ΣΥΜΒΑΣΗ 235/2017

ΣΥΜΒΑΣΗ 235/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 235/2017 Συμβατικής Αξίας :3.700,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 4.181,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Με αντικείμενο την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 517/0 ΑΔΑ:ΩΙ3Θ4690Ω3-Δ08 Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 14-03-2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Δ. Αδαμίδη, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία Τζιτζικάκη Αθανασία , Διεύθυνση:14ης Μαΐου 101 - Αλεξανδρούπολης , Τ.Κ:68100 , πόλη: Αλεξανδρούπολη , τηλ.:6936701131, Α.Φ.Μ.: 119262783, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κα Τζιτζικάκη Αθανασία, έχοντας υπόψη 1) Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”. 2) Την υπ. υπ’αριθμ. 1114/23-02-17 Απόφαση Διοικητή για Έγκριση διενέργειας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς με αντικείμενο την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (τσιπούρες καθαρισμένες, νωπές) του Π.Γ.Ν. Έβρου - φορέας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ προϋπολογισθείσας αξίας 3.750,00€ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος. 3) Την υπ. Αριθμ. πρωτ. Β54/4304/24-02-17 πρόσκληση του Π.Γ.Ν. Έβρου – φορέας Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης με αντικείμενο την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 4) Την μοναδική προσφορά της εταιρείας Τζιτζικάκη Αθανασίας που κατατέθηκε στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το είδος Τσιπούρες νωπές καθαρισμένες (300-400γρ.) με τιμή 7,40€/κιλό,συνολική δαπάνη για 500κιλά 3.700,00€ πλέον ΦΠΑ. 5) Το από 08-03-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου. 6) Την υπ΄αριθμ. 1371/10-03-2017 Απόφαση Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προμήθεια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-- 1 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 235/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Ανάδοχο», το έργο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (Τσιπούρες καθαρισμένες 300-400 γρ.) σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης Η σύμβαση ισχύει από 15-03-2017 έως 14-03-2018. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου . Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για τις εν λόγω υπηρεσίες/την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα. ΑΡΘΡΟ 2ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Τσιπούρες καθαρισμένες 300-400γρ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου και τη προσφορά της αναδόχου εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, συμφώνα με: Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή» Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή» Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 1. 4% φόρος εισοδήματος για προμήθεια αγαθών ή το 8% για παροχή υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94. 2. 2% υπέρ ψυχικής υγείας (άρθρο 3 Ν. 3580/2002 και άρθρο 24 Ν. 3846/2010) 3. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (αρ. 375 Ν.4412/2016)

-- 2 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 235/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας του έργου καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και της προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. Άρθρο 5ο Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση της σχετικής σύμβαση. Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Αναδόχου» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. Άρθρο 6ο Λοιποί Όροι Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού

-- 3 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 235/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Έβρου και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔ.ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. Ποσότ. ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ AΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% 0006 Τσιπούρες νωπές καθαρισμένες 300-400 γρ. κιλό 500 7,40 3.700,00 481 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: 4.181,00

-- 4 of 4 --