ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΑΠΡ 20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α : Α∆ΑΜ: ./. ΠΡΟΣ: 9 8 Α ΝΩΤ ΕΡ Α ∆Ι Ο ΙΚ ΗΣ Η ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ « Α Ρ Χ Ι Π Ε Λ Α Γ Ο Υ Σ » Πίνακας Αποδεκτών ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τηλ. 861 - 3610 ΚΟΙΝ.: Φ.600.163/19/24341 Σ.1919 Μυτιλήνη, 08 Απρ 20 Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: ∆ιαγωνισμοί - Συμβάσεις ΣΧΕΤ. : α. Ν∆ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.∆» β. Πα∆ 8-21/1998//ΓΕΣ/∆ΟΙ/2ο «Περί Προϋπολογισμού ΓΕΣ» γ. N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και Άλλες ∆ιατάξεις» δ. Ν.3213/2003 «∆ήλωση και Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης Βουλευτών, ∆ημόσιων Λειτουργών και Υπαλλήλων, Ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Άλλων Κατηγοριών Προσώπων» (Α’ 309) ε. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/Απόφαση κ.κ ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» (ΦΕΚ Β΄ 2300/3-12-2007) στ. Ν-∆-Α 1/2008/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ ζ. Απόφαση ΑΧΣ 460/2009 «Τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο» της Αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Πετρέλαιο Κίνησης - Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιμών», (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), Καθώς και της Απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο» της Απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον Αφορά την Ποιότητα των Καυσίμων Βενζίνης και Ντίζελ, Όπως Έχει Τροποποιηθεί και Ισχύει» (ΦΕΚ 67/Β/2010) η. Αριθμ. Πρωτ. : 2/91118/0026/29 ∆εκ 10/Υπ. Οικ. /ΓΓ∆Π/∆νση θ. Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και Άλλες ∆ιατάξεις» ι. Ν.3886/2010 «∆ικαστική Προστασία Κατά τη Σύναψη ∆ημοσίων Συμβάσεων − Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης ∆εκεμβρίου 2007 (L 335)» ια. Απόφαση ΑΧΣ 316/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον Τομέα της Ποιότητας Καυσίμων προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ (ΦΕΚ 501/Β/2012)

-- 1 of 37 --

-2- ./. ιβ. Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων» ιγ. Φ.820/50/684826/Σ.947/02 Φεβ 11/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α ιδ. Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και Ειδικότερα Επί της Παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων στις Εμπορικές Συναλλαγές» ιε. Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13) «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και Άλλες ∆ιατάξεις» ιστ. Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ημοσιονομικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) ιζ. Απόφαση ΑΧΣ 54/2015 «∆ιαδικασίες ∆ειγματοληψίας, Εξέτασης και Γνωμοδότησης Περί της Κανονικότητας ή μη ∆ειγμάτων Υγρών Καυσίμων» (φεκ 462/Β/2016) ιη. Ν.4332/2015 «Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και Τροποποίηση του Ν.4521/2014» ιθ. Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21/21 Φεβ 16) «Μέτρα για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και Άλλες ∆ιατάξεις» κ. Ν.4375/2016 «Οργάνωση και Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» κα. N.4412/16 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» κβ. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» κγ. Φ.820/7/893186/Σ.681/05 Φεβ 16/ΓΕΣ/∆ΟΙ/1β κδ. Απόφαση ΑΧΣ 76/2016 «Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης (DIESEL) που Χρησιμοποιείται ως Καύσιμο Κινητήρων-Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιμών» (ΦΕΚ 4217/Β/2016 και 241/Β/2017) κε. Απόφαση ΑΧΣ 77/2016 «Τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον Τομέα της Ποιότητας Καυσίμων προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ» με Σκοπό τη Μεταφορά στο Εθνικό ∆ίκαιο των ∆ιατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που Αφορούν στην Τροποποίηση των Άρθρων της Οδηγίας 98/70/ΕΚ Σχετικά με την Ποιότητα των Καυσίμων Βενζίνης και Ντίζελ, Εκτός των Άρθρων 7α έως 7ε αυτής» (ΦΕΚ 4217/Β/2016) κστ. Απόφαση ΑΧΣ 128/2016 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «Σχετικά με τη Μείωση της Περιεκτικότητας Ορισμένων Υγρών Καυσίμων σε Θείο» (ΦΕΚ 3958/Β/2016) κζ. Ν.4508/2017 «Αδειοδότηση ∆ιαστημικών ∆ραστηριοτήτων- Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο ∆ιαστημικών Αντικειμένων»

