ΣΥΜΒΑΣΗ Ποσού 20.910,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου:«Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2015».

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 26- 03 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 35525 /950 ∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ποσού 20.910,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2015». Στην Πρέβεζα σήμερα, την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι κατωτέρω υπο- γράφοντες: 1. Ο Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, κάτοικος Πρέβεζας (Α.∆.Τ: ΑΒ 622720), ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου με ΑΦΜ 997808822, ονομαζόμενος εφεξής στην παρούσα σύμβαση "Φορέας" και 2. Ο Τζίμας Σπ. Θωμάς, κάτοικος Πρέβεζας με Α.∆.Τ: ΑΗ 247367 και ΑΦΜ:116050640, ονο- μαζόμενος εφεξής στην παρούσα σύμβαση "Ανάδοχος", Έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 8413/306/21-01-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, «Έγκριση διάθεσης πίστωσης». β. Την αρ. 1/2015 (αρ. πρωτ.: 16773/472/09-02-2015) ∆ιακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έτος 2015». γ. Την αριθμ. 8/359/24-03-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Ανάδοχο» και αυτός με την σειρά του αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έτος 2015», με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το προς εκτέλεση έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:

-- 1 of 8 --

Σελίδα 2 από 8 1) Εντοπισμός και λεπτομερής γεωγραφική χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυ- ξης των κουνουπιών (μόνιμες ή παροδικές εστίες), (αξιοποίηση της γεωγραφικής χαρτογρά- φησης του έτους 2014 και προσθήκη τυχόν νέων εστιών), ώστε να είναι δυνατές οι επεμβάσεις που θα ελέγξουν τις πρώτες γενεές κουνουπιών και θα αποτρέψουν την έξαρση των πληθυ- σμών αργότερα. Επιπλέον, εντομολογική χαρτογράφηση της περιοχής διενέργειας του έργου, τουλάχιστο σε επίπεδο γενών (δηλ. Culex, Anopheles ή Aedes) που θα είναι σε ά- μεση συσχέτιση με την γεωγραφική χαρτογράφηση των εστιών ανάπτυξης, την επιλεχθείσα μεθοδολογία και την πληθυσμιακή παρακολούθηση. 2) Εφαρμογή του έργου παρακολούθησης και δειγματοληψιών προνυμφών και ακ- μαίων κουνουπιών, τη συγκέντρωση αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και την παρακο- λούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών, των κουνουπιών και την αξιολόγηση α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα β) της αποτελεσματικό- τητας του έργου. Οι μέθοδοι των δειγματοληψιών που θα ακολουθηθούν , πρέπει να είναι οι ενδεδειγμένες για τα είδη κουνουπιών που θέλουμε να ελέγχουμε καθώς και το είδος των ε- στιών ανάπτυξής τους.(Οι ώρες που δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που διημερεύουν ή διαχει- μάζουν, οι προτιμήσεις ξενιστών και η εν γένει καλή γνώση της βιολογίας τους είναι κατάλλη- λοι οδηγοί επιλογής των μεθόδων παρακολούθησης των πληθυσμών τους και θα καθορίσει τα μέτρα ελέγχου που θα ληφθούν.) 3) Προμήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων, για ανάλογη χρήση, από τα αρμόδια Υπουργεία, σκευασμάτων από τον ανάδοχο. Επίσης, o εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα - την χρήση βιολογικού παράγοντα Bacillus thuringiensis var israelensis - ή άλλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκευά- σματα (για εκτός του φυσικού περιβάλλοντος ψεκαζόμενες επιφάνειες), που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προ- βλεπόμενα από τις με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 117443/11.12.2012 και Υ1γ/Γ.Π.οικ.33743/10.4.2013 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Πρόγραμμα κατα- πολέμησης κουνουπιών» και «Συμπληρωματική εγκύκλιος - Υπενθύμιση εγκυκλίου για πρό- γραμμα καταπολέμησης κουνουπιών», αντίστοιχα, το με αρ. πρωτ. 3277/36344/22.3.2013 έγ- γραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Εγκεκριμένα σκευάσμα- τα για την καταπολέμηση των κουνουπιών», το με αρ.πρωτ.19059/4-12-2014 έγγραφο του ΚΕΛΠΝΟ με θέμα «Ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών για την περίοδο μετάδοσης 2015», καθώς και κάθε νεότερη σχετική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπουργείου Υγείας ή του ΚΕΕΛΠΝΟ. 4) Πραγματοποίηση επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών. Περιοχές εφαρμογής είναι περιαστικές εστίες ανάπτυξης, όπως ρέματα, εκβολές αγωγών όμβριων, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυσικά συστήματα κατακράτη- σης υδάτων, κ.α. Η εφαρμογή των ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις πα- ρακάτω αναφερόμενες περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας θα γίνει από το έδαφος, με ψεκαστικά συ- νεργεία με ψεκαστήρες πλάτης ή ψεκαστικά συγκροτήματα αντίστοιχα.

