ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘΜ 20315102025 Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται για να περιγράψει και οριοθετήσει τη συνεργασία μεταξύ της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS)Μ.A.E και του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» για: Τη Νομική, Θεσμική και Κανονιστική κάλυψη αυτής (συνεργασίας) Την προμήθεια ειδών από πλευράς της εταιρείας με την πλήρη επωνυμία ROCHE DIAGNOSTICS(HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ προς το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας με σαφώς προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά και κόστος. Τις υποχρεώσεις, τις παροχές και τις αμοιβές του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας έναντι του αναδόχου για την απρόσκοπτη προμήθεια των ειδών. Στην Κέρκυρα σήμερα 20η Οκτωβρίου του έτους 2025, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός Tο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» που εδρεύει στην Κέρκυρα επί της Εθνικής οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, περιοχή Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49150 με ΑΦΜ 999360466, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου Η εταιρεία με την πλήρη επωνυμία ROCHE DIAGNOSTICS(HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, επί της οδού Αλαμάνας 4& Δελφών, περιοχή ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Τ.Κ. 15125 έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 099876011 υπάγεται στη ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τους, κo Γεώργιο Παπαδόπουλο και κο Κατσιώνη Νικόλαο, ως Νόμιμοι Εκπρόσωποι της εταιρείας,οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», Λαμβάνοντας υπόψη: 1.Η υπ’αριθμ.17-15/23-09-2025 Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου συμβατών με τους υπάρχοντες αναλυτές Cobas pro 503/801 και Cobas pure 303/402 της εταιρίας Roche Diagnostics Hellas Hellas Α.Ε. , έναντι του συνολικού ποσού των 19.176,58€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 6% και 24% (17.998,39€ πλέον Φ.Π.Α.6% και 24%). (Cpv: 33696300-8:Αντιδραστήρια Εργαστηρίων ,ΚΑΕ:1359α01). 2.Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 19931/03-10 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/1556, αρ. Δέσμευσης 1182/0 και ΑΔΑ:9ΤΠΥ4690Β3-ΦΑΜ(ΚΑΕ 1359α01) (ΑΔΑΜ 25REQ017676923). 3. Την με αρ. Πρωτ. 20003/03-10-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου συμβατών με τους υπάρχοντες αναλυτές Cobas pro 503/801 και Cobas pure 303/402 για το Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», CPV: 33696300-8:Αντιδραστήρια Εργαστηρίων ,ΚΑΕ:1359α01). (ΑΔΑΜ: 25PROC017677007). 4. Την υπ’ αρ. Πρωτ.20553/10-10-2025 υποβληθείσα προσφορά της μοναδικής προσκληθείσας εταιρείας με την πλήρη επωνυμία Roche Diagnostics Hellas Hellas Α.Ε. (A.Φ.Μ. 099876011, ΔΟΥ:(1190) ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου συμβατών με τους υπάρχοντες αναλυτές Cobas pro 503/801 και Cobas pure 303/402 για το Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» (CPV:33696300-8:Αντιδραστήρια Εργαστηρίων), η οποία αφενός πληροί στο ακέραιο τις τεθείσες προδιαγραφές και απαιτήσεις και αφετέρου είναι εντός της τεθείσας προϋπολογισθείσας δαπάνης, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
-- 1 of 6 --
5.Την υπ’ αριθμ.20/3/15-10-2025 Απόφαση ΔΣ για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου συμβατών με τους υπάρχοντες αναλυτές COBAS pro 503/801 και COBAS pure 303/402 στην εταιρεία με την επωνυμία ROCHE DIAGNOSTICS(HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. (ΑΔΑ:63ΚΩ4690Β3- 9ΛΝ). 6.Την κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας των σχετικών αντιδραστηρίων. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου συμβατών με τους υπάρχοντες αναλυτές COBAS pro 503/801 και COBAS pure 303/402 με CPV: 33696300-8 του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και πιο συγκεκριμένα: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΦΠΑ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ i. AFP 1 TEMAXIO 289,00 € 289,00 € 6,00% 306,34 € ii. B2 MICROGLOBULIN 1 TEMAXIO 296,57 € 296,57 € 6,00% 314,36 € iii. FT4 1 TEMAXIO 240,00 € 240,00 € 6,00% 254,40 € iv. TSH 1 TEMAXIO 240,00 € 240,00 € 6,00% 254,40 € v. ALBUMIN 3 TEMAXIO 35,30 € 105,90 € 6,00% 112,25 € vi. ALKALINE PHOSPHATASE 5 TEMAXIO 68,00 € 340,00 € 6,00% 360,40 € vii. AMYLASE 6 TEMAXIO 117,00 € 702,00 € 6,00% 744,12 € viii. CALCIUM 2 KOYTI 100,00 € 200,00 € 6,00% 212,00 € ix. CEA 1 TEMAXIO 274,90 € 274,90 € 6,00% 291,39 € x. CHOLESTEROL 1 KOYTI 122,39 € 122,39 € 6,00% 129,73 € xi. CKMB 12 KOYTI 24,01 € 288,12 € 6,00% 305,41 € xii. CPK 12 KOYTI 42,37 € 508,44 € 6,00% 538,95 € xiii. CREATININE 3 TEMAXIO 141,22 € 423,66 € 6,00% 449,08 € xiv. CRP 14 TEMAXIO 224,00 € 3.136,00 € 6,00% 3.324,16 € xv. CARTIDGE CL 1 SET 207,12 € 207,12 € 24,00% 256,83 € xvi. CARTIDGE K 1 TEMAXIO 169,47 € 169,47 € 24,00% 210,14 € xvii. CARTIDGE Na 1 TEMAXIO 169,47 € 169,47 € 24,00% 210,14 € xviii. DIRECT BILIRUBIN 5 TEMAXIO 47,07 € 235,35 € 6,00% 249,47 € xix. FERRITIN 2 KOYTI 420,00 € 840,00 € 6,00% 890,40 € xx. FOLATE 1 TEMAXIO 450,00 € 450,00 € 6,00% 477,00 € xxi. GGT 16 KOYTI 22,60 € 361,60 € 6,00% 383,30 €
-- 2 of 6 --
