ΣΥΜΒΑΣΗ για την διετή παροχή υπηρεσιών εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Page 1 of 6 ΣΥΜΒΑΣΗ για την διετή παροχή υπηρεσιών εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου Στην Μυτιλήνη, σήμερα την 30/7/2020, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου – Κτήριο Διοίκησης), με Α.Φ.Μ. 090166310, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Σκιάνη Χαράλαμπο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4392/Τ. Β’/02.10.18 περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων/νισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (απόφαση 8460/12.09.18 της Πρυτάνισσας καθηγήτριας Χ. Βιτσιλάκη) και αφετέρου δε του Δημητρίου Ευαγ. Κατσικόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΕ, με έδρα τη Σάμο και ΑΦΜ 997966087 ΔΟΥ Σάμου αφού έλαβαν υπόψη: 1. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμ. 45/9.7.2020 με ΑΔΑ: Ω2ΔΨ469Β7Λ-Σ7Χ και με ΑΔΑΜ: 20REQ007013191 στο θέμα 5.11 Οικονομικά: «Έγκριση α) σκοπιμότητας δαπάνης για τη διετή παροχή υπηρεσιών εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου, β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» 2. Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 2020ΣΕ54600023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 3. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αρ. 46/22.7.2020 με ΑΔΑ: 69ΞΨ469Β7Λ-Ρ27 και με ΑΔΑΜ: 20AWRD007103051, στο θέμα 5.37 Οικονομικά, σύμφωνα με τα οποία εγκρίνεται η ανάθεση «διετούς παροχής υπηρεσιών εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου» και κατακυρώνεται στην ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΕ Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Πανεπιστήμιο Αιγαίου», αναθέτει στην ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΕ, που στο εξής θα καλείται «ανάδοχος» την εκτέλεση «των υπηρεσιών εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης», με τους πιο κάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά σύμφωνα: α) με την πιο κάτω περιγραφή του άρθρου 1.4. «Είδος & Περιγραφή εργασιών» και β) με την Οικονομική προσφορά του αναδόχου και την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης κατάθεσης προσφορών. 1.2. Οι εργασίες για την ικανοποίηση ««των υπηρεσιών εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης», θα εκτελεστούν από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με όλους τους κανόνες της προφύλαξης και υγιεινής, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα, τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου. 20SYMV007111059 2020-07-30

-- 1 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Page 2 of 6 1.3 Πίνακας με κτίρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου ΚΤΙΡΙΑ στο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΚΤΙΡΙΑ στο ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΜΟΡΑΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΨΑΘΑ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΣΟΜΠΑΝΑ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Β ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ-ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ ΡΑΔΙΟΦ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΙΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Δ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΗ 1.4 Είδος & Περιγραφή εργασιών α/α Είδος & Περιγραφή εργασιών 1 Σε όλα τα παραπάνω κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αποθήκες, δωμάτια, περιβάλλοντες-εξωτερικοί χώροι) απαιτείται τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος να γίνονται προληπτικές εφαρμογές μυοκτονίας και απεντόμωσης καθώς και όσες φορές απαιτηθεί για μερική παρέμβαση σε κτίριο, για λόγους δημόσιας υγιεινής, με απολύτως εγκεκριμένα και ασφαλή υγειονομικά σκευάσματα, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα, τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου. 1.5 Η αμοιβή «των υπηρεσιών εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης» ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ (2.120,00 €) πλέον του αντίστοιχου ΦΠΑ, ο οποίος θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 1.6 Η δαπάνη των εργασιών συντήρησης θα καλυφθεί από τον κωδικό 2020ΣΕ54600023 του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Παν. Αιγαίου. 1.7 Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα (φόροι, τέλη, έξοδα λογιστικά, μεταφοράς και εγκατάστασης, κ.λπ.). 20SYMV007111059 2020-07-30

-- 2 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Page 3 of 6 ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2.1. Τόπος Εκτέλεσης εργασιών Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να έρθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης σε επικοινωνία με το προσωπικό του Περ. Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και να επισκεφτεί και να γνωρίσει όλα τα κτίρια του Παν. Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου. 2.2. Τρόπος εκτέλεσης/ Παραλαβής εργασιών Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το προσωπικό του Περ. Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου καταρτίζουν πρόγραμμα εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας σε όλα τα κτίρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου, το οποίο γίνεται με ειδικευμένο προσωπικό, εγκεκριμένα σκευάσματα και τηρώντας όλους τους κανόνες προστασίας και υγιεινής. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών πραγματοποιείται από την επιτροπή καλής εκτέλεσης στον τόπο παραλαβής, με την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 2.3. Χρόνος εκτέλεσης εργασιών Το πρόγραμμα εφαρμογής απεντόμωσης και μυοκτονίας σε όλα τα κτίρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου θα γίνεται δύο (2) φορές το χρόνο, με αρχή τον μήνα Αύγουστο 2020 και ακολούθως ανά εξάμηνο, με πρόγραμμα που τηρείται από το Περ. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο ως και την 30/7/2022. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τον αριθμό των εφαρμογών ανά κτίριο, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της εκτέλεσης της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις (530,00 € χωρίς ΦΠΑ), μετά την εκτέλεση «εφαρμογών απεντόμωσης και μυοκτονίας» του αντιστοίχου εξάμηνου. 4.2. Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο θα καταβληθεί μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Τιμολόγιο του αναδόχου, το οποίο θα εκδοθεί ανάλογα β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας γ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου- Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής: Καρλόβασι Σάμου ΤΚ: 83200 Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου κα. Κοτζαμάνη Γεωργία, τηλ. 2273082062. 20SYMV007111059 2020-07-30

-- 3 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Page 4 of 6 ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με τη εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε εάν λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και στη σύμβαση, ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας. ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υποχρεούται δε, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και ότι τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ιδιότητες και απαιτήσεις που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία, προερχόμενη από αξίωση τρίτου, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου δυνάμει του παρόντος (και ενδεικτικά: μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.). Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ανάδοχο εκπλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος ευθύνεται επιπλέον για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε περαιτέρω ζημίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, επιδόματα, εισφορές κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας. Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 20SYMV007111059 2020-07-30

-- 4 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Page 5 of 6 ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκτελέσει τις υπηρεσίες εφαρμογών απεντόμωσης και μυοκτονίας εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς όρους της πρόσκλησης, και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (β) αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (γ) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, (δ) αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. στ) διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, (ζ) διαπιστωθεί ότι η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής/ φορέα που εκτελεί την σύμβαση. Σε περίπτωση έκπτωσης ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση της έκπτωσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή. 20SYMV007111059 2020-07-30

-- 5 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Page 6 of 6 Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα και προσηκόντως το συμβατικό αντικείμενο που του ανατέθηκε. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ο Ανάδοχος Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Σκιάνης Χαράλαμπος Δημήτριος Ευαγ. Κατσικόπουλος 20SYMV007111059 2020-07-30

-- 6 of 6 --