-- 2 of 37 --

-3- ./. κη. Ν.4587/2018 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής και Άλλες ∆ιατάξεις» κθ. Ν.4636/19 «Περί ∆ιεθνούς Προστασίας και Άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 169) λ. Φ.814/127/775324/Σ.347/23 Μαρ 20/ΓΕΣ/Γ4 (∆ΙΣΥ∆Π)/2β (Α∆Α: ΩΞ456-Μ9Θ, 20REQ006472513) λα. Φ.800/27/397/Σ.121/26 Μαρ 20/ΛΣ/98 Α∆ΤΕ/4ο Γρ. (Α∆Α:ΩΑ9Ψ6-4ΚΛ, Α∆ΑΜ:20PROC006488630) λβ. Φ.600.163/17/24104/Σ.1836/1 Απρ 20/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ (Α∆Α: 69Κ56-ΣΧΜ) λγ. Το από 03 Απρ 20 Πρακτικό – Εισήγηση Αποσφράγισης και Αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών λδ. Φ.830/48/450/Σ.137/03 Απρ 20/ΛΣ 98 Α∆ΤΕ λε. Το από 03 Απρ 20 Πρακτικό Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Σας γνωρίζουμε ότι αφού ελήφθησαν υπόψη: α. Οι διατάξεις των (α) έως (ιη) και (κ) έως (κη) σχετικών, όπως ισχύουν. β. Το άρθρο 96 του (ιθ) σχετικού, με το οποίο στο ΥΠΕΘΑ παρέχεται η δυνατότητα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά στη διαμονή των προσφύγων και μεταναστών. Σημειώνεται ότι η διαδικασία σύναψης των παραπάνω συμβάσεων δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας. γ. Η υπ’ αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3335/11-12-14) περί «Καθορισμού του Τρόπου Υπολογισμού, της ∆ιαδικασίας Παρακράτησης και Απόδοσης της Κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ», καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει. δ. Η υπ’ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-16) Απόφασης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του Άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για ∆ιαδικασίες Σύναψης ∆ημοσίας Σύμβασης Κάτω των Ορίων των Οδηγιών», όσον αφορά παρ.4 άρθρου 79 Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). ε. Η υπ’ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και του Αναπληρωτή

-- 3 of 37 --

-4- ./. Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του Χρόνου, Τρόπου Υπολογισμού της ∆ιαδικασίας Παρακράτησης και Απόδοσης της Κράτησης 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)», καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). στ. Η υπ’ αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». ζ. Το άρθρο 7 του (κη) σχετικού, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα αιτιολογημένα, να συνάπτονται συμβάσεις κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών, προμήθεια αγαθών ή μίσθωση ακινήτων σε ότι αφορά στην υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων – μεταναστών, μέχρι την 31 ∆εκ 20 για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. η. Η (λ) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) υπ΄ αριθμ. 20201011701000000000147 με Α∆Α: ΩΞ456-Μ9Θ. η. Η (λα) σχετική, με την οποία διακηρύχθηκε (Α∆ΑΜ: 20PROC006488630) η διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια 5.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για το μήνα Απρίλιο 2020 στη ∆ομή Φιλοξενίας Προσφυγών – Μεταναστών πρώην Στρατόπεδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» χ. Μόρια Ν. Λέσβου, προς κάλυψη δαπανών προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών. θ. Το (λβ) σχετικό, με το οποίο συγκροτήθηκε, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Α∆Α: 69Κ56- ΣΧΜ). ι. Τα (λγ) και (λε) σχετικά πρακτικά - εισηγήσεις της παραπάνω επιτροπής καθώς και η (λγ) όμοια απόφαση ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου για αγορές καυσίμων κίνησης (προμήθεια πετρελαίου κίνησης) για τον μήνα Απρίλιο 2020 στη ∆ομή Φιλοξενίας Προσφυγών – Μεταναστών πρώην Στρατόπεδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» χ. Μόρια Ν. Λέσβου, προς κάλυψη δαπανών προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών, ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι η διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου, με σκοπό την προμήθεια έως και 5.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τον μήνα Απρίλιο 2020 στη ∆ομή Φιλοξενίας Προσφυγών – Μεταναστών πρώην Στρατόπεδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» χ. ΜΟΡΙΑ Νήσου ΛΕΣΒΟΥ και κ α τ α κ υ ρ ώ ν ε τ α ι αυτή στην εταιρεία «Αφοί Χ. Πολίτη Ο.Ε», όπως παρακάτω:

