Προμήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Οργάνωση κινητικότητας "ERASMUS + KA1 Mobility in Higher Education- ERASMUS 2015" με αριθμό σύμβασης 2015-1-EL01-KA103-013157.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Ω Ν Στο Ηράκλειο, σήμερα 01.06.2016, μεταξύ: 1) της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Καθ. Εμμανουήλ Τσικνάκη και 2) της εταιρίας με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία : Laserworks - εργαστήριο χαρακτικής, εφαρμογές πρωτοτυποποίησης Διεύθυνση : Θερίσου 145, Ηράκλειο Τηλέφωνο : 2810 – 214477 e-mail : info@laserworks.gr Α.Φ.Μ. : 034831276 Δ.Ο.Υ. : Ηρακλείου Νόμιμος Εκπρόσωπος : Στέλλα Μαυρεδάκη Συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:01.06.2016 Ημερομηνία λήξης σύμβασης: 04.07.2016 Καθαρό Ποσό Σύμβασης: €2.850,00 Φ.Π.Α.: €684,00 Συνολικό Ποσό Σύμβασης: €3.534,00

-- 1 of 4 --

2 Π ρ ο ο ί μ ι ο Στις 31.05.2016 σύμφωνα με την με 721/Θ.24ο/30.05.2016 απόφαση της Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΛΤ4691Ο3- ΒΥ1, εγκρίθηκε η προμήθεια 100 μπρούτζινων εγχάρακτων μεταλλίων από την οντότητα με την επωνυμία Laserworks - εργαστήριο χαρακτικής, εφαρμογές πρωτοτυποποίησης, μετά από έρευνα αγοράς καθώς η προσφορά της ήταν η οικονομικότερη. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Οργάνωση κινητικότητας "ERASMUS + KA1 Mobility in Higher Education- ERASMUS 2015" με αριθμό σύμβασης 2015-1-EL01-KA103-013157. Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής εν συντομία «ανάδοχος») να προμηθεύσει τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα είδη που αναφέρονται στον Πίνακα Α. με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ Τα είδη που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Α.), θα παραδοθούν καινούρια και απόλυτα σύμφωνα με την οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου. Πίνακας Α. Είδη Σύμβασης Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Μπρούτζινο μετάλλιο με το λογότυπο του Τ.Ε.Ι. διαμέτρου περίπου 6,50 εκ. τοποθετημένο πάνω σε ακρυλική βάση 11Χ11 εκ. και πάχους 3 εκ με ποντάρισμα στις 4 ακμές της επιφάνειας και ταμπελάκι εγχάρακτο χρυσό 7Χ2 εκ.. Εναλλακτικά αντί το ταμπελάκι χάραξη πάνω στην ακρυλική βάση. Το αντικείμενο θα είναι συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί. (Τεμάχια 100) €2.850,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) €2.850,00 (Δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ) Φ.Π.Α. 24% €684,00 (Εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) €3.534,00 (Τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ) * H σύμβαση συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24% βάση του Ν.4389/2016 ΦΕΚ 94/27.05.2016, τεύχος Α’, άρθρο 52. Η προμήθεια αφορά την εξής δραστηριότητα: 18512200-3.

-- 2 of 4 --

3 Η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα "Οργάνωση κινητικότητας "ERASMUS + KA1 Mobility in Higher Education- ERASMUS 2015" με αριθμό σύμβασης 2015-1-EL01-KA103-013157, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα μεταφοράς – συσκευασίας – ασφάλειας και αποθήκευσης των ειδών μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των ειδών, στους υπεύθυνους για την παραλαβή, από την πλευρά του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ Τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται ελεύθερα, με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, σε χώρους που θα υποδείξει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με τον Πίνακα Β, που περιέχει τον τόπο παράδοσης. ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Α/Α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1 ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Ιωάννης Καλιακάτσος Email: giankal@staff.teicrete.gr Τηλ. 28210-23020 ΑΡΘΡΟ 3ο: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης είναι 04.07.2016 και είναι σύμφωνη με τον χρόνο παράδοσης για τον οποίο δεσμεύθηκε ο ανάδοχος με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα παραδώσει τα είδη που του ανατέθηκαν μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 άρθρο 34, δηλαδή κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος. Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε μετά την τυχόν παράτασή του σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι και το ½ του μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράτασης ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα έπειτα από την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό στα στοιχεία του Αναδόχου. Ειδικότερα:

-- 3 of 4 --

4 Τα παραστατικά θα εκδοθούν στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού: Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΝΠΔΔ Εσταυρωμένος, Ηράκλειο ΑΦΜ: 090042189 ΔΟΥ: Ηρακλείου Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο 2. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής 3. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσό άνω των 1.500,00€) και Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα ( για ποσό άνω των 3.000,00€). Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα εκδοθεί θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Κρήτης θα εκδώσει σχετική βεβαίωση. Επίσης θα παρακρατηθεί ποσό ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4013/2011. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, μόνο: Α: Ως προς την ημερομηνία λήξης, για την παράταση εκτέλεσης λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης εξαιτίας ανώτερης βίας (θα πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν την ημερομηνία λήξης). Β: Ως προς τα αναγραφόμενα προς παράδοση είδη σε περίπτωση που αυτά έχουν πλέον αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή από άλλα ισοδύναμα ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών και χωρίς τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου κ.λ.π.. Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, συντάθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα αντίγραφο, το τρίτο αντίγραφο παραμένει στον σχετικό φάκελο του έργου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης α.α. Κωνσταντίνος Λουλακάκης Αντιπρόεδρος ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Laserworks - εργαστήριο χαρακτικής, εφαρμογές πρωτοτυποποίησης Στέλλα Μαυρεδάκη Νόμιμος Εκπρόσωπος

-- 4 of 4 --