-- 2 of 8 --

Σελίδα 3 από 8 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Η χωροταξική κατανομή του φυσικού αντικειμένου του έργου, περιλαμβάνει τους κα- τωτέρω τομείς: Τομέας Ι, περιλαμβάνει τις περιοχές: T.K. Αμμουδιάς: όχθες Αχέροντα και κατά μήκος των αποστραγγιστικών αυλάκων (στην είσο- δο Αμμουδιάς καθώς και δεξιά του δρόμου μεταξύ Μεσοποτάμου και Αμμουδιάς) Τ.Κ. Βαλανιδορράχης: περιοχή ‘Κερέντζα’ - ‘Λουτσιώτικα’ και στις όχθες του παραποτάμου ‘Βουβός’ στον οικισμό ‘Κηφισιάς’. ∆.Κ. Πάργας: Αποστραγγιστικές Τάφροι και σχάρες φρεατίων με στάσιμα νερά, εντός της πό- λης Πάργας. (‘Κρυονέρι’ και κέντρο πόλης). Επίσης στους αποστραγγιστικούς αύλακες: πίσω από το γήπεδο Πάργας, στην Τ.Κ. Ανθούσας (κοντά στην εκκλησία) Τομέας ΙΙ, περιλαμβάνει τις περιοχές: ∆.Κ. Πρέβεζας: Σε φρεάτια με στάσιμα νερά εντός της πόλης Πρέβεζας , στα χαντάκια πέριξ του Εθνικού Κολυμβητηρίου – ‘Καλάμια’ – ‘Κυανή Ακτή’ – Παντοκράτορας (εκβολή ‘Καρυδά’), στις τάφρους της ΒΙΠΕ, στο ‘Ψαθάκι’ – ‘Μαργαρώνα’, έλος και αύλακα περιοχής ‘Ταράνα’, αύ- λακα στην περιοχή ‘Λειβαδάκια’ , Αγ. Θωμά (εντός του οικισμού καθώς και σε αύλακα πίσω από το πρατήριο καυσίμων) , Νεοχώρι, ‘Πνευματικό Φάρο’ (χαντάκια και μικρό έλος). ∆.Ε. Ζαλόγγου: Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες στην παραλιακή ζώνη από Κανάλι έως και Βράχο. Τομέας ΙΙΙ, περιλαμβάνει τις περιοχές: ∆.Κ. Λούρου : Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες εντός οικισμών Λούρου και Στεφάνης κα- θώς και αύλακες στο ύψος του ‘Ζέφυρου’, και στην περιοχή Αγ. Βαρνάβα, έλος στην έξοδο του Λούρου (Παλιά Σφαγεία). Τ.Κ. Θεσπρωτικού: Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες εντός οικισμού Θεσπρωτικού. Τομέας ΙV, περιλαμβάνει τις περιοχές: ∆.Κ. Φιλιππιάδας: Αύλακες πέριξ βιολογικού καθαρισμού και ∆ημοτικών Σφαγείων, Λαϊκές Κατοικίες , Κέντρο Φιλιππιάδας : στις αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες (φρεάτια). Τ.Κ. Πέτρας και Τ.Κ. Ν. Κερασούντας : στις αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες (φρεάτι- α). Στις περιοχές κάθε Τομέα, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 12 επαναλήψεις (ανά 15 ημέρες περίπου). 2. Στις περιοχές κάθε Τομέα, θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογρα- φή της σύμβασης 12 αλλεπάλληλοι ψεκαστικοί κύκλοι / περιοχή εφαρμογής / δεκα- πενθήμερο περίπου και στη συνέχεια θα διενεργηθούν τρεις (3) πρόσθετοι υπολειμ- ματικοί ψεκαστικοί κύκλοι / περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Οι ανωτέρω ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που θα καταρτισθεί και θα επιδοθεί στον ανάδοχο από τη ∆/νση ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, το οποίο ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να τηρεί πιστά.

