ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

1 | Σ ε λ ί δ α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 2.275,15€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8892/05-11-2019) Στην Κύμη, σήμερα την 05η Νοεμβρίου του έτους 2019, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός • Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης που εδρεύει στην Κύμη, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης κ. Βασιλική Αγγελοπούλου και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου • Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», που εδρεύει στο Αλιβέρι, με ΑΦΜ 046984376, ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ν.2286/1995, Ν.2362/1995, Π.Δ.82/1996, Ν.2469/1997, Π.Δ.63/2005, Ν.3329/2005, Ν.3527/2007, Ν.3580/2007, Ν.2955/2001, Ν.2522/1997, Ν.2690/1999, Π.Δ.166/2003, Ν.3310/2005, Ν.3377/2005, Ν.2513/1997, Ν.3548/2007, Ν.3801/2009, Ν.4167/2012, Ν.3846/2010, Ν.3886/2010, Ν.3897/2010, Ν.3918/2011, Ν.3871/2011, Ν.3979/2011, Ν.4038/2011, Ν.3984/2011, Ν.3959/2011, Ν.3867/2010, Ν.3868/2010, Ν.4024/2011, Ν.4025/2011, Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.4038/2012, Ν.4046/2012, Ν.4052/2012, Ν.4055/2012, Ν.4072/2012, Ν.4118/2013, Ν.4146/2013, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014, Ν.4281/2014, Ν.4254/2014, Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014), Υ3α/Γ.Π.οικ.34408/16-04-2014, Π.Δ.80/2016, Ν.4412/2016. 2. Το γεγονός ότι η ανάγκη προμήθειας ορισμένων ειδών θεωρείται επιτακτική και άμεση για τη ζωή και την ακεραιότητα των ασθενών. 3. Την από 19-06-2019 σύμβαση με τον προμηθευτή «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», για την προμήθεια ιατρικών αερίων, η οποία έληξε την 18-10-2019. 4. Το αρίθμ. πρωτ.8704/31-10-2019 έγγραφο μας προς τον προμηθευτή. 5. Το εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα του προμηθευτή, περί αποδοχής παράτασης της από 19-06-2019 σύμβασης για έναν ακόμη μήνα. 6. Την υπ΄αρίθμ.320/04-11-2019 απόφαση Αν. Διοικητή για την «Έγκριση παράτασης της από 19-06-2019 σύμβασης για την προμήθεια ιατρικών αερίων» (ΑΔΑ: 6Τ2146904Θ-ΞΕ9). Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια,

-- 1 of 4 --

2 των κάτωθι ειδών: Πίνακας Ειδών ή Υπηρεσιών Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 24111500-0 ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ (μεγάλες φιάλες) 750 m³/1,57€ ανά m³ 1.177,50€ 1.460,10€ 2 24111500-0 ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ (μικρές φιάλες) 10 τμχ/5,18€ ανά φιάλη 51,80€ 64,23€ 3 24111500-0 ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΕΡΙΟ (μεγάλες φιάλες) 37,50 Kgr/3,60€ ανά Kgr 135,00€ 167,40€ 4 24111500-0 RESPAL (μεγάλες φιάλες) 10 m³/2,7€ ανά m³ 27,00€ 33,48€ 5 24111500-0 Μεταφορά φιαλών 83 τμχ/4,50€ ανά φιάλη 373,50€ 463,14€ 6 24111500-0 Ενοίκιο φιαλών 35/2,00€ ανά φιάλη 70,00€ 86,80€ Πίνακας Δεδομένων Ιδιωτικού συμφωνητικού Σε περίπτωση που διενεργηθεί (και κατακυρωθεί) διαγωνισμός σε ενιαία βάση από Προϊσταμένη Αρχή, αυτόματα παύει η ισχύς του παρόντος συμφωνητικού, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Παράδοση και παραλαβή ειδών, τιμολόγηση, εξόφληση Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά μετά από παραγγελία του Γραφείου Διαχείρισης. Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή, που συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής. Το προς παραλαβή είδος θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το προβλεπόμενο από το νόμο παραστατικό (τιμολόγιο ή δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογημένων αποθεμάτων ή δελτίο αποστολής), που πρέπει να αναφέρει και τον αριθμό της σύμβασης, εκτός από τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος. Τα τιμολόγια παραδίδονται στο Γραφείο Διαχείρισης του Νοσοκομείου. Εξοφλούνται με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από Διάρκεια Ιδιωτικού Συμφωνητικού: 1/μήνας Από 05-11-2019 έως 04-12-2019 Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 1.834,80€ ΦΠΑ: 440,35€ Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ: 2.275,15€ Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΕ: 1614.01 - 0819.01 - 0829.01 ΑΔΑ: Ω1ΗΕ46904Θ-Π7Λ – ΨΓΦΤ46904Θ-ΩΙΣ – Ω9ΘΥ46904Θ-Μ5Π Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής: ΑΠΟΦ. ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 105/16-04-2019 ΑΔΑ: 69Η246904Θ-ΨΤ9

-- 2 of 4 --

3 συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται με χρηματικό ένταλμα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α /14-3-1997) και το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Β/18-6-2008). * Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις, στις οποίες προστίθενται: ✓ Η κράτηση του 2% σύμφωνα με το Ν.3580/07. ✓ Στον προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος επί της καθαρής αξίας της προμήθειας σύμφωνα με το Ν. 3323/55 αρ. 37 α. παρ. στ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2198/94 αρ. 24 και ισχύει σήμερα. α) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα, β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γ) Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου/ προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Υποχρεώσεις Αναδόχου Καθ' όλη τη διάρκεια του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου ή της προμήθειας. Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας όπως ορίζονται στο Ν.4412/2016. Αναστολή - Καταγγελία και Λύση της Σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

-- 3 of 4 --

4 Εκτέλεση του Ιδιωτικού συμφωνητικού Το ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας ή έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Εφαρμοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Το κείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού και οι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για οποιοδήποτε θέμα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται μνεία ισχύουν οι όροι της οικείας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016 και λοιπές ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω και έλαβε ένα αντίτυπο ο Ανάδοχος και ένα η Αναθέτουσα Αρχή. Τα συμβαλλόμενα μέρη Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια Ο Ανάδοχος Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Βασιλική Α. Αγγελοπούλου

-- 4 of 4 --