-- 4 of 37 --

-5- ./. 2. Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της (λα) σχετικής διακήρυξης της διαπραγμάτευσης, της προσφοράς του προμηθευτή, η οποία είναι σύμφωνη με την εν λόγω διακήρυξη και το σχέδιο σύμβασης, που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. Οι ποσότητές των καυσίμων δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως οι τιμές λιανικής πώλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κλπ. 3. Σύνταξη – Υπογραφή Σύμβασης α. Η ανάδοχος εταιρεία, στην οποία αποστέλλεται η παρούσα, οφείλει να προσέλθει έως την 09 Απρ 20 και ώρα 10:00 στον ΛΣ/98 Α∆ΤΕ (Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης Λέσβου, ΤΚ 81100) για την υπογραφή σύμβασης, για τα είδη που της κατακυρώνονται και αναγράφονται παραπάνω. Για την υπογραφή της σύμβασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (375,00 €), σύμφωνα με τις προβλέψεις της (λα) σχετικής διακήρυξης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως και 30 Απρ 20. β. ΛΣ/98 Α∆ΤΕ (1) Εξουσιοδοτείται ο ∆κτής του ΛΣ/98 Α∆ΤΕ, για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας έως και 5.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τον μήνα Απρίλιο 2020 στη ∆ομή Φιλοξενίας Προσφυγών – Μεταναστών πρώην Στρατόπεδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» χ. Μόρια Ν. Λέσβου. (2) Ένα αντίγραφο της σύμβασης να υποβληθεί στο ΓΕΣ/Γ4 (∆ΙΣΥ∆Π). Α/Α Περιγραφή Είδους Προμηθευτής Μονάδα Μέτρησης (ΜΜ) Ποσό- τητα Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (€) Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€) Συνολική Τιμή με Φ.Π.Α. (€) 1 Προμήθεια έως και 5.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τον μήνα Απρίλιο 2020 στη ∆ομή Φιλοξενίας Προσφυγών – Μεταναστών πρώην Στρατόπεδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» χ. Μόρια Ν. Λέσβου (Ταξινόμηση κατά CPV: 09134100-8) Αφοί Χ. Πολίτη Ο.Ε. με AΦΜ 999689550, τηλ – fax: 22510- 47137, 3ο χιλ. Μυτιλήνης – Καλλονής, e- mail: elin_politis@yahoo.c om Λίτρα 5.000 Ποσοστό έκπτωσης 1% επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από τα ∆ελτία Πιστοποίησης Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων της (ηλεκτρονική σελίδα: www.pvaigaiou.go v.gr), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού 6.410,26 7.500,00 Σύνολα 6.410,26 7.500,00

-- 5 of 37 --

-6- ./. 4. Επισημαίνεται το δικαίωμα της υπηρεσίας για δυνατότητα μονομερούς τερματισμού της υπογραφείσας σύμβασης, πριν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, άνευ περαιτέρω αποζημίωσής τους, σε περίπτωση που υπηρεσιακοί ή επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν την παύση ή και την αναστολή λειτουργίας του ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ. 5. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, σε εφαρμογή των διατάξεων του (θ) σχετικού νόμου. 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 7. Τα ΓΕΣ και ΑΣ∆ΕΝ, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή των. 8. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης, ∆ντής ∆ΕΜ/ 98 Α∆ΤΕ, τηλέφ. 22510 33610, φαξ: 22510 43692. Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Αναστάσιος Α. Σπανός ∆ιοικητής Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης ∆ΕΜ/∆ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια Συνημμένα Αφοί Χ. Πολίτη Ο.Ε. με AΦΜ 999689550, τηλ – fax: 22510-47137, 3ο χιλ Μυτιλήνης – Καλλονής, e- mail: elin_politis@yahoo.com Ένα (1) Φύλλο [Το (λε) σχετικό πρακτικό] Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/Γ4 (∆ΙΣΥ∆Π) Χωρίς Συνημμένα ΑΣ∆ΕΝ/Γ1 (∆Υ∆Μ) -∆ΕΜ – ∆ΟΙ Χωρίς Συνημμένα 98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ- ∆ΕΜ - ∆ΟΙ Χωρίς Συνημμένα ΛΣ/98 Α∆ΤΕ Χωρίς Συνημμένα Λγός (ΥΠ-Π) Παναγιώτης Μαργαρίτης, Επιτελής της 98 Α∆ΤΕ/∆ΥΠ Χωρίς Συνημμένα ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Γραμματάς, Βοηθός της 98 Α∆ΤΕ/∆ΥΠ Χωρίς Συνημμένα Μ. Επχιας (ΕΜ) ∆ιονύσιος Τατίνας, της 98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ Χωρίς Συνημμένα