-- 3 of 8 --

Σελίδα 4 από 8 Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι δυνατό να περιορισθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση που λόγω των κλιματικών συνθηκών ή άλλων παραγό- ντων κριθεί ότι δεν απαιτείται η ολοκλήρωση όλων των ψεκαστικών κύκλων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανάλογη περικοπή της συμβατικής αμοιβής. ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η συμβατική αμοιβή για την υλοποίηση του συνόλου του προγράμματος ορίζεται σε είκο- σι χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ (20.910,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 1.394,00 € ανά ψεκαστικό κύκλο. Η συμβατική αμοιβή είναι δυνατό να μειωθεί στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋπο- θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ολοκληρώνεται την 28-02-2016. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι ένα μήνα, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με επιφύ- λαξη των δικαιωμάτων του ∆ημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του ΚΠ∆ 118/2007). Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προ- γράμματος, χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού αντικειμένου, επί ένα μήνα: • Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των κουνουπιών, ή εμποδίζουν την διενέργεια ψεκασμών. • Για άλλους λόγους αποκλειστικά δικής της ευθύνης. ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το ανάλογο προσωπικό και μέσα όπως μηχανοκί- νητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, μηχανοκίνητο μέσο με- ταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύματος και ικανό αριθμό παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών και ειδικότερα: α. Προσωπικό α1. Έναν (1) τουλάχιστον υπεύθυνο επιστήμονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια κα- ταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί- μων, ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. α2. ∆ύο (2) ψεκαστές β. Τεχνικός εξοπλισμός

-- 4 of 8 --

Σελίδα 5 από 8 β1. Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότημα, τρακτέρ ή Φ.Ι.Χ. με παρελκόμενο ή φέρον βυτίο ψεκασμού όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια (τα κατάλληλα ακροφύσια για να δημιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια μικρότερα των 100 μικρών) και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων που θα συνοδεύονται από 2 χειριστές ακροφυσίων. β2. ∆ύο (2) τουλάχιστον ψεκαστήρες πλάτης, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε μη προ- σβάσιμα σημεία από το μηχανοκίνητο ψεκαστικό, χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 λίτρων. β3. ∆ύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες, ώστε σε περίπτωση προβλήματος – βλάβης, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις εφαρμογές. β4. ∆ώδεκα (12) τουλάχιστον παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών. 2. Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασμα - βιο- κτόνο. Οι δοσολογίες των σκευασμάτων θα καθορίζονται από την Επιτροπή και σύμφωνα με την έγκριση του κάθε σκευάσματος, και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά την παρασκευή του ψε- καστικού υγρού, που πρέπει να γίνεται με σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρα- σκευής, πρώτα το νερό και μετά το σκεύασμα με συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές / λεπτό). Η χρησιμοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να μην περισσεύει για την επόμενη ημέρα και χωρίς να προκύπτει ανάγκη απόρριψής του. Το νερό που θα χρησιμοποιείται, για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι κατάλληλο - διαυγές, άοσμο, χαμηλής ολικής σκληρότητας. 3. Υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής και να συμμορφώνεται πρόθυμα σε αυτές. 4. Οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασμών να γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα που θα ψεκά- σει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να μην γίνονται επικαλύψεις ψεκασμών και να μην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. 5. Κατά την εκτέλεση των ψεκασμών θα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, του οικοσυστήματος, των οικόσιτων ζώων και του περιβάλλοντος γενικότερα από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα. Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσής του, ο ανάδοχος κάθε φορά πριν την διενέργεια ψεκασμού, να φροντίζει για την έγκαιρη και με κατάλληλο τρό- πο ενημέρωση των ∆ημοτικών Αρχών, οι οποίες υποχρεούνται για την περαιτέρω πληροφόρη- ση των πολιτών, σχετικά με τις επικείμενες εφαρμογές (ημερομηνίες, περιοχή και τρόπος διε- νέργειας ψεκασμού) , προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας αν- θρώπων και ζωικού κεφαλαίου. Ο ανάδοχος, ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την διάρκεια ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών, στο προσωπικό , σε τρίτα πρόσωπα, στα μέσα ψεκασμού, στο περιβάλλον (καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, υδατικοί πόροι κ.λ.π). Προς αποφυγή ατυχημάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη κάθε απαραίτητου προληπτικού μέ- τρου.

