Σύμβαση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις ανάγκες των αναστηλωτικών εργασιών (αποκαταστάσεις-ανακτίσεις) στα Βυζαντινά μνημεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ KABAΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 651 10 Τηλέφωνο : 2510-224716, 228689 FAX.: 2510-620753 e-mail: efakav@culture.gr ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 655 Καβάλα, 05 ∆εκεμβρίου 2014 Έργο: «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες». Τίτλος ∆απάνης: «Προμήθεια ξυλείας» Ποσό: 2.756,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις ανάγκες των αναστηλωτικών εργασιών (αποκαταστάσεις-ανακτίσεις) στα Βυζαντινά μνημεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου. Στην Καβάλα, σήμερα, την 5η ∆εκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14 , ΤΚ 65 110, Καβάλα, με ΑΦΜ 090283815, ∆.Ο.Υ. ∆’ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆Α∆ΑΚΗ, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, και β)Της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.» Εμπόριο ξυλείας και μονωτικών υλικών, που εδρεύει στην Χρυσούπολη Καβάλας, Νέα Περιμετρική οδός, με ΑΦΜ 082782512, ∆.Ο.Υ. Καβάλας όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον κύριο Βασιλείου Νίκο, εφεξής καλούμενος ως «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κα. Σταυρούλα ∆αδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

-- 1 of 10 --

2 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 2. Το Π∆ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του Π∆ 85/2012-‘Ιδρυση Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 3. Το Π∆ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-080-2014) « Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»., όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014, ΦΕΚ 237/Α/31-10- 2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισμού Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις». 4. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/29-10-2014) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα ∆ημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/12-11-2014 (ΦΕΚ 3114/Β/20-11-2014). 5. Την ΥΠΠΟ / Γ∆∆Υ / ∆ΙΟΙΚ / Τ∆ΜΝ / 276033 / 40980 / 36082 / 18068/ 27-10-2014 «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών Μονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και ∆ημοσίων Μουσείων της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ». 6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19Α/1-2-95) «Προμήθειες ∆ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/27-11-95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το Π∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 9. Το Π∆. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του ∆ημοσίου». 10. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/Τ∆ΕΟΕΝΠ/256125/29922/28207/3300/7-10-2014 χρηματοδότηση έργων του Π∆Ε 2014 από Εθνικούς Πόρους-ΣΑΕ 514 (-008ΣΕ514-). 12. Το αριθ. 503/01-12-2014 (Α∆ΑΜ 14REQ002448027 2014-12-03) εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης εις βάρος του έργου «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (2014ΣΕ51400000)». 13. Tην με αριθ. 654/ 5-12-2014 (Α∆Α:7ΕΑΓΓ-ΟΙΙ) απόφαση ανάθεσης. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» εις βάρος του έργου «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (2014ΣΕ51400000)». Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής:

-- 2 of 10 --

3 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης και συμφωνηθείσα αμοιβή - Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» εις βάρος του έργου «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (2014ΣΕ51400000)». Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική ∆απάνη 1 Ομάδα Α. Ξυλεία καστανιάς εμποτισμένη με μυκητοκτόνο συντηρητικό m3 2,01 1.000,00 2.010,00€ 2 Ομάδα Β. Ξυλεία οικοδομική (ελατάκια, σανίδια) m3 0,67 345,00 231,15€ ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 2.241,15€ ΦΠΑ 23%: 515,46€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 2.756,61€ Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τμήμα των υλικών του που υφίσταται κάποια βλάβη, με άλλο ισοδύναμο. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

-- 3 of 10 --

4 Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την προμήθεια των προς ανάθεση υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ∆ύο Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Έξι Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτών # 2.756,61 €# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τη ΣΑΕ 514 (-008Σ514-) έργο «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (2014ΣΕ51400000)». Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. ∆ύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. ∆ιάρκεια/Τόπος/Τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το αργότερο σε είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.∆.118/2007. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την παράδοση για το σύνολο της προμήθειας εντός είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή ειδοποίησης των επιβλεπόντων. Η ειδοποίηση θα είναι αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση πολλαπλών τμηματικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσμία από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τους επιβλέποντες του έργου. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντων θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

-- 4 of 10 --

5 ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Συμφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π∆ 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση με μακροσκοπική εξέταση, με εργαστηριακή εξέταση (χημική ή μηχανική), με πρακτική διαδικασία και με έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του Αναδόχου που απαιτούνται από τη Σύμβαση. Η Εφορεία διατηρεί το δικαίωμα εργαστηριακής εξέτασης (χημικής ή μηχανικής) των προς παράδοση υλικών με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δυο παραπάνω ελέγχων δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που πέραν της μακροσκοπικής εξέτασης, πραγματοποιηθεί και εργαστηριακή εξέταση, με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα τούτης (χημικής εξέτασης, μηχανικής εξέτασης, πρακτικής δοκιμασίας). Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τρέις μέρες από την ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή Η πληρωμή θα είναι άπαξ μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή.