-- 6 of 37 --

-1- ./. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 25/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 5.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020 ΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ∆Ο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ», Χ. ΜΟΡΙΑ, Ν. ΛΕΣΒΟ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.500,00 € (Α∆Α: ……………….. Α∆ΑΜ: …………………….) 08 Απριλίου 2020

-- 7 of 37 --

-2- ./. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύναψη της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/16 τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας, παράδοσης και διανομής. Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης έγινε από τον ΛΣ/98 Α∆ΤΕ, μετά την ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού ανάδοχου με βάση την τεχνικοοικονομική προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

-- 8 of 37 --

-3- ./. ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Γενικά Όπως προσδιορίζονται στη δημοσίευση υπ΄ αρίθμ. «11»/2020/ΛΣ/98 Α∆ΤΕ. 2. Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες: α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμ- περιλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. β. Λέξεις αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο. γ. Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερμηνεύεται σαν να ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία πλαίσιο. δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/ και νομικών προσώπων. ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πλαίσιο, για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της συμφωνίας πλαίσιο με κανένα τρόπο. ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη της συμφωνίας πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή τα Παραρτήματα ή τις Προσθήκες της σύμβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των Παραρτημάτων ή των Προσθηκών.

-- 9 of 37 --

-4- ./. ι. Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στο Ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1. Με την απόφαση υπό τα στοιχεία Φ.600.163/19/24341/Σ.1919/08 Απρ 20/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση «11»/2020/ΛΣ/98 Α∆ΤΕ (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ με Α.∆.Α.Μ.: 20PROC006488630). 2. Η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του ΛΣ/98 Α∆ΤΕ εφεξής καλούμενη Αναθέτουσα Αρχή Προμηθειών (ΑΑ)/ Αγοραστής και της μειοδότριας εταιρείας Αφοί Χ. Πολίτη Ο.Ε. AΦΜ 999689550 τηλ – fax: 22510- 47137 3ο χιλ Μυτιλήνης –Καλλονής e- mail: elin_politis@yahoo.com. εφεξής καλούμενη Προμηθευτής / Ανάδοχος. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή (ΛΣ/98 Α∆ΤΕ), έχει το δικαίωμα να υποβάλει Παραγγελίες καυσίμων κίνησης, υπό τους όρους της εν λόγω σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση, αποτελείται από το παρόν κυρίως κείμενο και τα Παραρτήματα «Α» έως και «Ε», όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου μέρους. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Σκοπός της σύμβασης, είναι να καθορίσει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους ο Ανάδοχος θα προμηθεύει –διανέμει στον Αγοραστή (άρθρο 2), συγκεκριμένα είδη (πετρέλαιο κίνησης). 2. Η σύμβαση ισχύει έως και 30 Απριλίου 2020. 3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια – διανομή έως και 5.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, σύμφωνα με την προεκτεθείσα κατακυρωτική απόφαση της 98 Α∆ΤΕ. 4. Η προμήθεια των καυσίμων κίνησης θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της δημοσίευσης που αποτελούν το Παράρτημα «Α» της παρούσας, καθώς και την τεχνική –οικονομική προσφορά του αναδόχου (Παραρτήματα «Β» και «Γ» της παρούσας αντίστοιχα).