-- 5 of 8 --

Σελίδα 6 από 8 6. Είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα απαραί- τητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της εργασίας ψεκασμού, εφοδιά- ζοντάς τους δηλαδή με προστατευτικό εξοπλισμό (φόρμα, καπέλο, γάντια, μάσκες), τον οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισμό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασμού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. 7. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προκύψουν εντομολογικά, επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία τα οποία θα επιβάλλουν την αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των δράσεων, ή απαίτηση για ενίσχυση των συνεργείων με ψεκαστικά μέσα ή προσωπικό, ο ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να ανταποκριθεί. 8. Θα έχει την πλήρη ευθύνη, της προμήθειας, της εφαρμογής και της διάθεσης του συνό- λου των απαιτούμενων σκευασμάτων για την εκτέλεση του έργου, όπως και της ενημέρωσης του κοινού στις περιοχές που διενεργεί ψεκασμούς. Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους, δηλαδή η προμή- θεια, μεταφορά, αποθήκευσή τους, όπως και η διάθεση των κενών συσκευασιών θα είναι απο- κλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Σε κάθε εφαρμογή καταπολέμησης, ο υπεύθυνος που έχει οριστεί με την χορηγηθείσα άδεια, θα παρίσταται και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίησή του, καθώς και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται, μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος, στον οποίο έγινε η καταπολέμηση. 9. Υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισμένο πρόγραμμα, που επι- βάλλονται από καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. Σε μηνιαία βάση θα υποβάλει στην Επι- τροπή Παρακολούθησης, έκθεση δράσεων του περασμένου μήνα που θα περιλαμβάνει τα απο- τελέσματα του ελέγχου, της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών καταπολέμησης που έχει προβεί (τεκμηριωμένα με την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσμών των κουνουπιών, σε σχέση με τις μεθόδους που έχουν προκριθεί για κάθε περίπτωση, με την συγκέντρωση των μετρήσεων σε βάση δεδομένων και την ανάλυσή τους). 10. Υποχρεούται με το πέρας του έργου να παραδώσει στον φορέα υλοποίησης, τόσο σε έ- ντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, τις καταγεγραμμένες μόνιμες και παροδικές εστίες ανάπτυ- ξης κουνουπιών, σε πλήρη συσχέτιση με τα γένη που αναπτύσσονται σ’ αυτές, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και την αποτελεσματικότητά τους σε επίπεδο καταπολέμησης (πληθυσμιακή εξέ- λιξη) σε λεπτομερή και τεκμηριωμένη έκθεση απολογισμού του έργου. 11. Γενικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας, καθώς και τις υποδείξεις τις τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής του έργου, αρ- μοδιότητα της οποίας είναι η τεχνική εφαρμογή του έργου αυτού, όπως αυτή καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 1/2015 διακήρυξης της Π. Ε. Πρέβεζας.

-- 6 of 8 --

Σελίδα 7 από 8 ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Απαγορεύεται, με ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον ανάδοχο, μέρους ή του συνό- λου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετι- κής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης. 2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η ο- ποία τον καλεί υποχρεωτικά προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, η κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του δη- μοσίου. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η μη τήρηση συμβατικού όρου οφείλεται στην Π.Ε. Πρέβεζας ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την αριθμ. 2917552090/26-03-2015 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00 €), η οποία ισχύει επ’ αόριστον και η οποία θα επιστραφεί μετά την πα- ρέλευση του χρόνου ισχύος της παρούσας σύμβασης, καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της. ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης γίνεται από την αρμόδια επι- τροπή παρακολούθησης - παραλαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παρα- στεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 2. Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. 3. Για κάθε άλλο θέμα που προκύψει κατά το στάδιο παραλαβής, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Για την πληρωμή της συμβατικής αμοιβής θα προσκομίζεται στην υπηρεσία τιμολόγιο θε- ωρημένο από την αρμόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, πρακτικό της επι- τροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά ή εφ’ άπαξ μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητι- κών, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007.

-- 7 of 8 --

Σελίδα 8 από 8 Οι τμηματικές πληρωμές δεν μπορεί να είναι περισσότερες των τριών και ειδικότερα: 1η πληρωμή: Μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ψεκαστι- κών κύκλων (ποσοστό 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής). 2η πληρωμή: Μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση εννέα ψεκαστικών κύκλων (ποσοστό 60% της συνολικής συμβατικής αμοιβής). 3η πληρωμή: Μετά την ολοκλήρωση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου και την οριστική παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή (ποσοστό 20% της συμβατικής αμοιβής). Η συμβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις, οι οποίες βαρύ- νουν τον ανάδοχο. Επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακρά- τηση φόρου εισοδήματος 8 % (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από τον ανάδοχο στο ∆ημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες δια- τάξεις. ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 2. Για κάθε θέμα ερμηνείας των όρων της θα λαμβάνονται υπόψη: α) οι όροι της αρ.1/2015 διακήρυξης του διαγωνισμού οι οποίοι αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και αν δεν ορίζονται ρητά στη παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπό- σπαστο μέρος της. β) η προσφορά του αναδόχου και γ) οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 3. Σε περίπτωση διαφωνίας η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος θα προσπαθήσουν κάθε διαφο- ρά να επιλυθεί με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμφωνείται πως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Πρέ- βεζας. Τα παραπάνω συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και για την διαπίστω- σή τους, συντάσσεται η παρούσα σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως παρακάτω, εκ των οποίων το μεν ένα κατατέθηκε στη ∆/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέρι- μνας, το δεύτερο πήρε ο ανάδοχος και το τρίτο παρέμεινε στο Τμήμα Προμηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε Πρέβεζας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ

-- 8 of 8 --