-- 5 of 10 --

6 Για την πληρωμή/ τμηματικές πληρωμές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 2. Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του καθ’όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Π∆ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση – Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.∆. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά ∆ικαιώματα

-- 6 of 10 --

7 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. ∆ωσιδικία – Εφαρμοστέο ∆ίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση με το παράρτημα (I) αυτής είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.

-- 7 of 10 --

8 Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆Α∆ΑΚΗ Προϊσταμένη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Βασιλείου Νίκος

-- 8 of 10 --

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μετά από αυτοψία σε Βυζαντινά μνημεία χωρικής αρμοδιότητας μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη επικίνδυνων φθορών κυρίως σε γωνίες πύργων και τείχων. Για την συμπλήρωση κενών και την αποφυγή κινδύνου καταρρεύσεων απαιτείται η προμήθεια ξυλείας (οριζόντιες, κάθετες και εγκάρσιες ξυλοδεσιές) στα σημεία όπου σώζονται τα αποτυπώματα των αρχαίων χρόνων. Οι ξυλοδεσιές παίζουν σημαντικό ρόλο στις εργασίες αναστηλώσεων αφού αντιμετωπίζουν τις δυνάμεις εφελκυσμού. Εκεί όπου υπάρχουν εμφανή ίχνη ξυλοδεσιών θα χρησιμοποιηθούν ξανά νέες ίδιας διατομής και θα σχηματίζουν ένα ενιαίο πλαίσιο αφού θα είναι καρφωμένες μεταξύ τους. Ο κυρίως ρόλος τους θα είναι να αποτρέψουν την αποκόλληση των εφαπτόμενων τοίχων καθ’ ύψος των κατακόρυφων ακμών από σεισμική καταπόνηση, να εγκιβωτίσουν και να περισφίξουν τμήματα της τοιχοποιίας αποτρέποντας την πρόωρη ρηγμάτωσή της, καθώς και να εξασφαλίσουν την λειτουργία των φερουσών τοιχοποιιών ως ενιαίου συνόλου. Παράλληλα, απαιτείται οικοδομική ξυλεία και θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για εργασίες καλουπώματος, κατασκευή στεγάστρων και περιφράξεων. Τεχνικά χαρακτηριστικά ξυλείας: Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί ως ξυλοδεσιά θα είναι καστανιά εμποτισμένη με μυκητοκτόνο συντηρητικό. Η οικοδομική ξυλεία θα αποτελείται από ελατάκια και σανίδια. ∆ιαστάσεις και ποσότητες ξυλείας: Βάσει επιμετρήσεων και εμπειρικών στοιχείων η εκτιμώμενη ποσότητα υπολογίζεται σε 2,01 μ3 διαφόρων μηκών και διατομών για την ξυλεία καστανιάς και 0,67 μ3 διαφόρων μηκών και διατομών για οικοδομικά ξυλεία. Οι απαιτούμενες διαστάσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Ομαδα Α: Ξυλεία καστανιάς εμποτισμένη α/α Είδος ξυλείας ∆ιατομή Μήκος (μ) Ποσότητα σε κυβικά μέτρα 1 Ξυλεία καστανιάς 0,15μ*0,15μ 76,50 1,72 2 Ξυλεία καστανιάς 0,12μ*0,12μ 1,50 0,02 3 Ξυλεία καστανιάς 0,10μ*0,10μ 24,00 0,25 4 Ξυλεία καστανιάς 0,09μ*0,09μ 2,00 0,02 ΣΥΝΟΛΟ: 42,00μ 2,01μ3

-- 9 of 10 --

10 Ομάδα Β: Ξυλεία οικοδομική α/α Είδος ξυλείας ∆ιατομή Μήκος (μ) Ποσότητα σε κυβικά μέτρα 1 Ελατάκια 0,08μ*0,08μ 91,00 0,58 2 Σανίδια 0,10μ*0,025 μ 35,00 0,09 ΣΥΝΟΛΟ: 126,00 μ 0,67 μ3 Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική ∆απάνη 1 Ομάδα Α. Ξυλεία καστανιάς εμποτισμένη με μυκητοκτόνο συντηρητικό m3 2,01 1.000,00 2.010,00€ 2 Ομάδα Β. Ξυλεία οικοδομική (ελατάκια, σανίδια) m3 0,67 345,00 231,15€ ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 2.241,15€ ΦΠΑ 23%: 515,46€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 2.756,61€

-- 10 of 10 --