ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - 1 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Γ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Στην Τρίπολη, σήμερα 01/12/2017, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Αργολίδας) που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, με Α.Φ.Μ.998037420 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, Αναθέτουσα Αρχή και Β. Η εταιρεία ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 1,4 χλμ Άργους-Κορίνθου, Άργος, Α.Φ.Μ. 800683263 – Δ.Ο.Υ. Άργους, Ανάδοχος, έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012). 2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 3. Το. Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014, όπως ισχύουν. 6. Τα από 24/06/2015 & 18/05/16 Πρωτόκολλα Συνεργασίας για την δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αργολίδας 7. Την αρ.Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση (ΦΕΚ 1064/Β/5-6-15), περί προσδιορισμού των Κοινωνικών Συμπράξεων 8. Την αρ.Δ23/οικ.45101/3206 Απόφαση (ΦΕΚ 2205/Β/13-5-15), περί κατανομής προϋπολογισμού 9. Την με αρ. 1058/20-5-16 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 10. Την αριθμ. Δ23/οικ./46856/3781/13-10-2016 Υπουργική Απόφαση περί Παράτασης Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» (ΑΔΑ 7ΓΖΟ465Φ1Ω-Η1Λ) 11. Την αρ. 2322/6-12-16 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφερείας περί Τροποποίησης των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020».

-- 1 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - 2 - 12. Την αρ. Δ.26/οικ./45601/360/3-10-17 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β/3670) το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», παρατείνεται έως την 31/12/2018 και το οικονομικό αντικείμενο έως την 31/03/2019. 13. Το με αρ.272678/42972/06-11-2017 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Δ/νσης Δημ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας, Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αργολίδας (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος 17REQ002198460). 14. Την αρ. 280331/44210/09-11-17 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15. Την αριθ. 2329/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης της ανάθεσης (ΑΔΑ: Ω1ΥΝ7Λ1-2ΟΨ) (ΑΔΑΜ 17ΑWRD002338142) ΦΥΣΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υπηρεσίες Αποθήκευσης α) κρέατα – μοσχάρι: 6.594 τεμάχια των 500 γραμμαρίων και χοιρινό: 6.632 τεμάχια των 500 γραμμαρίων, που χρειάζονται ψύξη και β) φρούτα – μήλα : 12.960 κιλά σε 6.480 διχτάκια των 2 κιλών και πορτοκάλια: 12.960 κιλά σε 6.480 διχτάκια των 2 κιλών , που χρειάζονται ψύξη. Υπηρεσίες μεταφοράς για διανομή των ανωτέρω νωπών προϊόντων που χρειάζονται ψύξη. Ο ανάδοχος διαθέτει φορτηγά – ψυγεία για την παράδοση των προϊόντων στα ορισθέντα σημεία διανομής στους Δήμους α)Ναυπλίου, β) Άργους-Μυκηνών, γ) Επιδαύρου και δ) Ερμιονίδας. Τα φορτηγά-ψυγεία θα πρέπει να παραμένουν στα σημεία διανομής, τις ημέρες των διανομών καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της διανομής (δηλ. 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.). Η αποθήκευση των νωπών προϊόντων θα γίνεται : για μεν τα κρέατα, τέσσερις (4) ημέρες το ανώτερο, για δε τα φρούτα, επτά (7) ημέρες το ανώτερο. Η διανομή τους θα γίνεται : εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους για τα κρέατα και εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους για τα φρούτα. Επισημαίνουμε ότι η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση θα καλυφθεί από τις Διοικητικές δαπάνες του Προγράμματος οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποσοστό του 5% της Πράξης. Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και ολοκληρώνεται με την παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς και δε θα είναι πέραν της 31-12-2017 για το φυσικό αντικείμενο και της 31-03-2018 για το οικονομικό αντικείμενο. Σε περίπτωση παράτασης, της Πράξης του προγράμματος, της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου η παρούσα δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου

-- 2 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - 3 - και στην περίπτωση αυτή υπογράφεται συμβατικό κείμενο παράτασης του χρόνου λήξης της Σύμβασης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΡΕΑΣ: ΜΟΣΧΑΡΙ (6.594 τμχ.) ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΝΟ (6.632 τμχ.) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : ΚΟΣΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ με ΦΠΑ :250,00+60,00= 310,00€ 4 ΗΜΕΡΕΣ*310,00€=1.240,00€ ΦΡΟΥΤΑ: ΜΗΛΑ (12.960κιλά ) και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (12.960 κιλά) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: ΚΟΣΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ με ΦΠΑ : 450,00+108,00=558,00€ 7 ΗΜΕΡΕΣ * 558,00=3.906,00€ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : 5.146,00 € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ* ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 2 2 992,00 € (ήτοι 200,00€ *2 φορτηγά*2 ημέρες) ΑΡΓΟΣ 2 2 992,00 € (ήτοι 200,00€*2 φορτηγά *2 ημέρες) ΛΥΓΟΥΡΙΟ 1 2 620,00 € (ήτοι 250,00€*2 φορτηγά*1 ημέρα) ΚΡΑΝΙΔΙ 1 2 1116,00 € (ήτοι 450,00€*2 φορτηγά*1 ημέρα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 3.720,00 € * Επισήμανση: Οι ημέρες διανομής σε Ναύπλιο-Άργος και Επίδαυρο-Κρανίδι αντίστοιχα είναι οι ίδιες, δηλαδή οι διανομές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Επομένως συνολικά οι ημέρες διανομής είναι (3) τρεις. Η δαπάνη για την πληρωμή της παρούσας θα καλυφθεί από τις Διοικητικές δαπάνες του Προγράμματος οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποσοστό του 5% της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, ήτοι των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής που έχουν αγορασθεί και διανεμηθεί στους ωφελούμενους.

-- 3 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - 4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως και σύμφωνα με το αρθ. 132 του ν.4412/16. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος θα πληρωθεί ανάλογα με την εκτέλεση της κάθε υπηρεσίας και μετά την οριστική παραλαβή αυτών. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα υποβάλλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται, σε ευρώ, με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών καθώς και όποιων άλλων ζητηθούν από την Υπηρεσία βάσει της κείμενης Νομοθεσίας: • Πρωτότυπο Τιμολόγιο του αναδόχου • Πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας κατά τις κείμενες διατάξεις. • Πιστοποιητικό/α ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις κείμενες διατάξεις. Η Χρηματοδότηση καλύπτεται από το Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ, ΣΑΕ 2016ΣΕ09380052, Υποέργο 1. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: Α) Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες. Β) Παρελήφθησαν οριστικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν Γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/16, οι όροι της και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

-- 4 of 5 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ΤΕΒΑ / FEAD ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - 5 - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει είναι τα δικαστήρια του Ναυπλίου. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) ίδια αντίτυπα από τα οποία τέσσερα (4) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ένα (1) για τον Ανάδοχο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

-- 5 of 5 --