ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 425.898,90 € (με Φ.Π.Α. 24%) Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 900.000,00 €. Στo Αγρίνιο σήμερα, την 03 του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Γεώργιος Παπαναστασίου με την ιδιότητα του Δημάρχου Αγρινίου κι ενεργών στην προκειμένη περί- πτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 & με όσα ορίζει ο Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία αφενός, και κατόπιν:  της υπ' αρ. 19/2022 μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.  της απόφασης με αριθμό 189/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση με- λέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.  της υπ. αρ. 188970 διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης www.promitheus .gov.gr με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την 06-06-2022 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 10-06-2022, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.  της απόφασης με αριθμό 371/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 128682/12-08-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά- δας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. 188970 διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατα- σκευής του έργου.  της με αρ. 45/2022 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της πα- ρούσας Σύμβασης Κατασκευής του Έργου. και αφετέρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙ- ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. / 2014ΣΕ57100004 ΑΓΡΙΝΙΟ: 03-10-2022 ΚΑ: 64-7323.019 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 58265

-- 1 of 6 --

2 β. Η Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με έδρα το Αγρίνιο, οδ. Πλατεία Παναγοπούλου 1, Τ.Κ. 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, με Α.Φ.Μ. 044723119 - Δ.Ο.Υ Αγρινίου, η οποία αναδείχτηκε μειοδότης με ποσοστό έκπτω- σης 53,25% (μέση έκπτωση). ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Γεώργιος Παπαναστασίου, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ι- σχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. β. της απόφασης με αριθμό 371/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επι- κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 128682/12-08-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο- ποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκρι- τική του αποτελέσματος της υπ. αρ. 188970 διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρα- σίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρα- κτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομό- φωνη (ή από κατά πλειοψηφία) σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε. «ΣΑΚ- ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου. στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ’ αρ. 54532/15-09-2022 έγ- γραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης. ζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ τις Εκατό (53,25%) εκ μέρους της Ε.Ε. (A.A. ΠΡΟ- ΣΦΟΡΑΣ 248577), των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δαπάνη προϋπολογι- σμού μελέτης Προ- σφερό- μενη έκ- πτωση (%) Αφαιρού- μενο ποσό λόγω έκπτω- σης Δαπάνη μετά την Έκπτωση ( Συμφωνητικό ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 25.710,00 € 55% 14.140,50 € 11.869,50 € 2. ΤΕΧΝΙΚΑ 38.440,00 € 55% 21.142,00 € 17.298,00 € 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 456.155,00 € 53% 241.762,15 € 214.392,85 €

-- 2 of 6 --

3 ι. Τους όρους του άρθρου 4 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟ- ΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» Η Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθε- σίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτη- σης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφο- νται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ. iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφο- ράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνι- σμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 520.305,00 € 243.260,35 € Γ. Ε. & Ο. Ε. 18% 93.654,90 € 43.786,86 € ΣΥΝΟΛΟ 613.959,90 € 287.047,21 € ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 92.093,99 € 43.057,08 € ΣΥΝΟΛΟ 706.053,89 € 330.104,29 € ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 7.752,56 € 7.752,56 € ΣΥΝΟΛΟ 713.806,45 € 337.856,85 € ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 12.000,00 € 53,25 % (Εμ) 6.390,00 € 5.610,00 € ΣΥΝΟΛΟ 725.806,45 € 343.466,85 € Φ. Π. Α. 24% 174.193,55 € 82.432,05 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 900.000,00 € 425.898,90 €

-- 3 of 6 --

4 iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 371/2022 της Οικονο- μικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 128682/12-08-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοι- κητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της. (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», και υπό την προανα- φερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της πα- ρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορ- ρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύ- θυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τή- ρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετη- μένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθε- σιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέ- θηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν

-- 4 of 6 --

5 υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντί- θεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί του εκτιμώμενου πο- σού της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4412/16, αρ.72, παρ. 1β) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παρα- πλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-157829 28-09-2022 ΤΜΕΔΕ 36.290,32 € Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. β. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, με την υπ' αριθ. ……………..………… βεβαίωση της ……………………. , η οποία ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την από ……… Υπεύθυνη Δήλωση της ………….. ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της ΓΣΥ / ΕΣΥ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. γ. Την από 03-10-2022 δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από 03-10-2022 δήλωση του κ. Λάμπρου Δημητρογιάννη περί αποδοχής του ο- ρισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας. δ. Την από 03-10-2022 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου της Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» καθώς και την από 03-10-2022 δήλωση του κ. Λάμπρου Δημητρο- γιάννη περί αποδοχής του ορισμού του. (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυ- ξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΕΣΥ του έργου. (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (03-10-2022), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και όσων ορίζονται από τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Δια- κήρυξη του έργου. (7) Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο εκ μέρους του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της διακήρυξης. (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώ- σεις Π.Δ.Ε. / 2014ΣΕ57100004 και είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Αγρινίου στον Κ.Α. 64-7323.019 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται

-- 5 of 6 --

6 σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. ό- πως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην κείμενη νομοθεσία. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. (9) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Αγρινίου. (10) Για το έργο εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΑΑΥ Β-382, αρ. πρωτ. 20510/12-04-2022 (ΑΔΑ: ΡΠΔ8Ω65-46Κ – ΑΔΑΜ: 22REQ010379337 2022-04-12), ΚΑ 64-7323.019. (11) Σύμφωνα με την από 12/09/2022 Υ/Δ της Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» δεν επήλθαν οψι- γενείς μεταβολές στο πρόσωπό της Ε.Ε. κατά την έννοια του αρ. 104 του Ν.4412/16. Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε Οκτώ (08) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, πέντε (5) παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνι- κών Υπηρεσιών), Δύο (02) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και ένα (1) θα κατατεθεί στην Απο- κεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νο- μού Αιτωλ/νίας). Αγρίνιο 03-10-2022 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο Δήμαρχος Αγρινίου ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΣΑΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

-- 6 of 6 --