26520038 ηλεκτρόδιο μπίλια 4 χιλ., 26520039 ηλεκτρόδιο μπίλια 6 χιλ., 26520040 ηλεκτρόδιο βελόνα, 26520041 Flat ηλεκτρόδιο και 26520042 Flat ηλεκτρόδιο 10x15 χιλ. 17 27806US Καλώδιο πολλαπλών χρήσεων σύνδεσης γειώσεων μιας χρήσης. 18 UF902 Διπλός ποδοδιακόπτης με κουμπί επιλογών. 19 26331101-1 HAMOU® ENDOMAT® SCB, Set, τροφοδοσία 100-240 VAC, 50/60 Hz αποτε- λούμενο από: 26331120-1 HAMOU® ENDOMAT® SCB συσκευή, 20090170 SCB καλώδιο σύνδεσης 100 εκ. 20 26331142 Σωλήνας σιλικόνης για αναρρόφηση πολλαπλών χρήσεων για την συσκευή Hamou Endomat 26331120-1. 21 20300052 Φιάλη αναρρόφησης 1.5 l πολλαπλών χρήσεων. 22 20300034 Καπάκι πολλαπλών χρήσεων για την παραπάνω φιάλη αναρρόφησης. 23 20300130 Σύστημα συγκράτησης της φιάλης αναρρόφησης 1.5 l. 24 UP007 Σετ σωληνώσεων πλύσης, πολλαπλών χρήσεων για χρήση με την συσκευή ENDOMAT® Select SCB UP 210 και HAMOU® ENDOMAT® SCB 26331120-1. 25 031124-10 Φίλτρα αναρρόφησης υγρών με σύνδεση στην πλευρά της φιάλης, μιας χρήσης, αποστειρωμένα, για χρήση με την παραπάνω φιάλη αναρρόφησης και την συσκευή ENDOMAT® Select SCB UP 210 και HAMOU® ENDOMAT® SCB 26331120-1. 26 TM220 27" FULL HD Monitor, συστήματα χρωμάτων PAL / NTSC, μέγιστη ανάλυση οθόνης 1920 x 1080, μορφή εικόνας 16:9 και VESA 100 ανταπτορ σύνδεσης. VIDEO είσοδοι 2x DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite. VIDEO έξοδοι DVI, 3G-SDI, Composite . Τροφοδοτικό 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 5 V DC έξοδο (1 A) που περιλαμβάνει: εξωτερικό 24 VDC μετασχηματιστή και βασικά καλώδια.

-- 5 of 10 --

6 27 UG510 Βάση τοποθέτησης Monitor (εξάρτημα τροχήλατου), ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος και πλευρά με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης έως 320°. Μπορεί να φτάνει ως 530 χιλ μακριά. Μέγιστο φορτίο 15 kg με VESA 75/100, για χρήση του με τα τροχήλατα τύπου UGxxx. 28 UG220 Τροχήλατο τοποθέτησης συσκευών, ψηλό, με 4 διπλούς αντιστατικούς τροχούς. Οι δύο τροχοί διαθέτουν φρένο. Διαθέτει κεντρικό διακόπτη, κεντρικό ενσωματωμένο σύστημα τροφοδοσίας με 12 πρίζες και γειώσεις. Διαστάσεις σε χιλ. (π x υ x β): Τροχήλατο: 830 x 1474 x 730, Ράφι : 630 x 25 x 510, Διάμετρος ρόδας: 150 . Περιλαμβάνει : UG 011Βάση τροχήλατου πλατιά, UG 021 κάλυμμα τροχήλατου πλατύ, UG 051 δοκοί, UG 604 ράφι 2x , UG 602 συρτάρι με κλειδαριά, 2x UG 608 Ράγες , UG 612 Βάση τοποθέτησης κάμερας, 5x UG 700 καλώδια σύνδεσης μήκους 100 εκ. 29 UG609 Βάση φιάλης CO2 για χρήση με τα τροχήλατα τύπου UGxxx. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού 3.594,00€ που ισούται με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Η παρούσα εκδόθηκε στις 16/6/2020 με τον αριθμό 917 ILG 2079911 από την Τράπεζα Πειραιώς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης όρου και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

-- 6 of 10 --

7 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Toν Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται. ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί υποχρεούται να τις αποκαταστήσει με δικά του έξοδα. Ακόμη εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Ακόμη δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και ακόμη απαγορεύεται ν’ αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Σχετικά με τον χρόνο παράδοσης, τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 208, 209 του Ν. 4412/2016 αντίστοιχα. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με δαπάνες, ευθύνη και μέριμνα δική του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής που πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τους όρους της σύμβασης. Αν διαπιστωθεί διαφορά τότε θα πρέπει να ενημερωθεί ο Ανάδοχος με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις. H παραλαβή γίνεται από αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή μέσα στον οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν .4412/2016. Ειδικότερα δεν κηρύσσεται έκπτωτος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) το αντικείμενο της σύμβασης δεν παραδοθεί και δεν εγκατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Αν ο Ανάδοχος δεν μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, η είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο Ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.

-- 7 of 10 --

8 Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας (η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφ’ όσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε ανωτέρα βία. Οι ρήτρες καθυστέρησης της παράδοσης θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το αντικείμενο της σύμβασης περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση με Φ.Π.Α. και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Ακόμη μπορεί να επιβληθεί ο αποκλεισμός του Αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στον Ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Η αρμόδια Επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της καθώς και τα εξουσιοδοτημένα άτομα από την Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν τεχνικά θέματα, εμπορικά ζητήματα, μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας που αφορούν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η σύμβαση θεωρείται ότι θα έχει πραγματοποιηθεί όταν παραδοθεί οριστικά το αντικείμενο της σύμβασης, γίνει η πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

-- 8 of 10 --

9 α) Οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση. β) Αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν’ ασκήσει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ΄όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: -Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ΄115). -Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. -Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης. -Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός και όλα τα είδη και υλικά θα είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας, ασφαλή και πάντα συμμορφούμενα προς τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της τεχνικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με εξ’ ολοκλήρου ευθύνη του Αναδόχου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και τελικής παράδοσης των προσφερομένων επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία και ουδεμία απαίτηση θα έχει από την Αναθέτουσα Αρχή. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού και η Επιτροπή παραλαβής θα ενημερωθούν για την ημερομηνία παράδοσης τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε παράδοση στην Αποθήκη, θα σταλεί αποδεικτικό θεωρημένο από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης ή άλλο αρμόδιο υπάλληλο που θα αναφέρει την ημερομηνία παράδοσης, το υλικό, την ποσότητα και τον αριθμό της σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει εγγύησης δύο (2) ετών για όλα τα εργαλεία και μηχανήματα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και λοιπών ειδών που θα απαιτηθούν σε περίπτωση βλάβης από υπαιτιότητα του κατασκευαστή. Επιπλέον για τα προσφερόμενα παρέχονται ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το ιατρικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος και το τεχνικό προσωπικό στην έδρα της εταιρείας του, με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο. ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η σύμβαση. β) Η νομοθεσία περί Προμηθειών του Δημοσίου. γ) Η διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. δ) Η προσφορά του Αναδόχου.

-- 9 of 10 --

10 Για τα θέματα που καθορίζονται, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με τηλεομοιοτυπία. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εφ’ όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθεί στη σύμβαση η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με εφαρμοστέο το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «KARL-STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ» Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

-- 10 of 10 --