1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 1 Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ο Σ Ο Υ 5 1 7 . 8 9 9 , 5 1 € Μ Ε Φ . Π . Α . Για την εκτέλεση του έργου "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α., της Πράξης: «¨Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection¨, FLOOD PROTECTION – 5b», χρηματοδοτούμενο από το «INTERREG V – A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160019 της ΣΑΕΠ – 231/6. Στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ σήμερα, την 21 του μηνός Απριλίου ημέρα Παρασκευή, του έτους 2023, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, (Ι. Δραγούμη 1 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ.: 2551355820, Φαξ: 2551355845), οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Ο κος ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του έργου (ΚτΕ)) κατά την παρ. 1 (I) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 αφενός, και σύμφωνα με την με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ.Δ.οικ. 1323 απόφαση Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης" (ΦΕΚ 952/Β/06.04.2016) και αφετέρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 194/2023 (ΑΔΑ 64ΝΠ7ΛΒ-360) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του 2ου ΑΠΕ, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου ως 04-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης, σύνταξης και υπογραφής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, και αφετέρου, β. Ο κος ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 908512 κάτοικος Ορεστιά- δας, ενεργώντας με την ιδιότητα του αναδόχου του έργου, με έδρα την Ορεστιάδα, (Ανδριανουπόλεως 138, Τ.Κ. 68200, Τηλ.: 2552024155, 6945771700), Ηλ. ταχυδρομείο: mintsoudis@hotmail.com, Α.Φ.Μ. 027279006 ΔΟΥ Ορεστιάδας) ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υ- πόψη: i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕ- ΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ" Αλεξανδρούπολη, 21 / 04 / 2023 Αρ. Πρωτ. 114210/2536 ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

-- 1 of 5 --

2/5 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ 147 Α' 08-08-2016), όπως τρο- ποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου. ii. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/2016 για κράτηση του πόρου 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ και του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. iii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-10 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκη- σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» iv. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/23-12-2010 ( ΦΕΚ 237/Α/27-12-10 ) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης . v. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» vi. Τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α' 10-4-2012, τροποποιήσεις του Ν. 3669/2008 "Ρυθμίσεις Ηλε- κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις". vii. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». viii. Το με αριθμό πρωτ. 150819/2752/03-11-2017 (ΑΔΑΜ 18REQ002530638) έγγραφο της Διεύ- θυνσης Αναπτυξιακού Πρ/σμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, περί υποβολής πρότασης έγκρισης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 231/6 στο Π.Δ.Ε 2017. ix. Την με αριθμό πρωτ. 123790/10-11-2017 (ΑΔΑΜ 18REQ002532265) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε στη Σ.Α.Ε.Π 231/6 το έργο «FLOOD PROTECTION - INTERREG GR-BG - Flood Protection-Περιφέρεια Ανατολι- κής Μακεδονίας Θράκης» με κωδικό 2017ΕΠ23100019 και προϋπολογισμό 3.274.330,00€. x. Την με αριθμό πρωτ. Η-5174/17-07-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρί- θηκε η μελέτη του έργου. xi. Το με αριθμ. πρωτ. 303354/Υ.Δ 7889/16-12-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το ο- ποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμ- φωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙ- ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ", της πράξης με ακρωνύμιο «FLOOD PROTECTION» και με κωδικό ΟΠΣ 5006157, συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00€. xii. Την υπ' αριθ 106/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθη- καν για το έργο ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπής δια- γωνισμού. : xiii. Την με αριθμό Η-1224/2020 ΑΔΑΜ 20PROC006311253 Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονι- κού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ- σφορά με βάση την τιμή του έργου. xiv. Την υπ’ αριθμ. 313/2020 (ΑΔΑ ΨΞΒ07ΛΒ-Ν91) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου. xv. Την υπ' αριθ 408/2020 (ΑΔΑ Ψ6ΧΟ7ΛΒ-ΦΜΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε» (με α- ριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 146049) και ποσοστό έκπτωσης έκπτωσης 58,00 % (πενήντα οκτώ %). xvi. Το υπ' αριθ 74898/15-07-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησια- κών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης του έργου "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕ- ΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ", της πράξης με ακρωνύμιο «FLOOD PROTECTION» και με κωδικό ΟΠΣ 5006157. xvii. Την από 10-08-2020 με αριθμ. πρωτ. Η-6201, σύμβαση, ποσού 714.000,00€ (ΑΔΑ 6Υ8Σ7ΛΒ-ΞΜΡ, ΑΔΑΜ 20SYMV007163042).