-- 10 of 37 --

-5- ./. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ Ο Αγοραστής, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει Παραγγελίες (εντύπως ή προφορικώς) υπό τους όρους αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ∆ιακήρυξη (παράγραφο 4.3.) και στο άρθρο 9 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 96 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως και 30 Απριλίου 2020. 2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου1. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Η τιμή πώλησης των προϊόντων καθορίζεται ως ακολούθως : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ "∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ Μετά τη σύναψη της σύμβασης και κατ’ επέκταση την υποχρέωση εξυπηρέτησης των δικαιούχων, θα υποβάλλεται παραγγελία (έντυπο παραγγελίας όπως Παράρτημα «∆» της παρούσας) με τις διαδικασίες ανά 1 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 2 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016

-- 11 of 37 --

-6- ./. εμπλεκόμενο μέρος, όπως αναλύονται στο άρθρο 9 της παρούσας. Η παραγγελία δύναται να δοθεί και προφορικώς. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτείται την προμήθεια των ειδών στον ανάδοχο του άρθρου 2 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τα είδη σύμφωνα με τους όρους (Τεχνικές Προδιαγραφές) των Παρατημάτων «Α» και «Ε» της ∆ημοσίευσης «11»/2020/ΛΣ/98 Α∆ΤΕ» με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 2. Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εμπλεκόμενων πλην αναδόχου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 της παρούσας α. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΛΣ/98 Α∆ΤΕ) (1) Γενικά (α) ∆ιενέργεια διαδικασιών σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τους όρους της διακήρυξης. (β) Συγκρότηση των αρμόδιων επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης και παραλαβής των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 και συναφών εν ισχύ διατάξεων. (γ) Σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης της σύμφβασης προμήθειας των προϊόντων. (2) Επιτροπή Παραλαβής (α) Ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους της ∆ιακήρυξης και στο Ν.4412/16, ενώ ιδιαίτερα επισημαίνονται για καλύτερο συντονισμό οι παρακάτω υποχρεώσεις: 1/ Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός (μακροσκοπικός) έλεγχος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους και συντάσσεται αντίστοιχο πρωτόκολλο - πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής (ή απόρριψης). 2/ Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και σε ακριβής χρόνους, που θα κρίνει η Επιτροπή δύναται να ληφθούν, κατά τη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων, δείγματα [σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016] και τα οποία θα προσκομίζονται στο Χημείο Στρατού ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προς υποβολή τους σε χημική ανάλυση.

-- 12 of 37 --

-7- ./. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας, όπως υπόδειγμα ΦΕΚ 764 Β΄(ΥΑ 2489/95). 3/ Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγματοληψίας είναι ανεξάρτητη από την εν γένει παραλαβή των συμβατικών και δύναται να επαναληφθεί. (β) Λοιπά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. (3) Ο αγοραστής (φορέας διενέργειας συμβάσεων) (υπεύθυνος προμήθειας) διατηρεί, το δικαίωμα σε συνεργασία με τον ανάδοχο να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των παραγγελθέντων ειδών, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 12:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση δίνοντας την τελική παραγγελία. β. Τοπικό Συντονιστικό Κέντρο ∆ιαχείρισης Προσφυγικού (ΤΟΣΚΕ∆Π/ 98 Α∆ΤΕ) (1) Καθορίζεται ένας «υπεύθυνος προμήθειας» ο οποίος αποτελεί και το «σημείο επαφής» μεταξύ των εμπλεκομένων στη παρούσα σύμβαση και επιπλέον: (α) Προβαίνει σε αρχική κατ’ εκτίμηση παραγγελία των προϊόντων για κάλυψη των αναγκών του επόμενου χρονικού διαστήματος, εγγράφως με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την 12:00, αποστέλλοντας το έντυπο του Παραρτήματος «∆» της παρούσας στον Ανάδοχος (Αντισυμβαλλόμενο) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Σχηματισμό (Συμβαλλόμενο) και την Επιτροπή Παραλαβής. Η παραγγελία δύναται εναλλακτικά να δοθεί και προφορικώς στον εκπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρείας. (β) Επιβεβαιώνει ή τροποποιεί, αυξομειώνο- ντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 18:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση δίνοντας τελική παραγγελία (εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική παραγγελία). (2) Λοιπά σύμφωνα με τους όρους της ∆ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Όπως καθορίζονται όπως καθορίζονται στην παράγραφο 5.2 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

-- 13 of 37 --

-8- ./. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ 1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. 2. Τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμήθειας που έχει συγκροτηθεί με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόμενα στη σύμβαση, αυτά υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά σχετικών εισηγήσεων. 3. Η επιτροπή δια του προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή απευθείας με τον ανάδοχο για θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες της προμήθειας. 4. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης των διαδικασιών προμήθειας των προϊόντων, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο (μέσω του ΛΣ/98 Α∆ΤΕ), ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας και στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Οι διορθωτικές ενέργειες, εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος συσχετίζονται αποκλειστικά με τον υφιστάμενο σχεδιασμό υλοποίησης της προμήθειας των προϊόντων. 5. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ Όπως καθορίζονται στην παράγραφο 5.1 του Παρατήματος «Α» της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά, που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του από την αναθέτουσα Αρχή. 2. Οι Ανάδοχοι θα βεβαιώνουν (με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) ότι εξακολουθούν να τηρούν τα κριτήρια επιλογής της διακήρυξης.

