ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ - ΠΑ-ΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού : 449.328,16 € (με Φ.Π.Α. 24%) Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 1.000.000,00 €. Στo Αγρίνιο σήμερα, την 03 του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγρινίου οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Γεώργιος Παπαναστασίου με την ιδιότητα του Δημάρχου Αγρινίου κι ενεργών στην προκειμένη περί- πτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 & με όσα ο- ρίζει ο Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, κα- θώς και η κείμενη νομοθεσία αφενός, και κατόπιν:  της υπ' αρ. 03/2022 μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.  της απόφασης με αριθμό 98/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση με- λέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.  της υπ. αρ. 187473 διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης www.promitheus .gov.gr με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την 04-04-2022 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 08-04-2022, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.  της απόφασης με αριθμό 369/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώ- θηκε με την υπ’ αρ. 128673/11-08-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσμα- τος της υπ. αρ. 187473 διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του α- ναδόχου κατασκευής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ - ΠΑΝΑΙ- ΤΩΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟ: 03-10-2022 ΚΑ: 30-7323.054 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 58263

-- 1 of 6 --

2  της με αρ. 47/2022 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης Κατασκευής του Έργου. και αφετέρου, β. Η Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με έδρα το Αγρίνιο, οδ. Πλατεία Παναγοπούλου 1, Τ.Κ. 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, με Α.Φ.Μ. 044723119 - Δ.Ο.Υ Αγρινίου, η οποία αναδείχτηκε μειοδότης με ποσοστό έκ- πτωσης 55,72% (μέση έκπτωση). ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Γεώργιος Παπαναστασίου, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. β. της απόφασης με αριθμό 369/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 128673/11-08-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. 187473 διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δη- μοπρασίας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, με την ο- ποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επι- κεφαλίδας μετά από ομόφωνη (ή από κατά πλειοψηφία) σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου. στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ’ αρ. 54527/15-09-2022 έγ- γραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης. ζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπό- ψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασί- ας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτω- ση της δημοπρασίας ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ τις Εκατό (55,72%) εκ μέρους της Ε.Ε. (A.A. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 248576), των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

-- 2 of 6 --

3 ι. Τους όρους του άρθρου 4 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατι- κών όρων και τη διοίκηση του έργου. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑ- ΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ - ΠΑ- ΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ» Η Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβά- νει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ - ΠΑ- ΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ» σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστε- ρα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νο- μοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπα- ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δαπάνη προϋπολογι- σμού μελέτης Προ- σφερό- μενη έκπτω- ση (%) Αφαιρούμε- νο ποσό λό- γω έκπτωσης Δαπάνη μετά την Έκπτωση ( Συμφωνητικό ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 44.281,00 € 60% 26.568,60 € 17.712,40 € 2. ΤΕΧΝΙΚΑ 97.894,00 € 57% 55.799,58 € 42.094,42 € 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 437.790,00 € 55% 240.784,50 € 197.005,50 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 579.965,00 € 256.812,32 € Γ. Ε. & Ο. Ε. 18% 104.393,70 € 46.226,22 € ΣΥΝΟΛΟ 684.358,70 € 303.038,54 € ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 102.653,81 € 45.455,78 € ΣΥΝΟΛΟ 787.012,51 € 348.494,32 € ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 9.439,10 € 9.439,10 € ΣΥΝΟΛΟ 796.451,61 € 357.933,42 € ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 10.000,00 € 55,72 % (Εμ) 5.572,00 € 4.428,00 € ΣΥΝΟΛΟ 806.451,61 € 362.361,42 € Φ. Π. Α. 24% 193.548,39 € 86.966,74 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.000.000,00 € 449.328,16 €

-- 3 of 6 --

4 στο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημο- πράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που πε- ριγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ. iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προ- σφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του δια- γωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαί- νεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης. iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 369/2022 της Οικο- νομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 128673/11-08- 2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκε- πτικό της. (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», και υπό την προανα- φερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευ- θείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές α- πορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυ- νατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευ- θύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύ- πτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προ- θεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υ- πεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια ε- φαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρ- κεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

-- 4 of 6 --

5 στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τή- ρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθε- τημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυ- χόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατα- τέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί του εκτιμώμενου πο- σού της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4412/16, αρ.72, παρ. 1β) και πι- στής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-157830 28-09-2022 ΤΜΕΔΕ 40.322,58 € Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. β. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, με την υπ' αριθ. ……………..………… βεβαίω- ση της ……………………. , η οποία ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την από ……… Υπεύθυνη Δήλωση της ………….. ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της ΓΣΥ / ΕΣΥ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. γ. Την από 03-10-2022 δήλωση ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από 03-10-2022 δήλωση του κ. Λάμπρου Δημητρογιάννη περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας. δ. Την από 03-10-2022 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου της Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» καθώς και την από 03-10-2022 δήλωση του κ. Λάμπρου Δημη- τρογιάννη περί αποδοχής του ορισμού του. (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακή- ρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμ- φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΕΣΥ του έργου.

-- 5 of 6 --

6 (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (03-10-2022), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ και όσων ορίζονται από τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου. (7) Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο εκ μέρους του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της διακήρυξης. (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πι- στώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Αγρινίου στον Κ.Α. 30-7323.054 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται σε ό- λες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην κείμενη νομοθεσία. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, ει- σφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. (9) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δή- μου Αγρινίου. (10) Για το έργο εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΑΑΥ Β-304, αρ. πρωτ. 10187/22-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΨΘΩ65-Τ6Τ – Α- ΔΑΜ: 22REQ010147407 2022-03-03), ΚΑ 30-7323.054. (11) Σύμφωνα με την από 12/09/2022 Υ/Δ της Ε.Ε. «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» δεν επήλθαν οψιγενείς μεταβολές στο πρόσωπό της Ε.Ε. κατά την έννοια του αρ. 104 του Ν.4412/16. Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομέ- νους σε Οκτώ (08) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, πέντε (5) παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών), Δύο (02) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και ένα (1) θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομι- κού Νομού Αιτωλ/νίας). Αγρίνιο 03-10-2022 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο Δήμαρχος Αγρινίου ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΣΑΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

-- 6 of 6 --