«Ανακαίνιση κτιρίου “2” και χώρων υγιεινής της ΓΔΑΕΕ στο στρατόπεδο “ΦΑΚΙΝΟΥ”»

725 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπ’ αριθμ. 07/2022 «Ανακαίνιση κτιρίου “2” και χώρων υγιεινής της ΓΔΑΕΕ στο στρατόπεδο “ΦΑΚΙΝΟΥ”» Στις Αχαρνές, σήμερα την 20η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα, στην έδρα του 725 ΤΜΧ, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, αφενός το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Ανχη (ΜΧ) Ιωάννη Γκίκα, Διοικητή του 725 ΤΜΧ που εδρεύει στο Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΑΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» στην οδό Στρατηγού Καλλάρη 1 Τ.Κ.: 13675 στις Αχαρνές, αποκαλούμενος στο εξής «Αγοραστής», και αφετέρου η Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΠΛΑΝΑΣ» με Α.Φ.Μ.: 079155867, ΔΟΥ:ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, έδρα «ΔΡΥΑΔΩΝ 19, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ.: 11116», τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102930102, FAX:2102930105 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@blanas.gr (θα αποκαλείται στο εξής «Πάροχος»), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Λαμβάνοντας υπόψη : α. Tην από 16 Ιουνίου 2022 Οικονομική Προσφορά του Παρόχου. β. Την Φ.830/48/2381/Σ.441/16 Ιουν 22/725 ΤΜΧ/4ο Γρ. απόφαση, με την οποία ανατέθηκαν στον Πάροχο οι εργασίες για τη «Ανακαίνιση κτιρίου “2” και χώρων υγιεινής της ΓΔΑΕΕ στο στρατόπεδο “ΦΑΚΙΝΟΥ”», Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1o ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο αγοραστής με βάση το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών, αναθέτει την «Ανακαίνιση κτιρίου “2” και χώρων υγιεινής της ΓΔΑΕΕ στο στρατόπεδο “ΦΑΚΙΝΟΥ”» με το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριών λεπτών (14.637,03€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

-- 1 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ως χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται μέχρι της ολοκλήρωσης των συμβατικών εργασιών και την οριστική παραλαβή τους με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου. ΑΡΘΡΟ 3o ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί από τον Αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 σε ποσοστό 100% της συνολικής αξίας της Σύμβασης, αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και μετά την οριστική παραλαβή. 2. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή:  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός Λογαριασμού της Επωνυμίας του σε μορφή ΙΒΑΝ).  Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 3. Η πληρωμή θα γίνει μετά από τον τεχνοοικονομικό έλεγχο της δαπάνης, με την κατάθεση του ποσού στον Τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί. 4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:  Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού Φακέλου Γενομένης Δαπάνης από το αρμόδιο τμήμα στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΚΤΣ/ΔΥΒ, Ε΄ΕΛΔΑΠ)  Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και  Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 5. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 6. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο. 7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (4,23068%). 8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος (8% επί του καθαρού ποσού για παροχή υπηρεσιών).

-- 2 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ο κατασκευαστής των υλικών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001/2008 (ή νεότερο). 2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πρόσφατης παραγωγής, άριστης ποιότητας, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις. 3. Ο Πάροχος θα δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών επί ένα (1) έτος, ενώ για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών με την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυήσεων των κατασκευαστριών εταιρειών. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Για την ολοκλήρωση των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών, από την υπογραφή της παρούσας. Τα υλικά ελεύθερα από ατέλεια εισαγωγικών δασμών, θα παραδοθούν στην έδρα του Στρδου «ΦΑΚΙΝΟΥ» με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Η οριστική παραλαβή των εργασιών θα γίνει με την έκδοση του πρωτοκόλλου. 2. H παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή οριστικής παραλαβής, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 3. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 4. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής με τυχόν παρατηρήσεις σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 5. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 6. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του παρόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 7. Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

-- 3 of 6 --

8. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο πάροχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της Σύμβασης. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη αφορά στις παρεμβάσεις που εκτέλεσε. 9. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του παρόχου, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παρόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του παρόχου. ΑΡΘΡΟ 6o ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν ολοκληρώσει όλες τις υπηρεσίες που ανέλαβε μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλων ή μέρους των εργασιών και μη αντικατάστασής τους μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής ο αγοραστής μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να κηρύξει ΕΚΠΤΩΤΟ τον πάροχο με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 2. Σε περίπτωση που τα υλικά και οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 3. Ο πάροχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα υλικά και οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 4. Ο πάροχος που επικαλείται ανώτερη βία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016 υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 7o ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1. Ο οικονομικός φορέας (πάροχος) μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας δυνάμει του άρθρου 205 του Ν.4412/2016.

-- 4 of 6 --

2. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8o ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο Πάροχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 2. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 3. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του παρόχου, εφόσον αυτός δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Η είσπραξη του προστίμου εάν υπάρχει τέτοιο, θα γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επιβολή του. 4. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες. 5. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας για οποιαδήποτε θετική ζημιά του που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση ή την αδυναμία του αναδόχου, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση. 6. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του παρόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9o ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Πάροχος κατέθεσε στο 725 ΤΜΧ υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης της εργασίας του, με χρόνο ισχύος ενός έτους από την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του. ΑΡΘΡΟ 10o ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να λυθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 132 και του 133 του Ν.4412/2016.

-- 5 of 6 --

ΑΡΘΡΟ 11o ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα σύμβαση: α. Διέπεται από τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (Προσφορά - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμφωνιών) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους. γ. Συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους 2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και το χρόνο παράδοσης του υλικού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ισχύει η σύμβαση αυτή. 3. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 4. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. -ΟΙ- ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ -Ο- -Ο- ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Ιωάννης Γκίκας Ανχης (ΜΧ)

-- 6 of 6 --