ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ : 80456).

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αρ. Πρωτ.: 4888/29.08.2017 Κωδικός σύμβασης: 78 Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Α.Φ.Μ.: 090042189, ΔΟΥ: Ηρακλείου Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379315, 2810379161 Φαξ: 2810379340 1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Ημερομηνία έναρξης σύμβασης: 29.08.2017 Ημερομηνία λήξης σύμβασης: 12.09.2017 Καθαρό Ποσό Σύμβασης: €4.400,00 Φ.Π.Α.: €1.056,00 Συνολικό Ποσό Σύμβασης: €5.456,00 Στο Ηράκλειο, σήμερα 29.08.2017, μεταξύ: A. της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, ο οποίος εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Τσικνάκη, Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης και B. της οντότητας με τα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία : SATWAYS LTD - SATWAYS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Π.Ε. Διεύθυνση : Χρήστου Λαδά 3, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233, Αττική Τηλέφωνο : 210 6840036 Fax : 210 6840037 e-mail : info@satways.net Α.Φ.Μ. : 998870653 Δ.Ο.Υ. : Χαλανδρίου Νόμιμος Εκπρόσωπος : κος Νικόλαος Διαγουρτάς συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Π ρ ο ο ί μ ι ο Στις 04.08.2017 σύμφωνα με την με αριθμό 767/Θ.10ο/02.08.2017 απόφαση της Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΛΕ4691Ο3-9ΨΑ, εγκρίθηκε η προμήθεια εξοπλισμού από την οντότητα με την επωνυμία SATWAYS LTD - SATWAYS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Π.Ε. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σεισμική Απόκριση Μνημείων στην Κρήτη», (κωδ. έργου : 80456). Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής εν συντομία «ανάδοχος») να προμηθεύσει τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης με τα είδη που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα (ΑΡΘΡΟ 1ο) με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα.

-- 1 of 4 --

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αρ. Πρωτ.: 4888/29.08.2017 Κωδικός σύμβασης: 78 Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Α.Φ.Μ.: 090042189, ΔΟΥ: Ηρακλείου Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379315, 2810379161 Φαξ: 2810379340 2 ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Τα είδη που καταγράφονται στον κάτωθι Πίνακα, πρέπει να παραδοθούν καινούργια και απόλυτα σύμφωνα με την οικονομοτεχνική προσφορά του αναδόχου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Σεισμολογικός εξοπλισμός - Επισταχυνσιογράφος 16Bit Gsense 16 bit accelerograph, που περιλαμβάνει GPS clock and external antenna with 5m cable, 3G/GPRS connectivity, USB Power adapter-2 A, 32 GB micro SD internal , class 10, Fixing bolt Παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους. 4 τεμ. €4.400,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) €4.400,00 (Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) Φ.Π.Α. €1.056,00 (Χίλια πενήντα έξι ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) €5.456,00 (Πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ) Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές Power Input Voltage 5 VDC Operating Power Consumption ~3W Internal UPS with 2600mAh LiPO battery (Up to 5 hours Autonomy, Automatic battery charger) Powering options Ext. AC adapter Ext. battery or solar panel Internal Accelerometer Acceleration Measurement Range ± 2 g Acceleration Measurement Resolution 76.3 μg Frequency Range DC to 497 Hz White Noise σ 300 μg Noise Density 45 μg / √Hz Minimum Drift σ 37 μg Sensitivity 660 mV/g ADC Board Analog to Digital Converter Resolution 16 bit Current Consumption Max 35 mA Sampling Rate 1 Hz to 1000 Hz Dynamic range 93.8 dB Time Base Type GPS with ext. Antenna Time accuracy (GPS locked) <100μsec NTP synchronization Integrated Processing Unit Operating System Linux RAM 512Mb Storage (microSD) 32Gb Communications Options Ethernet, wifi, usb. 3G/GPRS Recording modes Cont., Event (STA/LTA), Level

-- 2 of 4 --

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αρ. Πρωτ.: 4888/29.08.2017 Κωδικός σύμβασης: 78 Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Α.Φ.Μ.: 090042189, ΔΟΥ: Ηρακλείου Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379315, 2810379161 Φαξ: 2810379340 3 Data Format (seedlink server installed) mSEED Enclosure Environmental protection IP65 Η προμήθεια αφορά τις εξής δραστηριότητες: 38293000-5. Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από το έργο με τίτλο «Σεισμική Απόκριση Μνημείων στην Κρήτη», (κωδ. έργου : 80456), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα μεταφοράς – συσκευασίας – ασφάλειας και αποθήκευσης των ειδών μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στο ΤΕΙ Κρήτης, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των ειδών, στους υπεύθυνους για την παραλαβή, από την πλευρά του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης (UNESCO Chair on Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction - Ρωμανού 3, 73133, Χαλέπα, Χανιά), σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. Για την παράδοση των ειδών τα Στοιχεία Επικοινωνίας είναι: Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης: κος Φίλιππος Βαλλιανάτος Τηλ. Επικοινωνίας: 28210 23016 email: fvallian@chania.teicrete.gr ΑΡΘΡΟ 3ο: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η 12.09.2017 και είναι σύμφωνη με τον χρόνο παράδοσης για τον οποίο δεσμεύθηκε ο ανάδοχος με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα παραδώσει τα είδη που του ανατέθηκαν μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τον τελικό ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο αυτών κατά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων, όπως αυτή έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας στα στοιχεία του Αναδόχου. Ειδικότερα: Το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71410 Α.Φ.Μ.: 090042189 Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο Προμήθειας Εξοπλισμού 2. Φορολογική Ενημερότητα & Ασφαλιστική Ενημερότητα (κατά την προσκόμιση του τιμολογίου) 3. Πρακτικό Οριστικής Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής των Προμηθευόμενων Ειδών Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα εκδοθεί θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Κρήτης θα εκδώσει σχετική βεβαίωση. Επιπροσθέτως θα παρακρατηθεί ποσό ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και ποσό ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).

-- 3 of 4 --

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αρ. Πρωτ.: 4888/29.08.2017 Κωδικός σύμβασης: 78 Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Α.Φ.Μ.: 090042189, ΔΟΥ: Ηρακλείου Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379315, 2810379161 Φαξ: 2810379340 4 ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, μόνο μόνο βάσει των προβλέψεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα Σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Άρθρου περί λύσης της σύμβασης της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016, να καταγγείλει και να διαλύσει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών, (2) Πλημμύρα, (3) Σεισμός, (4) Πόλεμος, κ.λ.π. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου, με την υποχρέωση της μηνιαίας αμοιβής του αναδόχου από το ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης κανονικά. ΑΡΘΡΟ 11ο: ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου κ.λ.π. Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, συντάθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Κάθε συμβαλλόμενος προς απόδειξη πήρε από ένα, ενώ το τρίτο παραμένει στον σχετικό φάκελο του έργου. * Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης Ο Ανάδοχος SATWAYS LTD - SATWAYS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Π.Ε κος Νικόλαος Διαγουρτάς Νόμιμος Εκπρόσωπος

-- 4 of 4 --