-- 14 of 37 --

-9- ./. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κος Μιχαήλ Πολίτης του Χρήστου. (Α∆Τ : ΑΝ-435739, ημερομηνία έκδοσης: 08 Ιουλίου 2010,AΤ: Μυτιλήνης), ως εκπρόσωπος - διαχειριστής της εταιρείας «Αφοί Χ. Πολίτη Ο.Ε. με AΦΜ 999689550.» (3ο χιλ Μυτιλήνης –Καλλονής Τ.Κ 81100, τηλ – fax: 22510-47137, e- mail: elin_politis@yahoo.com, κατέθεσε την υπ’ αριθ. 1178/06 Απριλίου 2020 παρακαταθήκη, χρονικής ισχύος έως και 05 Απριλίου 2035, ποσού τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (375,00€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν χωρίς ΦΠΑ. 2. Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσμευθεί με την ολοκλήρωση της σύμβασης και επιστρέφεται στην Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων της σύμβασης, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόμενα στο Παράρτημα «Α» της παρούσας και τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί: α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των προϊόντων μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. 2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια.

-- 15 of 37 --

-10- ./. στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη σύμβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, η Ανάδοχος εταιρεία «Αφοί Χ. Πολίτη Ο.Ε.» τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στην κείμενη νομοθεσία3. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την προμήθεια. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και των προμηθευτών του, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της προμήθειας, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. 3 Ν.4412/16, Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α '

-- 16 of 37 --

-11- ./. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που διανέμει – πουλά τα προϊόντα, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού του. 6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης, μη απαλλασσόμενου των κυρώσεων που προβλέπεται από την παρούσα και την κείμενη νομοθεσία. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Από την εκτέλεση της προμήθειας της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με την προμήθεια. 8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή (φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης) για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 9. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα

-- 17 of 37 --

-12- ./. Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη παρούσα υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη παρούσα. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της προμήθειας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της παρούσας. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ ∆ημοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 (Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»). 12. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή και υλοποίηση των όρων της ∆ιακήρυξης υπ. αριθ. «11»/2020/ΛΣ/98 Α∆ΤΕ. ΑΡΘΡΟ 17 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.3 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ.

-- 18 of 37 --

-13- ./. 2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.4. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στη διακήρυξη, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 4. Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού κατά την ανάθεση της σύμβασης με το ΤΕΥ∆. Όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης ,κατά την υπογραφή της, προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα της ∆ιακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. ΑΡΘΡΟ 19 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με συνεργαζόμενους προμηθευτές – παρόχους, που θα δηλώσει στην τεχνική 4 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

-- 19 of 37 --

-14- ./. προφορά του θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο προμηθευτή / Ανάδοχο, ο πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου προμηθευτή / παρόχου, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η προμήθεια των καυσίμων. ΑΡΘΡΟ 20 ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης. 3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. ΑΡΘΡΟ 22 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 1. Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως της προμήθειας που θα αναλάβει. 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων

-- 20 of 37 --

-15- ./. βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (μη κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της. ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.5 του Παρατήματος «Α» της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 1. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά ∆ικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Ειδικότερα και όσον αφορά στην διαδικασία παραλαβής των καυσίμων, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 25 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ο Ανάδοχος, η Κεντρική Αρχή Προμηθειών και η Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σημείο συνδέσμου (Point of Contact – PoC) τον κο . ∆ημήτριο Πολίτη του Χρήστου (Α∆Τ : 929924), ημερομηνία έκδοσης: 08 Ιουλίου 2010, AΤ: Μυτιλήνης) με διεύθυνση Αγία Μαρίνα, τηλ: 6983 101321, φαξ: 22510-47137, e- mail: elin_politis@yahoo.com, ΤΚ 81100, ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης. 3. Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε 2 πρωτότυπα. Από ένα προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχος.