xxii. GLUCOSE 1 KOYTI 124,28 € 124,28 € 6,00% 131,74 € xxiii. HCG+B 2 KOYTI 222,20 € 444,40 € 6,00% 471,06 € xxiv. HDL CHOLESTEROL 1 KOYTI 114,00 € 114,00 € 6,00% 120,84 € xxv. HbA1c 1 TEMAXIO 168,52 € 168,52 € 6,00% 178,63 € xxvi. LDH 6 KOYTI 64,02 € 384,12 € 6,00% 407,17 € xxvii. SGOT/AST (2) 8 TEMAXIO 55,88 € 447,04 € 6,00% 473,86 € xxviii. SGPT/ALT (2) 9 KOYTI 53,83 € 484,47 € 6,00% 513,54 € xxix. TOTAL BILIRUBIN 5 TEMAXIO 49,43 € 247,15 € 6,00% 261,98 € xxx. TOTAL PROTEIN 2 KOYTI 49,43 € 98,86 € 6,00% 104,79 € xxxi. TROPONIN T hs 11 KOYTI 495,00 € 5.445,00 € 6,00% 5.771,70 € xxxii. UREA 13 KOYTI 28,24 € 367,12 € 6,00% 389,15 € xxxiii. URIC ACID 1 TEMAXIO 73,44 € 73,44 € 6,00% 77,85 € ΣΥΝ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 17.998,39 € 19.176,58 € Ειδικότερα, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με τις προαναφερόμενες ποσότητες, συνολικής αξίας 19.176,58€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 6,24%. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η τμηματική προμήθεια θα ορίζεται κάθε φορά, έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου, ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες του τμήματος. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗΜΑ 4.1 Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και τριάντα εννέα(#17.998,39€#) πλέον ΦΠΑ 6% και 24%, ήτοι δεκαεννέαχιλιάδων εκατών εβδομήντα έξι χιλιάδων και πενήντα οκτώ (#19.176,58€#) συμπ/νου ΦΠΑ6% και 24% . 4.2 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 4.3 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 4.4 Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 4.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. 4.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του
-- 3 of 6 --
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 6.1 Σε περίπτωση που η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: • Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της υπηρεσίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. • Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της υπηρεσίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. • Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της υπηρεσίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 6.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παραδοθείσας προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. 6.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου. 6.4 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό έως και 10% ,επί της αξίας της σύμβασης. 6.5 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία. 7.2 Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 7.3 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 8.1 Η παρούσα σύμβαση είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με τις αναφερόμενες υπηρεσίες σε αυτή και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας μεταξύ των μερών. 8.2 Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με έγγραφη συναίνεση όλων των συμβαλλομένων μερών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ετέρου συμβαλλομένου. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ να δημοσιοποιεί τη συνεργασία του με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υπό μορφή καταχωρήσεων στον τύπο ή σε προσφορές προς άλλους υποψήφιους πελάτες. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του ή σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στα εκχωρημένα τιμολόγια θα αναγράφεται εμφανώς προς ποιον έχουν εκχωρηθεί. Αν εξοφληθεί Χρηματικό Ένταλμα στον ανάδοχο για εκχωρημένα τιμολόγια, αυτός υποχρεούται να αποδώσει τα εισπραχθέντα σε αυτόν, τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα εν λόγω τιμολόγια. ΑΡΘΡΟ 11. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Όλη η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών θα πραγματοποιείται στις παρακάτω διευθύνσεις: Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο. Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49150 Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS)M.A.E.. OΔΟΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ4&ΔΕΛΦΩΝ 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ τηλ. 210 8174000
-- 4 of 6 --
Ε-mail:greece.dia-tenders@roche.com Κάθε συμβαλλόμενος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο για τυχόν αλλαγή ή τροποποίηση σχετικών στοιχείων, όπως αλλαγή διεύθυνσης, έδρας, νόμιμης εκπροσώπησης κλπ. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες που ισχύουν στην Ελληνική επικράτεια. Κάθε διαφορά μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, σε σχέση ή με αφορμή την παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Κέρκυρας και εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό. Τα συμβαλλόμενα μέρη, ρητά δηλώνουν και αμοιβαία αποδέχονται, πως στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή όσα προβλέπονται στα άρθρα 440 Ε.Π. του Α.Κ. ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης, συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 γ) Η υπ’ αρ. Πρωτ.:20553/10-10-2025 προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή κατατέθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
-- 5 of 6 --
ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό] Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Ειδικότερα ότι: 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. Υπογραφή Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS M.A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα με ΑΦΜ:099876011 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ νομίμως εκπροσωπούμενο από τους ,κo Παπαδόπουλος Νικόλαος και κο Κατσιώνη Νικόλαο.
-- 6 of 6 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.