Ακυρώνεται. ΑΔΑ Ακύρωσης Σύμβασης: ΨΥΚΥ469ΗΙ5-4ΩΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [CPV :22110000-4] & [CPV :79822500-7] Στο Ψυχικό Αττικής, σήμερα, 24 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα, σε εκτέλεση της με αρ 320/01/07- 07-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π. και της σε αυτή περιεχόμενης γενικής εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Ε.Ι.Π. και της με αριθ. .πρ.C-OUT:13469/24-7-2023 Απόφασης Ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: Αφενός του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής (οδός Στρατ. Καλλάρη, αριθ. 50) με ΑΦΜ: 090136919 της ΔΟΥ Ψυχικού, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νικόλαο Κούκη, το οποίο νομικό πρόσωπο θα καλείται στη συνέχεια για συντομία ως το «Ε.Ι.Π.» και αφετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Grafima Διαφημιστική Α.Ε.» που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, Γιάνναρου 19 & Λ. Ελευθερίας 29, [Τ.Κ. 174 55], με ΑΦΜ: 999594930 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ευθυμιάδη Θεόδωρο, Νόμιμο Εκπρόσωπό της, (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως η «Ανάδοχος») συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης 1.1-Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, αναθέτει στην Ανάδοχο και αυτή αναλαμβάνει το δημιουργικό στήσιμο, εκτύπωση και προμήθεια, πεντακοσίων (500) βιβλίων, (με προδιαγραφές που θα περιγραφούν αναλυτικότερα στο έγγραφο της παρούσας) της έκδοσης <<Από την καθ΄ ημάς Ανατολή στην Ελληνική πατρίδα>> 1.2-Οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω έκδοσης είναι οι κάτωθι: Άρθρο 2 Διάρκεια 2.1- Η παρούσα είναι σύμβαση προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα από την 24η Ιουλίου 2023 έως την 31η Αυγούστου 2023, με ημερομηνία παράδοσης των εν λόγω βιβλίων έως την 31η Αυγούστου 2023 (200 τμχ έως 10.8.23 και τα υπόλοιπα έως 31.08.23). 2.2- Η καταγγελία της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή και από τα δύο μέρη, για μη τήρηση οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, συνομολογούμενων όλων ως ουσιωδών. Άρθρο 3 Αμοιβή

-- 1 of 3 --

3.1- Η συνολική αμοιβή της Αναδόχου για την εδώ συμφωνούμενη προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών, καθορίζεται στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 3.2- Η πιο πάνω συμφωνημένη αμοιβή θα καταβληθεί στην Ανάδοχο, σε δύο (2) δόσεις, ως εξής: προκαταβολή 60% του συνολικού ποσού- ήτοι δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100€) πλέον ΦΠΑ 24%-την 24η Ιουλίου 2023 (24-07-2023), με την υπογραφή της παρούσας και εξόφληση του υπολοίπου ποσού – ήτοι 1.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% -με την ολοκλήρωση της παράδοσης της εν λόγω προμήθειας και παροχής υπηρεσιών και για την πληρωμή της αμοιβής της Αναδόχου, επί της οποίας θα πραγματοποιούνται οι νόμιμες κρατήσεις, θα πρέπει να εκδίδεται το εκ του νόμου προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό και να προσκομίζεται κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό πληρωμής (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, κλπ) και θα πρέπει να έχει εκδοθεί και το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής των εδώ συμφωνούμενων προμηθειών. 3.3- Πέραν του ανωτέρω συμβατικού τιμήματος το ΕΙΠ δεν υπέχει ουδεμία άλλη οικονομική, ή ασφαλιστική υποχρέωση έναντι της Αναδόχου. Άρθρο 4 Δικαιώματα – υποχρεώσεις συμβαλλομένων 4.1-Η Ανάδοχος ρητώς εγγυάται την άριστη παράδοση υλικών σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές. 4.2-Η ολοκλήρωση της αγοράς θα πιστοποιείται με Πρακτικό Παραλαβής, που θα υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου που ορίζεται με την Απόφαση Ανάθεσης, χωρίς τη σύνταξη του οποίου δεν θα είναι δυνατή η εξόφληση του τιμήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. 4.3-Ούτε το Ε.Ι.Π. ούτε η Ανάδοχος θα ευθύνονται για καθυστέρηση εκπλήρωσης υποχρεώσεων τους λόγω ανωτέρας βίας και σ’ αυτή την περίπτωση θα χορηγείται μία εύλογη προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών. 4.4-Το Ε.Ι.Π. υποχρεούται στην καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος, όπως αναλυτικά προβλέπεται ανωτέρω. Άρθρο 5 Φύση της Σύμβασης 5.1-Η παρούσα αποτελεί δημόσια σύμβαση παροχής προμήθειας υλικών [CPV :22110000-4] και παροχής υπηρεσιών [CPV :79822500-7] και διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και δεν εγκαθιδρύει οποιαδήποτε άλλης μορφής συνεργασία ή σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για την προσήκουσα προμήθεια και παροχή υπηρεσιών των εδώ συμφωνούμενων υλικών, που δεν προβλέπεται στην παρούσα, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί συμβάσεων προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών. 5.2-Όλοι οι όροι της παρούσας κρίνονται ουσιώδεις και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών απαιτεί έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων. 5.3- Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της Καλής Πίστης και των Χρηστών Συναλλακτικών Ηθών. 5.4- Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 5.5- Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβαν γνώση και με τους οποίους συμφωνούν, θεωρούν δε τη Σύμβαση έγκυρη και ισχυρή, η δε ακυρότητα κάποιου επιμέρους όρου της παρούσας δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη την παρούσα σύμβαση. Όλα τα ανωτέρω αφού συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, που νομίμως υπεγράφησαν όπως ακολουθεί, κι έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ε.Ι.Π. Για την Ανάδοχο

-- 2 of 3 --

Ο Πρόεδρος του Ε.Ι.Π. Ευθυμιάδης Θεόδωρος Νίκος Αλ. Κούκης

-- 3 of 3 --