ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 776/2025 Συμβατικής Αξίας : 3.200,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 3.968,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 776/2025 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 776/2025 Συμβατικής Αξίας : 3.200,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 3.968,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Mε αντικείμενο τη συντήρηση με ανταλλακτικά για το σύστημα απολύμανσης UVDI (μοντέλο UVDI 360) με S/N: 18403 και KM: 02298 Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1192/0 ΑΔΑ: ΨΦΒΞ4690Ω3-4ΞΕ Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 13-06-2025, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΡΟΥΦΟ, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ENAMED ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Διεύθυνση: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ- ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 86, Τ.Κ: 15125, πόλη: ΑΘΗΝΑ, τηλ.:216-0702085, Α.Φ.Μ.: 998825960 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την κα Θεοδώρου Δήμητρα, έχοντας υπόψη: 1) Το N. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών’’. 2) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». 3) Το υπ’ αριθμ 710/05-07-2024 αίτημα. 4) Την υπ’ αριθμ. 30818/21-06-2024 απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 5) Την αριθμ. πρωτ. 43349/30-08-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών. 6) Την υπ. αριθμ. 45122/10-09-2024 οικονομική προσφορά της εταιρείας ENAMED ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΕ. 7) Την υπ. αριθμ. 56622/07-11-2024 απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης όπου κατακυρώνονται τα αποτελέσματα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-- 1 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 776/2025 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Ανάδοχο», τη συντήρηση με ανταλλακτικά για το σύστημα απολύμανσης UVDI (μοντέλο UVDI 360) με S/N: 18403 και KM: 02298 σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 1ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης Η σύμβαση ισχύει για ένα χρόνο, ήτοι από 13/06/2025 έως 12/06/2026. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα. ΑΡΘΡΟ 2ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσει τη συντήρηση με ανταλλακτικά για το σύστημα απολύμανσης UVDI (μοντέλο UVDI 360) με S/N: 18403 και KM: 02298 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου και την προσφορά της αναδόχου εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις. Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, συμφώνα με: Α) Τιμολόγιο του «αναδόχου» Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «αναδόχου»

-- 2 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 776/2025 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α Κατά την πληρωμή του «αναδόχου» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 1. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ ( μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011) 2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4,, του Ν.4013/2011. • ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151*/16-09-1994) και Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54*/20-03-2002):Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος • Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16 (π.χ. άρθρο 36 , §6 ), θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση. • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α)κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 4ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της παροχής υπηρεσίας καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος των εν λόγω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 5ο - Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

-- 3 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 776/2025 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Αναδόχου» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. ΑΡΘΡΟ 6ο - Λοιποί Όροι Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

-- 4 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 776/2025 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UVDI ΜΟΝΤΕΛΟ UVDI 360, ME S/N: 18403 KAI KM: 02298. 3.200€ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ UV-C ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ UVDI 360 S/N:18403 & Κ.Μ.:02298 1. Προγραμματισμένη εφάπαξ συντήρηση (προληπτική) με συχνότητα, διάρκεια και ενέργειες όπως προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος. 2. Επανορθωτική συντήρηση (επισκευές) χωρίς περιορισμό ως προς τη συχνότητα ή το συνολικό αριθμό. (Δεν περιλαμβάνει αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητα χρήστη ή σε εξωγενείς παράγοντες). 3. Εφαρμογή εργοστασιακών Διαταγών Αλλαγής ή Μετατροπής και Αναβαθμίσεων. 4. Όλα τα ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίμων υλικών (μπαταρίες, λάμπες UVC κτλ.). 5. Διακρίβωση και πιστοποίηση καλής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

-- 5 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 776/2025 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης Ο Ανάδοχος Ευάγγελος Ρούφος Διοικητής Π.Γ.Ν. Α 6. Μετά το τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής, θα πρέπει να προσκομιστεί Δελτίο Τεχνικής Υποστήριξης αναλυτικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και την λειτουργική κατάσταση του συστήματος. 7. Εξ αποστάσεως τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό εντός 4 εργάσιμων ωρών από την δήλωση βλάβης. 8. Επιτόπια υποστήριξη εφόσον είναι απαραίτητη, εντός 32 εργάσιμων ωρών από την στιγμή της έγγραφης δήλωσης βλάβης.(Ποινική ρήτρα καθυστέρησης επιτόπιας υποστήριξης, για κάθε εργάσιμη ώρα πέραν των 32 ωρών, παράταση ισχύος της σύμβασης κατά 3 εργάσιμες ημέρες άνευ χρέωσης και στην περίπτωση καθυστέρησης άνω των 48 εργάσιμων ωρών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και λύεται η σύμβαση). 9. Μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης : 10 εργάσιμες ημέρες. Ποινική ρήτρα ακινητοποίησης για κάθε εργάσιμη ημέρα πέραν των 10 ημερών, παράταση ισχύος της σύμβασης κατά 5 εργάσιμες ημέρες άνευ χρέωσης και στην περίπτωση ακινητοποίησης άνω των 15 εργάσιμων ημερών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και λύεται η σύμβαση). 10. Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης ή αποκλειστικότητας από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό. 11. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή 13485 της εταιρείας για εργασίες επισκευής και συντήρησης. 12. Κατά την διάρκεια της σύμβασης, η μη τήρηση οποιασδήποτε προδιαγραφής καθιστά τον ανάδοχο έκπτωτο. 13. Η υπογραφή της σύμβασης προϋποθέτει ότι το εν λόγω μηχάνημα βρίσκεται σε πλήρη, εντός προδιαγραφών λειτουργία. Με την υπογραφή της σύμβασης, το μηχάνημα θα ελεγχθεί και το κόστος επισκευής τυχόν προβλημάτων που προϋπάρχουν με ανταλλακτικά ή χωρίς, δεν θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο και το κόστος επιβαρύνει το Νοσοκομείο. 14. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις τεχνικές προδιαγραφές με τη σειρά που αναφέρονται.

-- 6 of 6 --