-- 2 of 5 --

3/5 xviii. Την με αριθμ. πρωτ. Η-6923/02-09-2020 απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου έως 31-08-2021. xix. Την με αριθμ. πρωτ. 207331/5826/04-08-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, χορήγησης 1ης πα- ράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 06-12-2021. xx. Την με αριθμ. πρωτ. 334891/9057/03-12-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, χορήγησης 2ης πα- ράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 05-05-2022. xxi. Την υπ’ αριθμ. 345450/9303/09-12-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 714.000,00€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμ- βαση. xxii. Την με αριθμ. πρωτ. 127154/2890/06-05-2022, απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, χορήγησης 3ης πα- ράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 04-07-2022. xxiii. Την με αριθμ. πρωτ. 187277/4306/01-07-2022, απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, επιμήκυνσης χρο- νοδιαγράμματος του έργου μέχρι 04-1-2023. xxiv. Την με αριθμ. 48/02-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία ε- γκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου ως 04-02-2023. xxv. Την αριθμ. 03/2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. xxvi. Το με αριθμ. πρωτ. 23086/14-03-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επι- χειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο προ- εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ, 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και η παράταση της σύμβασης του έργου ως 04-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης, σύνταξης και υπογρα- φής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης. xxvii. Την υπ’αριθμ. 194/2023 (ΑΔΑ 64ΝΠ7ΛΒ-360) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Πε- ριφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του 2ου ΑΠΕ, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της πα- ράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου ως 04-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης, σύνταξης και υπογραφής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης. xxviii. Το με αριθμ. πρωτ. 105711/2347/ 06-04-2023, έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έ- βρου, με το οποίο, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο οικονομικό φορέα η αρ. 194/2023 απόφαση κ της Ο.Ε., και κλήθηκε ο ανάδοχος Ο.Φ., για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβα- σης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. xxix. Την εγγυητική επιστολή με αριθμ. e-174114/ΤΜΕΔΕ/11-04-2023, ποσού 20.883,04€ που κα- τέθεσε ο ανάδοχος οικονομικός φορέας με αίτημά του, στις 18/04/2023 το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 114210/2536, για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. xxx. Την με αριθμ. πρωτ. V/161256/18-04-2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής, η οποία εκδόθηκε ηλεκτρονικά από το Τμήμα Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεως Ο- φειλών Πρόσθετων Ασφαλειών του ΤΜΕΔΕ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου εγ- γυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr/#/) όπως ορίζει η υπ΄αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δι- κτύων xxxi. Τα στοιχεία του 2ου ΑΠΕ – 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου, που αναλύο- νται ως εξής :

-- 3 of 5 --

4/5 ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗ- ΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματι- κής Σύμβασης του έργου "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕ- ΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ". Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: "ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Α- ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ", και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθε- σίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρονται στη Διακήρυξη Ανοι- κτής διαδικασίας. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υ- ποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ. Την υπ’ αριθμ. 194/2023 (ΑΔΑ 64ΝΠ7ΛΒ-360) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέ- ρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του 2ου ΑΠΕ, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου ως 04-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασί-ες έγκρισης, σύνταξης και υπογραφής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης. (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ i. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε», και ότι αυτός δεν δικαιού- ται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη του έρ- γου. ii. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της πα- ρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατά- ξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. iii. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. Δαπάνη εργασιών 211.982,97 Δαπάνη ΓΕ και ΟΕ εργασιών 18% 38.156,93 MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 1 250.139,91 Δαπάνη Απρόβλεπτων εργασιών 15% 37.520,99 MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 2 287.660,89 Δαπάνη Αναθεώρησης : 130.000,00 MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 3 417.660,89 Δαπάνη ΦΠΑ (24%) 100.238,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 517.889,51 ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 58%

-- 4 of 5 --

5/5 iv. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορ- ρέουν από την νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφο- ρά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφω- σή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαί- ωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. v. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σή- μανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυ- νος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. vi. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρη- ση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημέ- νων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμε- τάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιο- θαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των ό- ρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή : Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-174114 11-4-2023 ΤΜΕΔΕ 20.883,04 € Σύνολο Ευρώ 20.883,04 € Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. (4) Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ορίζεται η 10-10-2023. (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 152, του Ν. 4412/2016. (6) Η υπόψη εργολαβία, της Πράξης: «¨Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection¨, FLOOD PROTECTION – 5b», της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματο- δοτείται από το «INTERREG V – A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160019 της ΣΑΕΠ – 231/6, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (7) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλο- μένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλ- λομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Αλεξανδρούπολη, 21 / 04 / 2023 Οι Συμβαλλόμενοι Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

-- 5 of 5 --