-- 21 of 37 --

-16- ./. ΑΡΘΡΟ 26 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 του Παρατήματος «Α» της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 2. Είναι δυνατή η μονομερής λύση της σύμβασης σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάμενης κατάστασης μη δυνάμενης να προβλεφθεί από την ΑΑ και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος υπηρεσιών ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παύσης. 3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 16 της παρούσας και της πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 27 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, λαμβάνονται υπ’ όψιν η ∆ιακήρυξη, η Κατακύρωση, εφαρμοζόμενων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - Παραρτημάτων από τα οποία αποτελούνται. 3. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε 2 αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν ένα (1) η αναθέτουσα Αρχή και από ένα (1) ο Ανάδοχος. 4. Οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς και η Τεχνική – Οικονομική Προσφορά με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο ανάδοχο, που

-- 22 of 37 --

-17- ./. επισυνάπτονται στη παρούσα σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστα και τμήματα αυτής. 5. Θέματα τα οποία εκ παραδρομής δεν ρυθμίζονται στο παρόν κείμενο και τυχόν παραπομπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των υφιστάμενων θεσμικών κειμένων. 6. Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης τηρούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη / συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Πρόσκληση υπ΄ αρίθμ. «11»/2020 με Α∆Α: ΩΚΟ06-ΛΝΛ και Α∆ΑΜ: 20PROC006488630 (∆εν κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση στη παρούσα Σύμβαση) «Β» Τεχνική Προσφορά Αναδόχου «Γ» Οικονομική Προσφορά Αναδόχου «∆» Έντυπο Παραγγελίας Προϊόντων (Υπόδειγμα) «Ε» Γενικά και Ειδικά Χαρακτηριστικά Πετρελαίου Κίνησης

-- 23 of 37 --

-- 24 of 37 --

-- 25 of 37 --

-- 26 of 37 --

-- 27 of 37 --

-- 28 of 37 --

-- 29 of 37 --

-- 30 of 37 --

-- 31 of 37 --

-- 32 of 37 --

-- 33 of 37 --

-- 34 of 37 --

9 8 Α ΝΩΤ ΕΡ Α ∆Ι Ο ΙΚ ΗΣ Η ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 08 Απρ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 25/2020 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ 1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………. ορισθείς με το …………………………………. (έγγραφο) ως υπεύθυνος του …………………., προβαίνει με το παρόν, σε τοποθέτηση παραγγελίας προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών προμήθειας καυσίμων κίνησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ. αριθ. ….. / … σύμβασης και τα αναλυτικά στοιχεία όπως αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΛΙΤΡΑ) ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2. Το παρόν έντυπο υποβάλλεται ………………… (ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία) όπως παρακάτω: α. Στον υπεύθυνο του παρόχου υπηρεσιών …………. (όνομα υπαλλήλου), στην διεύθυνση ……………. ή στο ΦΑΞ: …………….. για ενέργεια. β. Στο ………. (Υπηρεσία Σχηματισμού) και στον πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής …………….. (Βαθμός - όνομα) για ενημέρωση. 3. Στοιχεία αποστολέα: ……………………………………………………… Τόπος ….. Ημερομηνία … και ώρα ….. Υπογραφή …………………………

-- 35 of 37 --

9 8 Α ΝΩΤ ΕΡ Α ∆Ι Ο ΙΚ ΗΣ Η ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 08 Απρ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 25/2020 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 1. Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από νερό και θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α). Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγμα από τα καύσιμα στο Χημείο Στρταού ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα και οι απαιτούμενες προδιαγραφές. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές για το πετρέλαιο κίνησης καθορίζονται μονοσήμαντα από την ελληνική νομοθεσία στα παρακάτω αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.(Α.Χ.Σ): α. Απόφαση ΑΧΣ 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο» της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι ∆οκιμών», (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο» της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 67/Β/2010). β. Απόφαση ΑΧΣ 316/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ (ΦΕΚ 501/Β/2012). γ. Απόφαση ΑΧΣ 54/2015 «∆ιαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (φεκ 462/Β/2016). δ. Απόφαση ΑΧΣ 76/2016 «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ 4217/Β/2016 και 241/Β/2017). ε. Απόφαση ΑΧΣ 77/2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010, (ΦΕΚ 501/Β/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ»˙ με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την τροποποίηση των άρθρων της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, εκτός των άρθρων 7α έως 7ε αυτής» (ΦΕΚ 4217/Β/2016).

-- 36 of 37 --

στ. Απόφαση ΑΧΣ 128/2016 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο» (ΦΕΚ 3958/Β/2016).

-- 37 of 37 --